loading
  • FR-33077 Bordeaux
  • 22.05.2014
  • Ausschreibung
  • (ID 2-166944)

Dialogue compétitif relatif au marché de performance énergétique pour divers bâtiments de la Ville de Bordeaux


 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 22.05.2014, 12:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Wettbewerblicher Dialog
    Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 3 - max. 5
    Gebäudetyp Staatliche und kommunale Bauten
    Art der Leistung Energieplanung/ -beratung / Technische Ausrüstung
    Aufgabe
    Le marché est un marché de performance énergétique pour la maintenance et l'optimisation de la performance énergétique des installations techniques de chauffage, ventilation, climatisation et éclairage de divers bâtiments de la ville de Bordeaux. Il porte sur la mise en place d'un plan de progrès et d'actions d'amélioration de la performance énergétique et l'exploitation et la maintenance (P2, P3) des installations de chauffage et d'éclairage pour le lot 4. L'Objet principal du marché est d'assurer une amélioration de la performance énergétique de chauffage en énergie finale.
    Le recours à la procédure de Dialogue compétitif prévue à l'article 36 du code des marchés publics résulte de la complexité des bâtiments concernés qui rend difficile l'expression des besoins et des objectifs en phase de projet.
    Leistungsumfang
    Le marché concerne :
    Pour le lot 3 dit "Bâtiments complexes" : 23 bâtiments, pour l'essentiel liés au patrimoine de l'action culturelle (Musées, théâtre, Archives et salles de danse) auxquels s'ajoutent L'Hôtel de ville et le Pôle Technique Municipal.
    Pour le lot 4 "Piscines" : 5 piscines dont un bassin d'été
    pour ces deux lots, les prestations attendues se déclinent en 4 objectifs principaux :
    - mission de maintenance préventive, conduite et surveillance des installations
    - mission de Gros Entretien et Renouvellement (Ger)
    - amélioration de la performance énergétique suivant un programme d'actions et de travaux (plan de progrès)
    - management des objectifs et de l'information.
    La fourniture d'énergie ne fait pas partie des prestations objet du présent marché.
    Ces éléments seront arrêtés au terme du dialogue compétitif dans le dossier de consultation en vue de la remise des offres finales
    Adresse des Bauherren FR-33077 Bordeaux
    TED Dokumenten-Nr. 129995-2014

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren


    • Auftragsbekanntmachung

      Dienstleistungen
      Richtlinie 2004/18/EG

      Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

      I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
      Ville de Bordeaux
      place Pey Berland
      M. l'adjoint au maire délégué pour les marchés publics
      Zu Händen von: Mme Peluhet Sabine
      33077
      Bordeaux
      FRANKREICH
      +33 556102392
      MTZeW2c6Z1tjbGNfJ1xpbF5fW29yKGBs
      +33 556102399

      Internet-Adresse(n):


      Adresse des Beschafferprofils: https://marchespublics.bordeaux.fr
      Weitere Auskünfte erteilen:
      Mairie de Bordeaux
      place Pey Berland
      Direction de la concurrence et de la commande publique
      Zu Händen von: Mme Paris Marie-Laure
      33077
      Bordeaux Cedex
      +33 556102392
      +33 556102399
      https://marchespublics.bordeaux.fr

      Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
      die oben genannten Kontaktstellen

      Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
      Mairie de Bordeaux
      place Pey Berland
      Direction de la concurrence et de la commande publique
      Zu Händen von: Mme Paris Marie-Laure
      33077
      Bordeaux Cedex
      +33 556102392
      +33 556102399
      https://marchespublics.bordeaux.fr

      Abschnitt II: Auftragsgegenstand

      II.1) Beschreibung

      II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
      71314000, 71314200, 71314300, 45232141

      Beschreibung
      Dienstleistungen im Energiebereich.
      Verwaltungsdienste für Energieversorgung.
      Beratung im Bereich Energieeinsparung.
      Heizanlage.

