- FR-54000 Nancy
- 30.05.2014
- Ausschreibung
- (ID 2-167669)
Mission de maîtrise d'oeuvre - Construction neuve d'environ 42 logements collectifs locatifs sociaux dont 12 logements intermédiaires - Zac des Rives du Bohrie à Ostwald
-
Projektdaten
Bewerbungsschluss 30.05.2014, 16:00 
Verfahren Nicht offenes Verfahren Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: max. 5 Gebäudetyp Wohnungsbau Art der Leistung Objektplanung Gebäude Sprache Französisch Aufgabe Les candidats sélectionnés au terme de la première phase de cette consultation, au nombre de 5, devront être dotés des compétences suivantes :
— un ou plusieurs architecte(s) inscrit(s) à l'Ordre des Architectes ou possédant un diplôme reconnu au titre de la directive N°85/384/Cee du 10 juin 1985. Celui-ci ou ceux-ci devront obligatoirement faire preuve d'une qualification complémentaire dans le domaine du développement durable,
— un ou plusieurs Bet compétents et spécialisés en matière de structures, de fluides, d'électricité en courants forts et faibles, d'économie de la construction, et tout Bet dont la compétence est estimée nécessaire à l'accomplissement des missions notamment dans le domaine des économies d'énergies (des calculs thermiques et simulations thermodynamiques seront exigés pour plusieurs variantes économiques ou techniques) et de l'acoustique.
Ils se présenteront sous forme de groupement solidaire dont l'architecte sera le mandataire.
Il est stipulé que le groupement devra impérativement être défini dès l'appel à candidatures et celui-ci ne pourra être modifié entre l'appel de candidature et la signature du marché.
Il est interdit pour un candidat de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de mandataire d'un groupement et de co-traitant d'un autre groupement. Il est en revanche permis de se présenter en qualité de co-traitant (Bet) dans le cadre de plusieurs groupements de maîtrise d'oeuvre.
Leistungsumfang Le marché comprendra la mission de base loi Mop, ainsi qu'en option les deux missions Exe et Opc comme suit :
mission de base :
esq, Esquisse
aps, Avant - Projet Sommaire
apd, Avant - Projet Détaillé
pro, Etudes de Projet
visa, Visa des études d'exécution et de synthèse
act, Assistance pour la réalisation des Contrats de Travaux
aor, Assistance aux Opérations de Réception
det, direction de l'exécution du ou des contrats de travaux
visa, Visa des études d'exécution et de synthèse
en option (P.S.E.), les missions complémentaires suivantes :
exe partielle ou totale, Etudes d'Exécution
opc, Ordonnancement Pilotage et CoordinationAdresse des Bauherren FR-54000 Nancy TED Dokumenten-Nr. 140140-2014
-
Anzeigentext Ausschreibung
-
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Batigère Nord-Est
12 rue des Carmes
Zu Händen von: M. Seyers Michel
54000
Nancy
FRANKREICH
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: http://marches.batigere.fr
Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
Batigère Nord-Est
15-17 route du Rhin
Zu Händen von: Sophie Gachet-Sitz
67089
Strasbourg Cedex
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung
II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71200000
Beschreibung
Dienstleistungen von Architekturbüros.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3) Verwaltungsangaben
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
30.5.2014 - 16:00
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Französisch.
Avis de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
À l'attention de: Batigère Nord-Est 12 rue des Carmes M. Seyers Michel 54000Nancy FRANCE
Adresse(s) internet:
Adresse du profil d’acheteur: http://marches.batigere.frAdresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:À l'attention de: Batigère Nord-Est 15-17 route du Rhin Sophie Gachet-Sitz 67089Strasbourg Cedex
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre
I.3) Activité principale
Logement et équipements collectifs
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Mission de maîtrise d'oeuvre - Construction neuve d'environ 42 logements collectifs locatifs sociaux dont 12 logements intermédiaires - Zac des Rives du Bohrie à Ostwald.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 12: Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Lieu principal de prestation.
Code NUTS FR421
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Les candidats sélectionnés au terme de la première phase de cette consultation, au nombre de 5, devront être dotés des compétences suivantes :
— un ou plusieurs architecte(s) inscrit(s) à l'Ordre des Architectes ou possédant un diplôme reconnu au titre de la directive N°85/384/Cee du 10 juin 1985. Celui-ci ou ceux-ci devront obligatoirement faire preuve d'une qualification complémentaire dans le domaine du développement durable,
— un ou plusieurs Bet compétents et spécialisés en matière de structures, de fluides, d'électricité en courants forts et faibles, d'économie de la construction, et tout Bet dont la compétence est estimée nécessaire à l'accomplissement des missions notamment dans le domaine des économies d'énergies (des calculs thermiques et simulations thermodynamiques seront exigés pour plusieurs variantes économiques ou techniques) et de l'acoustique.
Ils se présenteront sous forme de groupement solidaire dont l'architecte sera le mandataire.
Il est stipulé que le groupement devra impérativement être défini dès l'appel à candidatures et celui-ci ne pourra être modifié entre l'appel de candidature et la signature du marché.
