loading
  • CH-1700 Fribourg
  • 17.04.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-260065)

Transformation du café des Arcades, assainissement de la toiture-terrasse, remplacement de la chaufferie


 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 17.04.2017, 16:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Nicht offenes Verfahren
    Gebäudetyp Tourismus, Gastronomie
    Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Objektplanung Freianlagen
    Sprache Französisch
    Auslober/Bauherr Commune de Fribourg / Gemeinde Freiburg, Fribourg (CH)
    Aufgabe
    Le maître d’ouvrage entend confier le mandat d’architecte pour 61.5% de parts prestations selon le règlement SIA 102, 2014. Se référer aux documents remis en annexe.
    Adresse des Bauherren CH-1700 Fribourg

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • 24.03.2017|Projekt-ID 152876|Meldungsnummer 958699|Ausschreibungen

      Appel d'offres

       
      Date de publication dans la Feuille officielle du canton
        FR  24.03.2017
      Date de publication Simap: 24.03.2017


       

      1. Pouvoir adjudicateur

      1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

      Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Fribourg
      Service organisateur/Entité organisatrice: Direction de l'Edilité
      Service d'urbanisme et d'architecture,  à l'attention de Antoine Baertschi, Rte Joseph-Piller 7,  1700  Fribourg,  Suisse,  Téléphone:  +4126 351 75 04,  Fax:  +4126 351 75 19,  E-mail:  MjIwTVpgW1VaURpOTVFeYF9PVFUsYlVYWFEZUl4aT1Q=,  URL http://www.ville-fribourg.ch/vfr/fr/pub/officielle/edilite.htm
       

      1.2 Les demandes de participation au marché sont à envoyer à l'adresse suivante

      Selon l'adresse indiquée au point 1.1

      1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit

      31.03.2017

      1.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché

      Date: 17.04.2017 Heure: 16:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Bâtiment des arcades - prestations d'architecte - NE PAS OUVRIR". Le timbre postal ne fait pas foi.

      1.5 Date de l’ouverture des offres:

      17.04.2017, Heure:  16:00, Remarques:  L'ouverture des offres est non publique

      1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

      Commune/Ville

      1.7 Mode de procédure choisi

      Procédure sélective 

      1.8 Genre de marché

      Marché de services 

      1.9 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux

      Oui 

      2. Objet du marché

      2.1 Catégorie de services CPC:

      [12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère; conseils afférents à caractère scientifique et technique

      2.2 Titre du projet du marché

      Transformation du café des Arcades, assainissement de la toiture-terrasse, remplacement de la chaufferie

      2.4 Marché divisé en lots?

      Non

      2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

      CPV:   71521000 - Services de conduite de chantier,
        71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
      Code des frais de construction (CFC):  291 - Architecte

      2.6 Description détaillée des tâches

      Le maître d’ouvrage entend confier le mandat d’architecte pour 61.5% de parts prestations selon le règlement SIA 102, 2014. Se référer aux documents remis en annexe.

      2.7 Lieu de la fourniture du service

      Fribourg

      2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

      36 mois depuis la signature du contrat
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
       

      2.9 Options

      Non
       

      2.10 Critères d'adjudication

      Conformément aux critères cités dans les documents

      2.11 Des variantes sont-elles admises?

      Non
       

      2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

      Non
       

      2.13 Délai d'exécution

       
      Remarques: Début: octobre 2017
      Fin: été 2019
      Sous réserve des décisions d'octroi des budgets et de la durée des procédures nécessaires à la mise en œuvre du projet.

      3. Conditions

      3.5 Communauté de soumissionnaires

      pas admise

      3.6 Sous-traitance

      pas admise

      3.7 Critères d'aptitude

      Conformément aux critères cités dans les documents

      3.8 Justificatifs requis

      Conformément aux justificatifs requis dans les documents

      3.9 Conditions pour l'obtention des documents de participation

      L'inscription pour l'obtention des documents de participation est possible jusqu'au: 17.04.2017
      Prix: aucun 

      3.11 Date prévue pour la confirmation des participants sélectionnés

      05.05.2017

      3.12 Délai prévu pour le dépôt des offres

      23.06.2017

      3.13 Langues acceptées pour les demandes de participation au marché

      Français

      3.14 Validité de l'offre

      36 mois à partir de la date limite d'envoi

      3.15 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection

      sous www.simap.ch
      Les documents de participation pour la phase de sélection sont disponibles à partir du: 24.03.2017  jusqu'au  17.04.2017
      Langue des documents de participation: Français
      Autres informations pour l'obtention des documents de participation: Gratuit

      4. Autres informations

      4.3 Négociations

      Aucune

      4.5 Autres indications

      La publication plus détaillée peut être consultée sur le site
      internet www.simap.ch.
      Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur
      à l'offre économiquement la plus avantageuse.

      4.6 Organe de publication officiel

      Feuille officielle du canton de Fribourg

      4.7 Indication des voies de recours

      Cet appel d'offres peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès de la
      Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.
  • Protected by Copyscape
  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 24.03.2017
Zuletzt aktualisiert 24.03.2017
Wettbewerbs-ID 2-260065 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 51