loading
  • CH-8180 Bülach
  • 01.03.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-253999)

Externer Bauherrenvertreter (BHV) für Neubau Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG) Stadt Bülach


 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 01.03.2017, 12:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Büro-, Verwaltungsbauten
    Art der Leistung allgemeine Beratungsleistungen / Projektsteuerung
    Sprache Deutsch
    Auslober/Bauherr Stadt Bülach, Bülach (CH)
    Aufgabe
    Für die Realisierung des Bauvorhabens hat der Stadtrat als Auftraggeber einen Projektsteuerungsausschuss (PSA) eingesetzt, der die Funktion der Baukommission übernimmt. Des Weiteren wurde ein interner Projektleiter (PL) ernannt und ein ihm beratend zur Seite stehendes Projektteam (PT) zusammengestellt. Ebenso wurde beschlossen einen externen Bauherrenvertreter (BHV) zu beauftragen. Dieser übernimmt in enger Zusammenarbeit mit dem PL-Bauherr einen grossen Teil der Bauherrenaufgaben ab der Urnenabstimmung zur Umsetzung der Zielvorgaben, Entscheidungsfindung, Steuerung und Controlling, Kommunikation, Vertrags- und Kostenmanagement sowie Qualitätskontrolle. Die Leistungserbringung erfolgt über die SIA-Phasen 33 Bewilligungsverfahren, 4 Ausschreibung (Begleitung TU-Interne Ausschreibungen) und 5 Realisierung.
    Adresse des Bauherren CH-8180 Bülach
    TED Dokumenten-Nr. 29064-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • 20.01.2017|Projekt-ID 150209|Meldungsnummer 949631|Ausschreibungen

      Ausschreibung

       
      Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
        ZH  20.01.2017
      Publikationsdatum Simap: 20.01.2017


       

      1. Auftraggeber

      1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

      Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Bülach
      Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Bülach, Immobilien,  zu Hdn. von Beat Gmünder, Marktgasse 27,  8180  Bülach,  Schweiz,  Telefon:  044 863 14 73,  Fax:  044 863 14 59,  E-Mail:  MjEzVVhUZyFaYGhYYVdYZTNVaFhfVFZbIVZb
       

      1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken

      Adresse gemäss Kapitel 1.1

      1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen

      03.02.2017

      1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes

      Datum: 01.03.2017 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht Poststempel)

      1.5 Datum der Offertöffnung:

      02.03.2017

      1.6 Art des Auftraggebers

      Gemeinde/Stadt

      1.7 Verfahrensart

      Offenes Verfahren 

      1.8 Auftragsart

      Dienstleistungsauftrag 

      1.9 Gemäss GATT/WTO-Abkommen, resp. Staatsvertrag

      Ja 

      2. Beschaffungsobjekt

      2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

      [12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung; zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

      2.2 Projekttitel der Beschaffung

      Externer Bauherrenvertreter (BHV) für Neubau Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG) Stadt Bülach

      2.4 Aufteilung in Lose?

      Nein

      2.5 Gemeinschaftsvokabular

      CPV:   71500000 - Dienstleistungen im Bauwesen

      2.6 Detaillierter Aufgabenbeschrieb

      Für die Realisierung des Bauvorhabens hat der Stadtrat als Auftraggeber einen Projektsteuerungsausschuss (PSA) eingesetzt, der die Funktion der Baukommission übernimmt. Des Weiteren wurde ein interner Projektleiter (PL) ernannt und ein ihm beratend zur Seite stehendes Projektteam (PT) zusammengestellt. Ebenso wurde beschlossen einen externen Bauherrenvertreter (BHV) zu beauftragen. Dieser übernimmt in enger Zusammenarbeit mit dem PL-Bauherr einen grossen Teil der Bauherrenaufgaben ab der Urnenabstimmung zur Umsetzung der Zielvorgaben, Entscheidungsfindung, Steuerung und Controlling, Kommunikation, Vertrags- und Kostenmanagement sowie Qualitätskontrolle. Die Leistungserbringung erfolgt über die SIA-Phasen 33 Bewilligungsverfahren, 4 Ausschreibung (Begleitung TU-Interne Ausschreibungen) und 5 Realisierung.

      2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

      Bülach

      2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

      Beginn: 25.09.2017, Ende: 31.12.2020
      Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
       

      2.9 Optionen

      Nein
       

      2.10 Zuschlagskriterien

      Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

      2.11 Werden Varianten zugelassen?

      Nein
       

      2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

      Nein
       

      2.13 Ausführungstermin

      Beginn 25.09.2017 und Ende 31.12.2020
       

      3. Bedingungen

      3.7 Eignungskriterien

      Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

      3.8 Geforderte Nachweise

      Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

      3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

      Kosten: Keine 

      3.10 Sprachen für Angebote

      Deutsch

      3.11 Gültigkeit des Angebotes

      6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

      3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen

      unter www.simap.ch
      Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 20.01.2017
      Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

      4. Andere Informationen

      4.3 Verhandlungen

      Keine

      4.7 Rechtsmittelbelehrung

      Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

      Appels d'offres (résumé)

      1. Pouvoir adjudicateur

      1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

      Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stadt Bülach
      Service organisateur/Entité organisatrice: Stadt Bülach, Immobilien, à l'attention de  Beat Gmünder,  Marktgasse 27,  8180  Bülach,  Suisse,  Téléphone:  044 863 14 73,  Fax:  044 863 14 59,  E-mail:  MjE1U1ZSZR9YXmZWX1VWYzFTZlZdUlRZH1RZ

      1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres

      sous www.simap.ch
       

      2. Objet du marché

      2.1 Titre du projet du marché

      Externer Bauherrenvertreter (BHV)
      für Neubau Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG) Stadt Bülach

      2.2 Description détaillée des tâches

      Für die Realisierung des Bauvorhabens hat der Stadtrat als Auftraggeber einen Projektsteuerungsausschuss (PSA) eingesetzt, der die Funktion der Baukommission übernimmt. Des Weiteren wurde ein interner Projektleiter (PL) ernannt und ein ihm beratend zur Seite stehendes Projektteam (PT) zusam-mengestellt. Ebenso wurde beschlossen einen externen Bauherrenvertreter (BHV) zu beauftragen. Dieser übernimmt in enger Zusammenarbeit mit dem PL-Bauherr einen grossen Teil der Bauherrenaufgaben ab der Urnenabstimmung zur Umsetzung der Zielvorgaben, Entscheidungsfindung, Steuerung und Controlling, Kommunikation, Vertrags- und Kostenmanagement sowie Qualitätskontrolle. Die Leistungs-erbringung erfolgt über die SIA-Phasen 33 Bewilligungsverfahren, 4 Ausschreibung (Begleitung TU-Interne Ausschreibungen) und 5 Realisierung.

      2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

      CPV:   71500000 - Services relatifs à la construction

      2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

       
      Date: 01.03.2017 Heure: 12:00
    © European Union, http://ted.europa.eu
  • Protected by Copyscape
  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 20.01.2017
Zuletzt aktualisiert 25.01.2017
Wettbewerbs-ID 2-253999 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 149