      Abschnitt IV: Verfahren

      IV.3) Verwaltungsangaben

      IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung

      IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
      22.5.2014 - 12:00

      IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können




      Avis de marché

      Services
      Directive 2004/18/CE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
      Point(s) de contact: À l'attention de: Téléphone: E-mail: Fax: Ville de Bordeaux place Pey Berland M. l'adjoint au maire délégué pour les marchés publics Mme Peluhet Sabine 33077Bordeaux FRANCE +33 556102392 MjIwUE1ZLFlNVV5VURlOW15QUU1hZBpSXg== +33 556102399

      Adresse(s) internet:
      Adresse du profil d’acheteur: https://marchespublics.bordeaux.fr Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:Point(s) de contact: À l'attention de: Téléphone: Fax: Adresse internet: Mairie de Bordeaux place Pey Berland Direction de la concurrence et de la commande publique Mme Paris Marie-Laure 33077Bordeaux Cedex +33 556102392 +33 556102399 https://marchespublics.bordeaux.fr

      Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
      Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:Point(s) de contact: À l'attention de: Téléphone: Fax: Adresse internet: Mairie de Bordeaux place Pey Berland Direction de la concurrence et de la commande publique Mme Paris Marie-Laure 33077Bordeaux Cedex +33 556102392 +33 556102399 https://marchespublics.bordeaux.fr

      I.2) Type de pouvoir adjudicateur
      Autorité régionale ou locale

      I.3) Activité principale
      Services généraux des administrations publiques

      I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
      Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

      Section II: Objet du marché

      II.1) Description

      II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
      Dialogue compétitif relatif au marché de performance énergétique pour divers bâtiments de la Ville de Bordeaux.

      II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
      Services
      Catégorie de services nº 27: Autres services 
      Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Ville de Bordeaux, 33000 Bordeaux.
      Code NUTS FR612

      II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      L'avis concerne un marché public

      II.1.4) Information sur l’accord-cadre

      II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
      Le marché est un marché de performance énergétique pour la maintenance et l'optimisation de la performance énergétique des installations techniques de chauffage, ventilation, climatisation et éclairage de divers bâtiments de la ville de Bordeaux. Il porte sur la mise en place d'un plan de progrès et d'actions d'amélioration de la performance énergétique et l'exploitation et la maintenance (P2, P3) des installations de chauffage et d'éclairage pour le lot 4. L'Objet principal du marché est d'assurer une amélioration de la performance énergétique de chauffage en énergie finale.
      Le recours à la procédure de Dialogue compétitif prévue à l'article 36 du code des marchés publics résulte de la complexité des bâtiments concernés qui rend difficile l'expression des besoins et des objectifs en phase de projet.

      II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
      71314000, 71314200, 71314300, 45232141

      II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

      II.1.8) Lots
      Division en lots: oui
      Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots

      II.1.9) Variantes
      Des variantes seront prises en considération: oui

      II.2) Quantité ou étendue du marché

      II.2.1) Quantité ou étendue globale:
      Le marché concerne :
      Pour le lot 3 dit "Bâtiments complexes" : 23 bâtiments, pour l'essentiel liés au patrimoine de l'action culturelle (Musées, théâtre, Archives et salles de danse) auxquels s'ajoutent L'Hôtel de ville et le Pôle Technique Municipal.
      Pour le lot 4 "Piscines" : 5 piscines dont un bassin d'été
      pour ces deux lots, les prestations attendues se déclinent en 4 objectifs principaux :
      - mission de maintenance préventive, conduite et surveillance des installations
      - mission de Gros Entretien et Renouvellement (Ger)
      - amélioration de la performance énergétique suivant un programme d'actions et de travaux (plan de progrès)
      - management des objectifs et de l'information.
      La fourniture d'énergie ne fait pas partie des prestations objet du présent marché.
      Ces éléments seront arrêtés au terme du dialogue compétitif dans le dossier de consultation en vue de la remise des offres finales

      II.2.2) Information sur les options

      II.2.3) Reconduction

      II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
      Durée en mois: 72 (à compter de la date d’attribution du marché)

      Information sur les lots

      Lot nº: 3

      Intitulé: Bâtiments complexes

      1) Description succincte
      Bâtiments (23) pour l'essentiel liés au patrimoine de l'action culturelle (Musées, théâtre, Archives et salles de danse) auxquels s'ajoutent L'Hôtel de ville et le Pôle Technique Municipal.

