loading
  • CH-3011 Bern
  • 07.06.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-262801)

BKP 558 Projektcontrolling PQM, TU-Ausschreibung


 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 07.06.2017 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Feuerwehr, Polizei, Vollzug
    Art der Leistung allgemeine Beratungsleistungen / Projektsteuerung
    Auslober/Bauherr Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern, Bern (CH)
    Aufgabe
    Bei der Zusammenlegung von Stadt- und Kantonspolizei (Projekt 'Police Bern') im Jahre 2008 wurde eine Standortkonzentration als Ziel definiert. Es ist ein Neubau geplant mit 1'300 Arbeitsplätze und ca. 78'500 m2 Geschossfläche und die Gesamtkosten betragen grob geschätzt ca. CHF 270 Mio.
    Der Kanton Bern, handelnd durch das Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG), sucht einen erfahrenen, leistungsfähigen und kompetenten Partner zur Unterstützung der Bauherrschaft für die gesamte Projektdauer.
    Die wesentlichen Aufgaben sind die Unterstützung der Bauherrschaft und das Projektcontrolling (PQM) über alle Phasen des Projekts Neubau Polizeizentrum Bern PZB. Zudem ist der Auftragnehmer verantwortlich für die Erstellung und Durchführung der TU-Ausschreibung bis zum Vertragsabschluss.
    Adresse des Bauherren CH-3011 Bern

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • 19.04.2017|Projekt-ID 154601|Meldungsnummer 964383|Ausschreibungen

      Ausschreibung

      Publikationsdatum Simap: 19.04.2017

      1. Auftraggeber

      1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

      Bedarfsstelle/Vergabestelle: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude
      Beschaffungsstelle/Organisator: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern,  zu Hdn. von Giovanni Tedesco, Reiterstrasse 11,  3011  Bern,  Schweiz,  Telefon:  031 633 34 42,  Fax:  031 633 34 60,  E-Mail:  MTlgZV1mJVheXjdZbVwlWVwlWl8=,  URL www.bve.be.ch
       

      1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken

      Adresse gemäss Kapitel 1.1

      1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen

      09.05.2017
      Bemerkungen: Fragen können über das Simap-Forum gestellt werden. Die Antworten werden am 12.05.2017 im Forum publiziert.

      1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes

      Datum: 07.06.2017, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das vollständige Angebot muss innerhalb der Eingabefrist bei der Eingabestelle eintreffen oder einer offiziellen Stelle (z.B. Schweizerische Post) übergeben werden (Annahmestempel). Es muss schriftlich in verschlossenem Couvert/Paket vorliegen. Auf dem Couvert/Paket müssen Objekt und BKP-Nr. angegeben sein.

      Vermerk: PZB Projektcontrolling PQM, TU-Ausschreibung

      1.5 Datum der Offertöffnung:

      12.06.2017, Ort:  Bern

      1.6 Art des Auftraggebers

      Kanton

      1.7 Verfahrensart

      Offenes Verfahren 

      1.8 Auftragsart

      Dienstleistungsauftrag 

      1.9 Gemäss GATT/WTO-Abkommen, resp. Staatsvertrag

      Ja 

      2. Beschaffungsobjekt

      2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

      [12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung; zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

      2.2 Projekttitel der Beschaffung

      BKP 558 Projektcontrolling PQM, TU-Ausschreibung

      2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

      14.0544

      2.4 Aufteilung in Lose?

      Nein

      2.5 Gemeinschaftsvokabular

      CPV:   71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
      Baukostenplannummer (BKP):  558 - Projektleitung, Projektbegleitung

      2.6 Detaillierter Aufgabenbeschrieb

      Bei der Zusammenlegung von Stadt- und Kantonspolizei (Projekt 'Police Bern') im Jahre 2008 wurde eine Standortkonzentration als Ziel definiert. Es ist ein Neubau geplant mit 1'300 Arbeitsplätze und ca. 78'500 m2 Geschossfläche und die Gesamtkosten betragen grob geschätzt ca. CHF 270 Mio.
      Der Kanton Bern, handelnd durch das Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG), sucht einen erfahrenen, leistungsfähigen und kompetenten Partner zur Unterstützung der Bauherrschaft für die gesamte Projektdauer.
      Die wesentlichen Aufgaben sind die Unterstützung der Bauherrschaft und das Projektcontrolling (PQM) über alle Phasen des Projekts Neubau Polizeizentrum Bern PZB. Zudem ist der Auftragnehmer verantwortlich für die Erstellung und Durchführung der TU-Ausschreibung bis zum Vertragsabschluss.

