Sanierung Stadthalle Eckernförde

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.eckernfoerde.de

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.dreso.com

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.eckernfoerde.de

Sanierung Stadthalle Eckernförde.

Die Stadt Eckernförde beabsichtigt die Stadthalle Eckernförde, Am Exer 1, 24340 Eckernförde einer Außen- und Innensanierung zu unterziehen.

Wesentliche Inhalte der Sanierung sind außen die Erneuerung aller Pfosten-Riegel Elemente, aller Einzelfenster und Außentüren, des Dachdämmung und -abdichtung, der Attiken und deren Fassadenbekleidung geplant.

Innen umfasst die Sanierung im Wesentlichen die Modernisierung der sanitären Einrichtungen, die Erneuerung der Teppichböden im Saal und Foyer sowie des Parketts im Restaurant, die Erneuerung des Bühnenbodens (abschleifen und versiegeln), eine angemessene Thekenanlage zur Versorgung der Stadthallengäste mit Getränken.

Der Kostenrahmen für Maßnahmen beträgt 2 290 000 EUR brutto KG 200-600 DIN 276.

Das Projekt soll Mitte 2019 fertiggestellt sein.

Genauere Informationen zu Kosten- und Terminrahmen siehe Informationsunterlagen.

Dem Projekt liegt eine Sanierungsstudie von EcoZwei und bzgl. Attika ein statisches Gutachten von Büro Reichenberger (siehe Informationsunterlagen) zugrunde.

Die jährliche Nutzung der Stadthalle von September bis Mai ist bei der Planung des Bauablaufes zu berücksichtigen.

Dafür wird ein Architekt für die Grundleistungen 1-9 HOAI, Honorarzone III unten gesucht.

Für die Planung der Fassadensanierung besteht kein Urheberrechtsschutz. Die Fassadengestaltung aus der EcoZwei Studie ist nicht zwingend beizubehalten.

Im Rahmen des Verhandlungsverfahrens ist in der Bieterpräsentation ein Vorkonzept vorzustellen, welches folgende Parameter erfüllt:

— Fassadengestaltung anhand der Nordansicht M 1:200, sowie Fassadenkonzeption als Schnitt- und Teilansicht M 1:50;

— Bauablauf mit Terminplan und schematischen Grundriss- bzw. Ansichts-Phasen-Pläne.

Der Aufwand für das Vorkonzept wird den Teilnehmern bei Erfüllung mit 3 000 EUR brutto vergütet. Dem aus dem Verhandlungsverfahren hervorgehenden Auftragnehmer wird diese Vergütung von dem Gesamthonorar abgezogen.

Bewerbungsformular und Bieterplattform:

Zur Angabe der notwendigen Nachweise ist zwingend (Ausschlusskriterium) ein Bewerbungsformular zu

verwenden, das auf http://download.eckernfoerde.de/Eckernfoerde/Stadthalle.zip (Verdingungsunterlegen) heruntergeladen werden

kann.

Auswahlkriterium:

— Bestätigung der Berufszulassung gem.§ 44 Abs. 1, § 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV (Wichtung 10 %).

Auswahlkriterium:

— Umsatz für entsprechende Dienstleistungen in den

letzten 3 Geschäftsjahren gem. § 45 Abs. 4 Nr. 4 VgV (Wichtung 10 %).

Ausschlusskriterium: Berufshaftpflichtversicherungsdeckung mit einer Deckungshöhe von mindestens 1 500 000 EUR Personenschäden, sonstige Schäden mind. 1 500 000 EUR, hilfsweise Bestätigung eines Versicherers (Risikoträgers, nicht Makler) über die Bereitschaft, im Auftragsfall die Deckungssummen auf die genannten Beträge zu erhöhen.

— Jährliches Mittel der Beschäftigten und Anzahl der Führungskräfte in den letzten 3 Geschäftsjahren gem. §46 ABS. 3 Nr. 8 VgV, Wichtung gesamt 10 %;

— Für die Dienstleistung verantwortliche Personen (Projektspezifisches Organigramm), Wichtung gesamt 10 %.

A) Referenzprojekt des Büros (Energetische Fassadensanierung eines öffentlichen Gebäudes, Wichtung gesamt 20 %.