      2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
      71314000, 71314200, 71314300, 45232141

      3) Quantité ou étendue

      4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement

      5) Information complémentaire sur les lots
      Lot nº: 4

      Intitulé: Piscines

      1) Description succincte
      Piscines (5) dont un bassin d'été.

      2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
      71314000, 71314200, 71314300, 45232141

      3) Quantité ou étendue

      4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement

      5) Information complémentaire sur les lots
      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1) Conditions relatives au contrat

      III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
      Aucune garantie ne sera exigée sur ce marché excepté pour l'avance.
      Dans le cas ou le prestataire voudrait percevoir l'avance de l'article 87 du code des marchés publics, une garantie à première demande ou, si les 2 parties en sont d'accord, une caution personnelle et solidaire du montant de l'avance, devra être constituée (article 89 du code des marchés publics). Le titulaire peut toutefois y renoncer

      III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
      Budget de la Collectivité : fonds propres : rubrique : 020 - article : 2013. Caractère du prix : prix global et forfaitaire. Modalités de variation des prix : les prix sont révisables annuellement. Règlement des comptes selon les modalités du Ccag/Fcs. Le délai de paiement sera de 30 jours à réception de la facture. Paiement direct, par virement administratif du comptable assignataire (Receveur des Finances de la Ville de Bordeaux)

      III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
      En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur, tel qu'indiqué ci-dessus.
      Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
      - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
      - en qualité de membres de plusieurs groupements.
      Le groupement devra faire apparaître de manière distincte et représentées par des entités indépendantes, les compétences requises pour l'exécution des prestations soit :
      - pour le management général du contrat, des membres de l'équipe et la responsabilité de l'atteinte des objectifs.
      - pour les prestations de conduite et surveillance des installations
      - pour les prestations, études, travaux des prestations d'amélioration et/ou d'optimisation de la performance énergétique en relation avec les objectifs déclinés dans le plan Climat Energie
      Le groupement pourra être modifié jusqu'au dépôt de l'offre finale

      III.1.4) Autres conditions particulières

      III.2) Conditions de participation

      III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
      Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Pièce 0: Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ainsi que la preuve que l'autorisation de poursuite de l'activité couvre la période correspondant à la durée du présent marché.
      Pièce 1 : Une Lettre de candidature (formulaire "Dc1" ou équivalent, avec attestations sur l'honneur et pièces jointes demandées)

      III.2.2) Capacité économique et financière
      Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: pièce 2 : une déclaration de candidat individuel (formulaire " dc2 " ou équivalent), incluant notamment une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
      Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Afin d'établir que le groupement est quantitativement capable de faire face aux besoins en moyens, le groupement indiquera
      pièce 3 : Le chiffre d'affaires prévisionnel déjà acquis (montant du carnet de commande)

      III.2.3) Capacité technique
      Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
      Pièce 4 : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
      Pièce 5 : Liste des contrats de services et travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les prestations les plus importantes. Ces attestations indiquent le montant, l'année, la typologie et le lieu d'exécution, le nom du maître d'ouvrage, et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
      Pièce 6 : Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
      Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

      III.2.4) Informations sur les marchés réservés

      III.3) Conditions propres aux marchés de services

      III.3.1) Information relative à la profession

      III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
      Section IV: Procédure

