- BE-4000 Liège
- 27.08.2014
- Ausschreibung
- (ID 2-175590)
réhabilitation du site «LBP» à Chênée – phase 1 – étape 2 – prise en charge du noyau de contamination au Sud-Ouest du site
-
Projektdaten
Bewerbungsschluss 09.09.2014, 10:00 
Schlusstermin für Unterlagen 27.08.2014, 16:00
Verfahren Offenes Verfahren Art der Leistung Bodenmechanik, Erd-/ Grundbau / Altlastensanierung Sprache Französisch Aufgabe Le présent marché de services a pour objet la réhabilitation des sols du site «LBP» situé sur le territoire de la Ville de Liège, et plus particulièrement, la prise en charge du noyau de contamination se trouvant au Sud-Ouest du site le long du chemin de fer. Les prestations prévues au cahier spécial des charges consistent principalement:
— en l'excavation des terres polluées localisées dans le noyau de contamination se trouvant au Sud-Ouest du site;*en l'évacuation et au traitement des terres polluées vers des centres agréés,
— en la réalisation d'analyses, en fin d'excavation, de la qualité des sols en fond de fouille et en parois,
— en la récupération, l'évacuation et l'élimination des produits en phase libre identifiés,
— au pompage des eaux souterraines en fond de fouille, au suivi analytique et au traitement éventuel de ces eaux en cours de travaux,
— au remblayage de la zone excavée.
Adresse des Bauherren BE-4000 Liège TED Dokumenten-Nr. 257407-2014
-
Anzeigentext Ausschreibung
-
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Spaque
Boulevard d'Avroy 38/6
Zu Händen von: Spaque
4000
Liège
BELGIEN
+32 42209411
MjExYyNhVmdXVmNkXmg1aGVWZmpaI1da
+32 42214043
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=404984
Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung
II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90732300
Beschreibung
Behandlung oder Sanierung von verschmutztem Boden.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3) Verwaltungsangaben
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme: 27.8.2014 - 16:00
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
9.9.2014 - 10:00
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Französisch.
Sonstige:
Avis de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
À l'attention de: Téléphone: E-mail: Fax: Spaque Boulevard d'Avroy 38/6 Spaque 4000Liège BELGIQUE +32 42209411 MjEyYiJgVWZWVWJjXWc0Z2RVZWlZIlZZ +32 42214043
Adresse(s) internet:
Adresse du profil d’acheteur: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=404984Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre: SA d'intérêt public
I.3) Activité principale
Environnement
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
réhabilitation du site «LBP» à Chênée – phase 1 – étape 2 – prise en charge du noyau de contamination au Sud-Ouest du site.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 16: Services de voirie et d'enlèvement des ordures: services d'assainissement et services analogues
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: les prestations sont à réaliser sur le site dit «LBP» à Chênée. Ce site est localisé sur le territoire de la Ville de Liège.
Code NUTS BE33
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Le présent marché de services a pour objet la réhabilitation des sols du site «LBP» situé sur le territoire de la Ville de Liège, et plus particulièrement, la prise en charge du noyau de contamination se trouvant au Sud-Ouest du site le long du chemin de fer. Les prestations prévues au cahier spécial des charges consistent principalement:
— en l'excavation des terres polluées localisées dans le noyau de contamination se trouvant au Sud-Ouest du site;*en l'évacuation et au traitement des terres polluées vers des centres agréés,
— en la réalisation d'analyses, en fin d'excavation, de la qualité des sols en fond de fouille et en parois,
— en la récupération, l'évacuation et l'élimination des produits en phase libre identifiés,
— au pompage des eaux souterraines en fond de fouille, au suivi analytique et au traitement éventuel de ces eaux en cours de travaux,
— au remblayage de la zone excavée.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90732300
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
II.1.8) Lots
Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
II.2.2) Information sur les options
Options: non
II.2.3) Reconduction
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
en jours: 110 (à compter de la date d’attribution du marché)
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
pour garantir la bonne et complète exécution de ses prestations dans le délai imparti, un cautionnement de 5 % du montant notifié doit être constitué par le prestataire au profit de Spaque dans les 30 jours de calendrier de la notification de l'attribution du marché.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
III.1.4) Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Conformément à l'article 61§4 de l'AR du 15/07/2011, par le seul fait de sa participation, le soumissionnaire déclare qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion prévus aux §1 et §2 de l'article 61 de l'AR du 15/07/2011.La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application Digiflow qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE). Les attestations consultées sont les suivantes:
— attestation relative au paiement des cotisations de sécurité sociale à l'ONSS et attestation fiscale,
— situation juridique (non-faillite ou situation semblable) enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE);Les soumissionnaires employant du personnel relevant d'un autre État membre de l'Union européenne et non assujetti à la loi du 27/06/1969 révisant l'arrêté-loi du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doivent fournir un certificat délivré par l'autorité compétente du pays concerné, attestant qu'ils sont en règle vis-à-vis de leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, selon les dispositions légales du pays où ils sont établis; et ce, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres.Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par le soumissionnaire devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: le soumissionnaire communique impérativement et sous peine de nullité, en annexe de son offre :
— une déclaration sur l'honneur concernant son chiffre d'affaires annuel global et son chiffre d'affaires annuel relatif à des prestations de nature similaire à celles prévues au présent marché, au cours des trois derniers exercices écoulés (suivant modèle fourni en annexe du cahier spécial des charges),
— une attestation bancaire émanant d'un organisme renommé sur la place financière européenne, attestant de sa capacité à assurer l'exécution du marché (suivant modèle fourni en annexe du cahier spécial des charges).
