loading
Zurück
  • FR-14032 Caen Cedex 5
  • 15.05.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-262747)

Maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation du bâtiment B

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 15.05.2017, 12:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Verhandlungsverfahren
    Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 4 - max. 4
    Gebäudetyp Hochschulen, Wissenschaft und Forschung
    Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Objektplanung Innenräume / Tragwerksplanung / Bauleitung, Objektüberwachung / Energieplanung/ -beratung / Technische Ausrüstung
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation du bâtiment (B).
    Leistungsumfang
    Il s'agit d'une mission de base avec études d'exécution et intégrant une mission complémentaire.
    Les éléments constitutifs de cette mission sont les suivants:
    — le diagnostic (DIAG),
    — l'avant projet sommaire (APS),
    — l'avant projet définitif (APD),
    — les études de projet (PRO),
    — l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),
    — les études d'exécution (EXE),
    — la direction de l'exécution du contrat de travaux (DET),
    — l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR),
    — l'ordonnancement pilotage et coordination (OPC),
    — la synthèse d'exécution (SYNT).
    Adresse des Bauherren FR-14032 Caen Cedex 5
    TED Dokumenten-Nr. 147124-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • France-Caen: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

      2017/S 076-147124

      Avis de marché

      Services

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      Université de Caen Normandie
      esplanade de la Paix, CS 14032
      Caen Cedex 5
      14032
      France
      Courriel:       MTlkWGlaX1xqJWdsWWNgWmo3bGVgWlhcZSVdaQ==
      Code NUTS: FR251

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.unicaen.fr

      Adresse du profil d’acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr

      I.2)Procédure conjointe
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.marches-publics.gouv.fr
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://www.marches-publics.gouv.fr
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Organisme de droit public
      I.5)Activité principale
      Autre activité: Enseignement supérieur et recherche

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      Maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation du bâtiment B.

       

      Numéro de référence: 2017950IMPI003
      II.1.2)Code CPV principal
      71000000
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

       

      Maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation du bâtiment (B).

       

      II.1.5)Valeur totale estimée
      Valeur hors TVA: 1 400 000.00 EUR
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71000000
      71240000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FR251
      Lieu principal d'exécution:

       

      Campus 1 de l'université de Caen Normandie.

       

      II.2.4)Description des prestations:

       

      Il s'agit d'une mission de base avec études d'exécution et intégrant une mission complémentaire.

      Les éléments constitutifs de cette mission sont les suivants:

      — le diagnostic (DIAG),

      — l'avant projet sommaire (APS),

      — l'avant projet définitif (APD),

      — les études de projet (PRO),

      — l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),

      — les études d'exécution (EXE),

      — la direction de l'exécution du contrat de travaux (DET),

      — l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR),

      — l'ordonnancement pilotage et coordination (OPC),

      — la synthèse d'exécution (SYNT).

       

      II.2.5)Critères d’attribution
      Critères énoncés ci-dessous
      Critère de qualité - Nom: Répartition des compétences et des moyens avec définition méthodologique des missions tout au long de l'opération / Pondération: 20
      Critère de qualité - Nom: Compréhension de l'objet de l'étude et pertinence de la méthodologie / Pondération: 40
      Prix - Pondération: 40
      II.2.6)Valeur estimée
      Valeur hors TVA: 1 400 000.00 EUR
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 54
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
      Nombre de candidats envisagé: 4
      Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

       

      Si le nombre de candidatures recevables est inférieur au nombre minimum, l'université de Caen pourra continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.

       

      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

       

      Cette opération de réhabilitation s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet stratégique de rationalisation des implantations et des moyens de l'université au moyen d'un schéma directeur immobilier et d'aménagement adopté en 2015. Le SDIA a pour ambitions l'optimisation des coûts de fonctionnement liés en particulier aux dépenses énergétiques. Voir détails dans le règlement de consultation.

       

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      Liste et description succincte des conditions:

       

      — DC1 ou équivalent pour chaque co-traitant,

      — DC2 ou équivalent,

      — extrait K Bis de moins de 3 mois,

      — attestation d'assurance en cours de validité,

      — moyens propres du candidat en personnels et matériels,

      — pouvoir habilitant le mandataire à engager les autres membres du groupement,

      — déclaration sur l'honneur certifiant que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir,

      — déclaration sur l'honneur certifiant que le candidat a satisfait à ses obligations sociales et fiscales,

      — si le candidat est en redressement judiciaire, il joint une copie du ou des jugements prononcés.

       

      III.1.2)Capacité économique et financière
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Voir règlement de consultation.

       

      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      Voir règlement de consultation.

       

      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      La prestation est réservée à une profession déterminée
      Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

       

      Les candidats qui ne présenteront pas les qualifications demandées au règlement de consultation et les références/expériences souhaitées ne seront pas retenus.

       

      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

       

      Voir le règlement de consultation.

       

      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure concurrentielle avec négociation
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.5)Informations sur la négociation
      Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 15/05/2017
      Heure locale: 12:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      Date: 30/06/2017
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:

       

      Le montant des travaux est estimé à 14 000 000 EUR HT.

       

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Caen
      3 rue Arthur Leduc
      Caen
      14050
      France
      Courriel:       MTleaVxdXVwla1gkWlhcZTdhbGlYW2RgZSVdaQ==

      Adresse internet:http://www.caen.tribunal-administratif.fr

      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      Ccira, Préfecture de la Région Pays de Loire
      Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des pays de la Loire, immeuble Skyline 22, Nantes
      Nantes
      44042
      France
      VI.4.3)Introduction de recours
      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      Tribunal administratif de Caen
      3 rue Arthur Leduc, BP 25086
      Caen
      14050
      France
      Courriel:       MjEzWmVYWVlYIWdUIFZUWGEzXWhlVFdgXGEhWWU=

      Adresse internet:http://www.caen.tribunal-administratif.fr

      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      14/04/2017
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 19.04.2017
Zuletzt aktualisiert 19.04.2017
Wettbewerbs-ID 2-262747 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 42

Seitenanfang