      IV.1) Type de procédure

      IV.1.1) Type de procédure
      un dialogue competitif

      IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
      Nombre minimal envisagé 3: et nombre maximal 5
      Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : le nombre maximal de candidats est limité à cinq (5) en considération de la complexité qu'impliquerait une procédure comportant un nombre de candidats plus élevé. Une telle procédure aurait un impact défavorable sur la durée du dialogue et entraînerait des coûts supplémentaires significatifs sans pour autant favoriser la compétition entre les candidats. Les critères d'admission à participer au dialogue compétitif sont les suivants : capacités professionnelles et techniques ; garanties professionnelles et financières; références sur des prestations de même nature. Dans ce cadre, les candidats produiront en plus des pièces 0 à 6, les documents suivants :
      Pièce 7 : Capacité d'études :
      - les noms et compétences, sous la forme de CV détaillés incluant des références vérifiables, du personnel que le groupement s'engage formellement à dédier au dialogue compétitif puis à la mise en oeuvre des différentes prestations prévues au marché, en particulier le niveau de qualification des différents intervenants
      pièce 8 : organisation pour la réduction des impacts environnementaux et des risques
      a l'issue de l'analyse de l'offre initiale, trois candidats maximum par lot seront invités à participer au dialogue

      IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue

      IV.2) Critères d’attribution

      IV.2.1) Critères d’attribution
      Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif

      IV.2.2) Enchère électronique
      Une enchère électronique sera effectuée: non

      IV.3) Renseignements d'ordre administratif

      IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
      P140066

      IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché

      IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif

      IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      22.5.2014 - 12:00

      IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

      IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation

      IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)

      IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1) Renouvellement

      VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

      VI.3) Informations complémentaires
      En application de l'article 35 II, des marchés complémentaires pour des prestations de même nature que celles prévues au contrat de base pourront être passés.
      Les candidatures devront être déposées contre récépissé (les jours ouvrés du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h à l'adresse indiquée au point I.1, ou parvenir par pli recommandé avec accusé de réception (ou tout autre moyen permettant de donner date certaine à la réception) à l'adresse indiquée au point I.1, avant la date et l'heure indiquées au point Iv.3.4.
      Le pouvoir adjudicateur accepte la transmission des documents par voie papier et les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante : Mairie de Bordeaux - direction de la Concurrence et de la commande publique - place Pey Berland - 33077 Bordeaux Cedex, ou sur le site https://marchespublics.bordeaux.fr par contre la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou tout autre support matériel) n'est pasautorisée. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un avis de réception électronique. Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : "Copie de sauvegarde".les documents officiels éventuellement fournis par les candidats (certificats, ...), établis en langue étrangère, devront faire l'objet d'une traduction assermentée en langue française.
      S'agissant d'un dialogue compétitif, la première étape consiste, pour les candidats à adresser leur candidature. Seuls les candidats sélectionnés se verront remettre un cahier des charges et seront invités ultérieurement à présenter une offre.
      Une prime sera versée aux candidats ayant remis une offre initiale. Le montant de celle-ci est déterminé par la Ville en regard de la qualité des réponses remises dans la limite de 2 000 EUR HT pour l'offre initiale et 3 000 EUR HT complémentaire pour l'offre finale.
      La justification a été intégrée plus haut.
      La consultation est menée conformément aux dispositions de l'article 67 du code des marchés publics, La réduction progressive des solutions à discuter en phase de dialogue compétitif s'opérera par application des critères d'attribution du marché indiqués dans le règlement de consultation. Une prime sera accordée aux candidats non retenus, selon les modalités et conditions qui seront précisées dans le règlement de consultation.
      Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 11.4.2014.

      VI.4) Procédures de recours

      VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
      E-mail: Téléphone: Adresse internet: Fax: Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet, CS 21490 33063Bordeaux Cedex MjE5VF9SU1NSG2FOGk9cX1FSTmJlLVdiX05RWhtTXw== +33 556993800 http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ +33 556243903

      VI.4.2) Introduction des recours

      VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
      E-mail: Téléphone: Adresse internet: Fax: Greffe du tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet, CS 21490 33063Bordeaux Cedex MTleaVxdXVwla1gkWWZpW1xYbG83YWxpWFtkJV1p +33 556993800 http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ +33 556243903

      VI.5) Date d’envoi du présent avis:
      11.4.2014

    © European Union, http://ted.europa.eu
  • Protected by Copyscape
  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 16.04.2014
Zuletzt aktualisiert 12.06.2014
Wettbewerbs-ID 2-166944 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 56