— Leistung nach HOAI LPH 2-8 (Mindestkriterium zur Wertung) (0 %);

— Projekttyp wie gefordert (Mindestkriterium zur Wertung) (0 %);

— Fertigstellung (Abnahme) nach 1.1.2012 (2 %);

— Mindesthonorarzone III nach HOAI (3 %);

— Herstellungskosten gemäß HOAI für KG 300 und 400 in Summe in Höhe von mindestens 2 000 000 EUR brutto (3 %);

— Projektbeschreibung in Wort inkl. Beschreibung der selbsterbrachten Leistungen (3 %);

— Bildnachweis der Referenz vorhanden (3 %);

— Referenzschreiben vorhanden (bei priv. AG auch Eigenerklärung gültig) (2 %);

— Positive Beurteilung im Referenzschreiben bzgl. Kostentreue (2 %);

— Positive Beurteilung im Referenzschreiben bzgl. Termintreue (2 %).

B) Referenzprojekt des Projektleiters – Bauen im Bestand mit öffentlichen AG (geforderte Anzahl 1) (Wichtung gesamt 40 %)

— Leistung nach HOAI LPH 2-8 (Mindestkriterium zur Wertung) (0 %);

— Projekttyp wie gefordert (Mindestkriterium zur Wertung) (0 %);

— Angabe Projektleiter – auftragnehmerseitig (Mindestkriterium zur Wertung) (0 %);

— Fertigstellung (Abnahme) nach 1.1.2012 (3 %);

— Mindesthonorarzone III nach HOAI (5 %);

— Herstellungskosten gemäß HOAI für KG 300 und 400 in Summe in Höhe von mindestens 2 000 000 EUR brutto (5 %);

— Projektbeschreibung in Wort inkl. Beschreibung der selbsterbrachten Leistungen (4 %);

— Bildnachweis der Referenz vorhanden (4 %);

— Referenzschreiben vorhanden (bei priv. AG auch Eigenerklärung gültig) (3 %);

— Positive Beurteilung im Referenzschreiben bzgl. Kostentreue (4 %);

— Positive Beurteilung im Referenzschreiben bzgl. Termintreue (4 %);

— Positive Nennung des vorgesehenen Projektleiters im Referenzschreiben (8 %).

§ 65 Abs. 3 Satz 4 Landesbauordnung Schleswig- Holstein, § 44 VgV: Bauvorlageberechtigung. Insbesondere

Personen, die nach § 5 oder § 5a des Architekten- und Ingenieurkammergesetzes Schleswig-Holstein zur

Führung der Berufsbezeichnung „Architekt“ bzw. „Architektin“ berechtigt sind, für

Staatsangehörige eines EU Mitgliedstaatsoder eines EWR-Vertragsstaats und bestimmte Drittstaatsangehörige

genügt es dafür nach der zuletzt genannten Vorschrift, wenn sie zur Ausübung desselben Berufs rechtmäßig

in einem dieser Staaten niedergelassen sind und der Beruf oder die Ausbildung dazu reglementiert ist oder für

mindestens 2 Jahre während der vorhergehenden 10 Jahre ausgeübt wurde. Bei juristischen Personen

genügt es, wenn ihr Geschäftszweck auf Planungsleistungen ausgerichtet ist und sie einen verantwortlichen Berufsangehörigen im vorstehenden Sinne benennen. Ein entsprechender Nachweis ist dem Angebot (Bewerbung) beizufügen.

§ 57 Landesbauordnung Schleswig- Holstein: Tätigkeit als verantwortlicher Bauleiter nach LBO. Für

Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaats oder eines EWR-Vertragsstaats und bestimmte Drittstaatsangehörige

genügt es, entsprechende Unterlagen zum Nachweis der Qualifikation beizulegen.

Es werden alle Bieteranfragen die bis einschließlich zum 3.3.2017 eingehen, beantwortet.

Die anonymisierten Bieterfragen und Antworten werden im Ordner „Bieterfragen und Antworten“ unter I.3) genanntem Link zur Verfügung stehen. Die Bieter sind dazu verpflichtet sich bis zum Ende des Teilnahmewettbewerbs stetig über die aktuellen Bieterfragen- und Antworten zu informieren.

1) Fehlende Unterlagen:

Es wird darauf hingewiesen, dass es nicht geplant ist, fehlende oder unvollständige Unterlagen und Angaben

bei den Bewerbern nachzufordern. Gleiches gilt für veraltete/ abgelaufene Erklärungen.

Sollten die geforderten Erklärungen oder Nachweise unvollständig oder unzureichend sein, droht der

Ausschluss aus dem Verfahren; der Bewerber kann nicht darauf vertrauen, dass die Vergabestelle Gelegenheit

zur Ergänzung oder Vervollständigung gibt, das Recht hierzu behält sie sich jedoch vor. Bei „möglichst“

vorzulegenden Angaben/Unterlagen ist die Vorlage mit der Bewerbung zu empfehlen, die Vergabestelle kann

die Auswahl nach IV.1.2 ohne Nachforderung vornehmen.

