loading
Zurück
  • FR-59501 Douai
  • 16.06.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-264928)

Marché de travaux de conception réalisation pour la construction et/ou réhabilitation de logements aux abords de la cité Courtaine à Noyelles-sous-Lens

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 16.06.2017, 11:30 Bewerbungsschluss
    Verfahren Wettbewerblicher Dialog
    Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 3 - max. 3
    Gebäudetyp Wohnungsbau
    Art der Leistung Bauleistung / Objektplanung Gebäude / Ausschreibung, Vergabe
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Le cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage est la société Amexia. Numéro de tél.: +33 7 76 03 10 87.
    Le site concerné est situé aux abords de la cité Courtaine à Noyelles-sous-Lens. Ce site est classé au patrimoine mondial de l'humanité.
    Ce classement oblige à réexaminer la question de l'intervention sur ce patrimoine bâti dans un cadre partenarial élargi avec la collectivité, la Mission Bassin Minier et les services de l'État.
    Cette opération devra comprendre entre 40 et 50 logements et consistera en une intervention sur le bâti existant (réhabilitation) et/ou de constructions neuves.
    Leistungsumfang
    Le marché est un marché de travaux en conception — réalisation qui comprendra:
    Une phase 1 de conception:
    — études d'avant-projet,
    — établissement des demandes d'autorisations administratives,
    — études de proje.
    Une phase 2 de réalisation:
    — travaux de démolition,
    — travaux de construction neuve de logements,
    — travaux de construction de locaux d'activité,
    — travaux de voiries et réseaux divers,
    — travaux de réhabilitation.
    Une phase 3 de parfait achèvement:
    Adresse des Bauherren FR-59501 Douai
    TED Dokumenten-Nr. 179443-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • France-Douai: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

      2017/S 091-179443

      Avis de marché

      Travaux

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      Maisons & Cités
      167 rue des Foulons
      Douai
      59501
      France
      Téléphone: +33 327954816
      Courriel:       MTRmYW5haXUqXmFuY2FuPGldZW9ram9hcF9lcGFvKmJu
      Code NUTS: FR301

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.maisonsetcités.fr

      Adresse du profil d’acheteur: http://www.marches-securises.fr

      I.2)Procédure conjointe
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.marches-securises.fr
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://www.marches-securises.fr
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Autre type: SA HLM
      I.5)Activité principale
      Logement et équipements collectifs

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      Marché de travaux de conception réalisation pour la construction et/ou réhabilitation de logements aux abords de la cité Courtaine à Noyelles-sous-Lens.

       

      Numéro de référence: 17S0026
      II.1.2)Code CPV principal
      45211000
      II.1.3)Type de marché
      Travaux
      II.1.4)Description succincte:

       

      Le cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage est la société Amexia. Numéro de tél.: +33 7 76 03 10 87.

      Le site concerné est situé aux abords de la cité Courtaine à Noyelles-sous-Lens. Ce site est classé au patrimoine mondial de l'humanité.

      Ce classement oblige à réexaminer la question de l'intervention sur ce patrimoine bâti dans un cadre partenarial élargi avec la collectivité, la Mission Bassin Minier et les services de l'État.

      Cette opération devra comprendre entre 40 et 50 logements et consistera en une intervention sur le bâti existant (réhabilitation) et/ou de constructions neuves.

       

      II.1.5)Valeur totale estimée
      Valeur hors TVA: 5 000 000.00 EUR
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      45211000
      71240000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FR302
      II.2.4)Description des prestations:

       

      Le marché est un marché de travaux en conception — réalisation qui comprendra:

      Une phase 1 de conception:

      — études d'avant-projet,

      — établissement des demandes d'autorisations administratives,

      — études de proje.

      Une phase 2 de réalisation:

      — travaux de démolition,

      — travaux de construction neuve de logements,

      — travaux de construction de locaux d'activité,

      — travaux de voiries et réseaux divers,

      — travaux de réhabilitation.

      Une phase 3 de parfait achèvement:

       

      II.2.5)Critères d’attribution
      Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
      II.2.6)Valeur estimée
      Valeur hors TVA: 5 000 000.00 EUR
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 44
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
      Nombre de candidats envisagé: 3
      Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

       

      Se référer au règlement de la consultation. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'auditionner les candidats ayants présenté une candidature classée dans les 6 premières.

       

      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
      Identification du projet: FEDER.
      II.2.14)Informations complémentaires

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      Liste et description succincte des conditions:

       

      Se référer au règlement de la consultation.

       

      III.1.2)Capacité économique et financière
      Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Dialogue compétitif
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 16/06/2017
      Heure locale: 11:30
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:

       

      Une prime de 35 000 EUR HT sera versée aux 3 candidats pour la remise d'une offre finale de prestations conformes (niveau de rendu APS).

      Les candidatures seront appréciées sur la base des critères pondérés suivants:

      Critère 1: expérience, capacités techniques et professionnelles dans les différentes compétences exigées pour l'exécution des prestations: 20 %,

      Critère 2: qualité, cohésion et cohérence de l'équipe que le candidat propose d'affecter à la réalisation du marché: 20 %,

      Critère 3: qualité technique et esthétique des références présentées par les opérateurs économiques de la composante de maîtrise d'œuvre pour des opération similaires d'importance équivalente: 30 %,

      Critère 4: qualité des références présentées par les opérateurs économiques de la composante entreprise: 20 % ;

      Critère 5: qualité des modalités de prise en compte du BIM: 10 %.

       

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal de grande instance de Lille
      13 avenue du Peuple Belge
      Lille
      59000
      France
      Téléphone: +33 20783333
      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      Tribunal de grande instance de Lille
      13 avenue du Peuple Belge
      Lille
      59000
      France
      Téléphone: +33 20783333
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      10/05/2017
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 12.05.2017
Zuletzt aktualisiert 12.05.2017
Wettbewerbs-ID 2-264928 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 46

Seitenanfang