      2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

      Bern

      2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

      Beginn: 03.07.2017, Ende: 31.12.2027
      Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
       

      2.9 Optionen

      Nein
       

      2.10 Zuschlagskriterien

      Qualifikation Schlüsselpersonen  Gewichtung 30% 

      Qualität der Auftragsanalyse  Gewichtung 40% 

      Organinisation  Gewichtung 10% 

      Preis  Gewichtung 20% 
       

      2.11 Werden Varianten zugelassen?

      Nein
       

      2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

      Nein
       

      2.13 Ausführungstermin

      Beginn 03.07.2017 und Ende 31.12.2027
       

      3. Bedingungen

      3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

      Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein.

      Ausländische Anbieter müssen ein Domizil (Postadresse) in der Schweiz bezeichnen (Art. 15 Abs. 7 VRPG). Ohne eine solche Angabe gilt die Postadresse des Amtes für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern als Zustelldomizil.

      3.2 Kautionen / Sicherheiten

      Keine

      3.3 Zahlungsbedingungen

      Angebot wird nicht vergütet

      3.4 Einzubeziehende Kosten

      Keine

      3.5 Bietergemeinschaft

      Zugelassen

      3.6 Subunternehmer

      Nein

      3.7 Eignungskriterien

      aufgrund der nachstehenden Kriterien:
      - Fähigkeit
      - Kapazität
      - Referenzen

      Mit dem Angebot muss entweder ein Zertifikat "öffentliches Beschaffungswesen" der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern abgegeben werden oder alle zutreffenden Punkte in der Selbstdeklaration müssen ausnahmslos mit Ja beantwortet sein.

      Eigene Erfahrungen des Auftraggebers können berücksichtigt werden.

      3.8 Geforderte Nachweise

      Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

      3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

      Kosten: Keine 
      Zahlungsbedingungen: Die Unterlagen sind kostenlos und können über www.simap.ch abgerufen werden.

      3.10 Sprachen für Angebote

      Deutsch

      3.11 Gültigkeit des Angebotes

      6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

      3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen

      unter www.simap.ch
      Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 19.04.2017  bis  07.06.2017
      Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

      4. Andere Informationen

      4.3 Verhandlungen

      Es werden keine Verhandlungen geführt.

      4.5 Sonstige Angaben

      Der Bonus Lernende wird bei der Vergabe berücksichtigt.

      Werden ausländische Anbieter durch den Bonus diskriminiert, wird der Bonus beim Zuschlag nicht berücksichtigt.

      4.6 Offizielles Publikationsorgan

      simap.ch

      4.7 Rechtsmittelbelehrung

      Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit ihrer Publikation bei der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die Angaben von Tatsachen und Beweismitteln und eine Begründung enthalten sowie rechtsgültig unterzeichnet sein. Greifbare Beweismittel sind beizulegen.

      Appels d'offres (résumé)

      1. Pouvoir adjudicateur

      1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

      Service demandeur/Entité adjudicatrice: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude
      Service organisateur/Entité organisatrice: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, à l'attention de  Giovanni Tedesco,  Reiterstrasse 11,  3011  Bern,  Suisse,  Téléphone:  031 633 34 42,  Fax:  031 633 34 60,  E-mail:  MTRlamJrKl1jYzxecmEqXmEqX2Q=,  URL www.bve.be.ch

      1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres

      sous www.simap.ch
       

      2. Objet du marché

      2.1 Titre du projet du marché

      CFC 558 Contrôle de projet (gestion de la qualité), appel d’offres aux entreprises totales

      2.2 Description détaillée des tâches

      Dans le cadre du regroupement des corps de police de la Ville et du canton de Berne (projet « Police Bern ») en 2008, une concentration des sites a été définie comme objectif.
      Il est prévu de construire un nouveau bâtiment d'une superficie d'environ 78 500 m2, pour 1300 postes de travail, dont le coût total est estimé approximativement à 270 millions de francs.

      Le canton de Berne, agissant par l’intermédiaire de l’Office des immeubles et des constructions, cherche un partenaire expérimenté, performant et compétent pour soutenir le maître de l'ouvrage tout au long de la durée du projet.

      Les tâches essentielles consistent à soutenir le maître de l'ouvrage et à assumer le contrôle de projet (gestion de la qualité) durant toutes les phases du projet de construction du centre de police de Berne. Par ailleurs, le mandataire est responsable de l'établissement et de l'exécution de l'appel d'offres aux entreprises totales jusqu'à la conclusion du contrat.

      2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

      CPV:   71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
      Baukostenplannummer (BKP):  558 - Direction du projet, accompagnement du projet

      2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

      Date: 07.06.2017
  • Protected by Copyscape
  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 19.04.2017
Zuletzt aktualisiert 19.10.2017
Wettbewerbs-ID 2-262801 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 52