2) Bewerbungsformular und Bieterplattform:

Zur Angabe der notwendigen Nachweise ist zwingend (Ausschlusskriterium) ein Bewerbungsformular zu

verwenden, das auf http://download.eckernfoerde.de/Eckernfoerde/Stadthalle.zip (Verdingungsunterlagen) heruntergeladen werden

kann.

Es wird darauf hingewiesen, dass den Bewerbern die Bewerbungsunterlagen der Stufe 1 (Präqualifikation) nicht

zurück gesandt werden.

3) Bietergemeinschaften/ Eignungsleihe/ Unterauftragsvergabe:

— Bietergemeinschaften geben eine gemeinsame Bewerbung ab. Geforderte Eigenerklärungen und/oder

Nachweise sind für jedes Bietergemeinschaftsmitglied gesondert zu erklären und vorzulegen. Dazu sind die

entsprechenden Seiten zu kopieren und kenntlich zu machen, von welchem Bietergemeinschaftsmitglied die/der

Erklärung/Nachweis stammt. Die Aufteilung der Leistungsbereiche ist nachvollziehbar darzustellen. Ferner ist

eine Bietergemeinschaftserklärung (Anlage 1 der Bewerbungsunterlagen) abzugeben, in der auch der Vertreter

der Bietergemeinschaft mit postalischer und elektronischer Adresse zu benennen ist;

— Im Fall der Eignungsleihe oder beabsichtigter Unterauftragsvergabe sind geforderte Eigenerklärungen und/

oder Nachweise von dem Eignungsverleiher/Unterauftragnehmer vorzulegen. Der AG behält sich vor, einen

Nachweis der Verfügbarkeit im Auftragsfall vor Auftragserteilung zu fordern. Auf §§ 43, 47 VgV wird verwiesen.

4) Allgemeine Hinweise Die nach III.2.1-III.2.3 vorzulegenden Erklärungen sind mit dem Teilnahmeantrag

(Bewerbungsformular) bis zum Ende der Teilnahmeantragsfrist in schriftlicher Form (per Post oder direkt) unmittelbar

der Vergabestelle (Kontaktstelle gemäß I.1) vorzulegen (Telefax genügt insoweit nicht), sofern sie nicht als

erst auf Anforderung vorzulegen benannt sind. Soweit unter III.2.1-III.2.3 lediglich Angaben/Eigenerklärungen

gefordert werden, behält sich die Vergabestelle das Recht vor, zur Behebung von Zweifeln (auch nach

dem Teilnahmewettbewerb) entsprechende Bescheinigungen oder Nachweise nachzufordern. Kopien von

Nachweisen werden anerkannt, sofern sie keinen Anlass zu Zweifeln an der Übereinstimmung mit dem Original

geben. Eingereichte Nachweise müssen noch gültig und aktuell sein (bei Ablauf der Teilnahmeantragsfrist

nicht älter als ein Jahr, außer bei Prüfungszeugnissen und anderen Nachweisen, die nach ihrem Inhalt nicht

zeitbezogen aktualisiert werden). Ausländische Bewerber können anstelle der genannten Eignungsnachweise

auch vergleichbare Eignungsnachweise vorlegen. Sie werden anerkannt, sofern sie nach Maßgabe der

Rechtsvorschriften des Staates, in dem das Unternehmen ansässig ist, erstellt wurden.

Bestätigungen in anderer als der deutschen Sprache sind in beglaubigter Übersetzung vorzulegen.

Auflistung der Ausschlusskriterien zum Download unter Verdingungsunterlagen.

Internet-Adresse:http://www.wirtschaftsministerium.schleswig-holstein.de

Internet-Adresse:http://www.schleswig-holstein.de/MWV/DE/MWV_node.html

Es gilt die am 18.04.2016 in Kraft getretene Neufassung des GWB (Gesetz gegen

Wettbewerbsbeschränkungen). Auf folgende Punkte wird hingewiesen:

— § 134 Abs. 2 GWB: Informations- und Wartefrist

Demnach darf ein Vertrag erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information an die nicht berücksichtigten

Bieter geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt

sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den

Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an.

— § 135 Abs. 2 GWB: Unwirksamkeit

Die Unwirksamkeit [des öffentlichen Auftrags] kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren

innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den

öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrages, jedoch nicht später als 6 Monate nach

Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt

der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit

30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der

Europäischen Union.

— § 160 Abs. 3 GWB: Einleitung, Antrag.

Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1. Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichung

des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von

10 Kalendertagen gerügt hat,

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis

zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis

zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4. Mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu

wollen, vergangen sind.