Il est interdit pour un candidat de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de mandataire d'un groupement et de co-traitant d'un autre groupement. Il est en revanche permis de se présenter en qualité de co-traitant (Bet) dans le cadre de plusieurs groupements de maîtrise d'oeuvre.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71200000
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
II.1.8) Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
Le marché comprendra la mission de base loi Mop, ainsi qu'en option les deux missions Exe et Opc comme suit :
mission de base :
esq, Esquisse
aps, Avant - Projet Sommaire
apd, Avant - Projet Détaillé
pro, Etudes de Projet
visa, Visa des études d'exécution et de synthèse
act, Assistance pour la réalisation des Contrats de Travaux
aor, Assistance aux Opérations de Réception
det, direction de l'exécution du ou des contrats de travaux
visa, Visa des études d'exécution et de synthèse
en option (P.S.E.), les missions complémentaires suivantes :
exe partielle ou totale, Etudes d'Exécution
opc, Ordonnancement Pilotage et Coordination
II.2.2) Information sur les options
Options: oui
description de ces options: Les missions complémentaires suivantes :
exe partielle ou totale, Études d'Exécution
opc, Ordonnancement Pilotage et Coordination
II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Information sur les lots
Lot nº: 1
Intitulé: Mission de maîtrise d'oeuvre
1) Description succincte
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71240000
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5) Information complémentaire sur les lots
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
L'information sera communiquée dans le Dce relatif à la seconde phase.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
L'information sera communiquée dans le Dce relatif à la seconde phase.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Groupement solidaire dont l'architecte sera le mandataire.
III.1.4) Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: 1. Déclaration d'intention de soumissionner (imprimé Dc1) accompagnée d'un extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés (K bis) ou équivalent datant de moins de 3 mois.
2. Copie du jugement prononçant le redressement judiciaire, le cas échéant.
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Déclaration du candidat (imprimé Dc2) accompagnée d'une copie du jugement prononçant le redressement judiciaire, le cas échéant.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Pour apprécier les garanties financières du candidat, le maître d'ouvrage prendra en compte le chiffre d'affaire réalisé au cours des 3 dernières années par le candidat.
niveau de capacité financière exigé : 500 000,00 EUR HT en cumul sur les 3 derniers exercices. Toute candidature qui ne satisferait pas cette exigence sera rejetée de plein droit.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
1. Copie de la qualification du concepteur (architecte : Dplg, Desa, Dea + Hmonp ou équivalent) ainsi qu'une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre des Architectes.
2. Copie des certificats de qualification professionnelle en cours de validité pour les co-traitants ou des attestations de capacité pour des prestations de même nature établies par des maîtres d'ouvrage identifiant le chantier concerné et précisant le montant, l'adresse et la date de réalisation des prestations.
3. Pour l'architecte mandataire : 5 références d'opérations réalisées (dont éventuellement 2 maximum en cours de réalisation et obligatoirement 1 située dans un éco quartier) de logements collectifs (idéalement en logement social) les plus pertinentes possibles en rapport avec le programme défini à l'article 1, achevées de moins de cinq ans (ou en cours de réalisation pour 2 d'entre elles au maximum), et respectant la Rt 2012 Ou équivalent.
4. Une note méthodologique d'une page A4 recto maximum précisant la structure commune avec les attributions de chacun des membres de l'équipe, l'organisation de leurs relations, les moyens dont ils disposent, les éléments qui rendent l'équipe qualifiée pour la réaliser, l'indication des moyens qui seront mis en ouvre pour assurer le suivi permanent des études et des travaux. En complément de cette note, il est demandé de fournir les Curriculum Vitae des futurs interlocuteurs du maître d'ouvrage au sein de l'équipe, précisant leur niveau de qualification et leurs expériences réalisées.
5. Une note de motivation d'une page (recto) maximum format A4, exposant les motifs de l'intérêt que l'équipe porte à l'opération et les éléments qui la qualifie pour la réaliser, notamment dans sa maîtrise de la qualité environnementale dans la construction de bâtiments d'habitation, axée sur la performance énergétique et le recours aux énergies renouvelables. Cette note de motivation devra également faire apparaître la maîtrise de l'équipe dans les questions liées aux projets spécifiques au logement social.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : oui
références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: Mandataire : architecte inscrit à l'ordre des architectes.
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Restreinte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
Nombre d’opérateurs envisagé: 5
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
900
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants: non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
30.5.2014 - 16:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
16.6.2014
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: non
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier sur http://marches.batigere.frCode Nuts Fr421
Renseignements administratifs :
Batigère Nord-Est, Sophie Gachet-Sitz, 15-17 route du Rhin, BP 30234
67089 Strasbourg Cedex
tél. +33 388448900, fax +33 388448949
Mél : MjE3Yl5fV1hUHWJYY2kvUVBjWFZUYVQdVWFhVF1iVFhWXVRcVF1jYg== techniques :
Batigère Nord-Est, Cécile Perennes, 15-17 route du Rhin, BP 30234
67089 Strasbourg Cedex
tél. +33 388448900, fax +33 388448949
Mél : MTdcXlxiZV4naV5rXmdnXmw5W1ptYmBea14nX2tuZ2JtH15aXG5tXjQ= monétaire utilisée, l'euro.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
E-mail: Téléphone: Fax: Tribunal de grande instance de Nancy Cité judiciaire, rue du Général Fabvier 54035Nancy FRANCE MjE0ZllbH2BTYFVrMlxnZWZbVVcgWGQ= +33 383908500 +33 383274984
VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Cf. le greffe du Tribunal de grande instance à l'adresse ci-dessus.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
22.4.2014
-
-
Gewährleistung
competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.
INFO-BOX
| Ausschreibung veröffentlicht | 24.04.2014 | ||
| Zuletzt aktualisiert | 20.06.2014 | ||
| Wettbewerbs-ID | 2-167669 | Status | Kostenpflichtig |
| Seitenaufrufe | 63 | ||
Seitenanfang
|
|
||
| Wettbewerbe, Ausschreibungen und Stellenanzeigen | |||
| Für Architekten, Landschaftsarchitekten, Ingenieure und Studierende | |||
| Büroprofile erfolgreicher Ingenieur- und Architekturbüros | |||
| Alles online und täglich aktuell | |||
|
|||