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): pour que son offre soit qualifiée, le soumissionnaire devra faire état d'un chiffre d'affaires moyen sur les 3 derniers exercices écoulés, en matière de traitement de terres contaminées, supérieur à 2.000.000 EUR HTVA.En cas de société momentanée, c'est le chiffre d'affaires moyen cumulé des différents associés, calculé sur les 3 derniers exercices écoulés, en matière de traitement de terres contaminées, qui sera pris en considération.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
A l'effet de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier sa capacité à exécuter le marché dans les conditions prévues, le soumissionnaire communique impérativement et sous peine de nullité, en annexe de son offre, les documents utiles à prouver sa capacité technique, par la présentation :- d'une liste détaillée avec qualification des personnes qui seront chargées du suivi du chantier.- la preuve de l'accomplissement de prestations similaires (au minimum 3), durant les 3 derniers exercices écoulés.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
le gestionnaire du chantier aura au minimum 5 ans d'expérience dans le domaine d'activités objet du présent marché et sera titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou de licencié.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
VL - 2014 - 07 LBP4
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27.8.2014 - 16:00
Documents payants: oui
Prix: 45 EUR
Modalités de paiement: Le cahier des charges sera disponible à partir du mercredi 06/08/2014 et pourra être obtenu moyennant paiement de 45 EUR versés au préalable à Belfius banque sur le compte BE14-0910-1189-7683 de Spaque à Liège. Dans tous les cas, le paiement s'accompagnera de la demande du cahier des charges. Prière d'indiquer votre numéro de TVA sur le paiement. Dans tous les cas, pour recevoir le cahier des charges, le soumissionnaire devra en outre obligatoirement adresser une demande d'obtention du cahier des charges soit par fax au 04/221.40.43, soit par e-mail (exclusivement à l'adresse suivante: MTNgK21eZmlpbHE9cG1ebnJiK19i) et y joindre la preuve de paiement.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
9.9.2014 - 10:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
Autre:
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 360 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
Date: 9.9.2014 - 10:00
Lieu: dans les bureaux de Spaque (1er étage), 38 bd d'Avroy, 4000 Liège
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: oui
Informations supplémentaires sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: la séance d'ouverture des offres est publique.
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: oui
Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s): FEDER 2007-2013 – programme «compétitivité» – portefeuille de projet «Réhabilitation de sites pollués – compétitivité et emploi» – projet LBP à Liège
VI.3) Informations complémentaires
délai d'execution – le délai d'exécution du marché est fixé à 110 jours ouvrables à dater du trentième jour de calendrier suivant la notification de l'attribution du marché. toutefois, il appartient au soumissionnaire de proposer dans son offre un délai d'exécution global plus court; auquel cas ce délai devient contractuel et est valorisé au titre de critères d'attribution.Visite facultative du site. Une visite du lieu d'exécution est organisée le 20.8.14 à 14:00. Rendez-vous est donné à l'entrée du site, quai Borguet. La visite sera guidée par un représentant du pouvoir adjudicateur.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
24.7.2014
-
-
Gewährleistung
competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.
INFO-BOX
| Ausschreibung veröffentlicht | 29.07.2014 | ||
| Zuletzt aktualisiert | 29.07.2014 | ||
| Wettbewerbs-ID | 2-175590 | Status | Kostenpflichtig |
| Seitenaufrufe | 53 | ||
Seitenanfang
|
|
||
| Wettbewerbe, Ausschreibungen und Stellenanzeigen | |||
| Für Architekten, Landschaftsarchitekten, Ingenieure und Studierende | |||
| Büroprofile erfolgreicher Ingenieur- und Architekturbüros | |||
| Alles online und täglich aktuell | |||
|
|||
