Bewerbungsschluss |
30.06.2017, 12:00
|
Verfahren | Offenes Verfahren |
Gebäudetyp | Sport und Freizeit |
Art der Leistung | Bauleistung / Kunst |
Sprache | Französisch |
Aufgabe |
Travaux de réaménagement des espaces muséographiques; aménagement et agrandissement d'une salle de restaurant; création d'un bâtiment pour protéger le retour client, construction d'éléments de scénographie extérieurs: parcours sur filet souple, amphithéâtre, Hyperbelvédère
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 21 mois, soit le 24.5.2019. Des dates de livraisons partielles anticipées fixées comme suit: Le 6.11.2017: Travaux Hors air et eau de la salle « Andromède » niveau 3 ainsi que l'extension côté nord niveau 4. Construction métallique exceptionnelle: Hyperbelvédère niveau 4. Le 25.5.2018: Zones Restaurations/Cuisines niveau 3; Salle Hors sac/cuisine accueil niveau 4; Espace d'interprétation niveau 5. Le 26.10.2018: Espace d'interprétation niveau 6, accès et aménagement terrasse niveau 7. Le 24.5.2019: Constructions métalliques aériennes et exceptionnelles: coursive souple niveau 4 et amphithéâtre; revêtement terrasses, garde corps niveau 4. |
Leistungsumfang | Tablettes d'accompagnement et de visite permettant aux visiteurs d'approfondir leurs connaissances sur le paysage et les recherches scientifiques. |
Adresse des Bauherren | FR-65200 La Mongie |
TED Dokumenten-Nr. | 209113-2017 |
France-La Mongie: Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
2017/S 105-209113
Avis de marché
Travaux
Section I: Pouvoir adjudicateur
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://picdumidi.com
Adresse du profil d’acheteur: http://www.ladepeche-marchespublics.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ladepeche-marchespublics.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.ladepeche-marchespublics.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ladepeche-marchespublics.fr
Section II: Objet
Marché de travaux pour la refonte des espaces de visite sommitaux du Pic du Midi Article 42 de l'ordonnance no2015-899 du 23/07/15, et des articles 67 et 68 du décret no 2016-360 du 25/03/16.
Travaux de réaménagement des espaces muséographiques; aménagement et agrandissement d'une salle de restaurant; création d'un bâtiment pour protéger le retour client, construction d'éléments de scénographie extérieurs: parcours sur filet souple, amphithéâtre, Hyperbelvédère
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 21 mois, soit le 24.5.2019. Des dates de livraisons partielles anticipées fixées comme suit:
Le 6.11.2017: Travaux Hors air et eau de la salle « Andromède » niveau 3 ainsi que l'extension côté nord niveau 4. Construction métallique exceptionnelle: Hyperbelvédère niveau 4.
Le 25.5.2018: Zones Restaurations/Cuisines niveau 3; Salle Hors sac/cuisine accueil niveau 4; Espace d'interprétation niveau 5.
Le 26.10.2018: Espace d'interprétation niveau 6, accès et aménagement terrasse niveau 7.
Le 24.5.2019: Constructions métalliques aériennes et exceptionnelles: coursive souple niveau 4 et amphithéâtre; revêtement terrasses, garde corps niveau 4.
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots ou un seul lot.
Macro Lot 1: Demolitions — gros oeuvre — sols Exterieurs
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Valeur estimée du Macro Lot 1: 3 152 025 EUR
Lots 01-01 à 01-10
des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Délai d'exécution: 21 mois.
Macro Lot 1: Charpente Metallique Couverture — bardage
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Valeur estimée du Macro Lot 1: 3 152 025 EUR
Lots 01-01 à 01-10
des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 21 mois.
Macro Lot 1: Menuiserie Exterieure Aluminium
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Valeur estimée du Macro Lot 1: 3 152 025 EUR
Lots 01-01 à 01-10
des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 21 mois.
Macro Lot 1: Cloisons Seches — platrerie — faux-Plafond
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Valeur estimée du Macro Lot 1: 3 152 025 EUR
Lots 01-01 à 01-10
des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 21 mois.
Macro Lot 1: Menuiserie Interieure — agencement
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Valeur estimée du Macro Lot 1: 3 152 025 EUR
Lots 01-01 à 01-10
des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 21 mois.
Macro Lot 1: Carrelage
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Valeur estimée du Macro Lot 1: 3 152 025 EUR
Lots 01-01 à 01-10
des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 21 mois.
Macro Lot 1: Peintures
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Valeur estimée du Macro Lot 1: 3 152 025 EUR
Lots 01-01 à 01-10
des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 21 mois.
Macro Lot 1: Revetements Sols Souples
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Valeur estimée du Macro Lot 1: 3 152 025 EUR
Lots 01-01 à 01-10
des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 21 mois.
Macro Lot 1: Electricite Generale: Courants Forts Et Faibles
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Valeur estimée du Macro Lot 1: 3 152 025 EUR
Lots 01-01 à 01-10
des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 21 mois.
Macro Lot 1: Chauffage — plomberie Sanitaire — ventilation — protection Incendie
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Valeur estimée du Macro Lot 1: 3 152 025 EUR
Lots 01-01 à 01-10
des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 21 mois.
Ascenseurs
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Ascenseur électrique aux normes d'accessibilité pour 15 personnes desservant 5 niveaux y compris construction d'un pylône métallique
installation d'un monte charge desservant 2 niveaux.
Des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Escaliers Metalliques — serrurerie
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Escalier métallique entre niveaux 03 et 04 -Gardes corps métalliques.
Des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Macro Lot 04: Multimedia Audio Visuel
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Valeur estimée du Macro Lot 4: 188 100 EUR
Multimédia audio visuel, équipements, Production des contenus multimédia, sons et images; Signalétique générale.
Des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Macro Lot 04: Production Des Contenus / Multimedia — son — image
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Valeur estimée du Macro Lot 4: 188 100 EUR
Multimédia audio visuel, équipements, Production des contenus multimédia, sons et images; Signalétique générale.
Des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Macro Lot 04: Signaletique
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Valeur estimée du Macro Lot 4: 188 100 EUR
Multimédia audio visuel, équipements, Production des contenus multimédia, sons et images; Signalétique générale.
Des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Mobilier
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Mobiliers des espaces du sommet, aménagement intérieur.
Des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Constructions Metalliques Aeriennes Exceptionnelles
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Installation d'un dispositif d'accueil des animations et de contemplation du paysage.
Maquettes Et Manipulations Scientifiques
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Les maquettes scientifiques pour les espaces d'interprétation et le télescope.
Des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Cuisines Equipement Frigorifique
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Cuisine, équipements frigorifiques.
Des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Outils D'Accompagnement A La Visite Interactive
Pic du Midi de Bigorre 65200 — la Mongie.
Tablettes d'accompagnement et de visite permettant aux visiteurs d'approfondir leurs connaissances sur le paysage et les recherches scientifiques.
Des variantes seront prises en considération, mais chaque candidat devra présenter une offre conforme au dossier de consultation.
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
Le candidat produit pour lui et l'ensemble des membres du groupement, les documents énoncés dans le règlement de la consultation.
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
Liste et description succincte des critères de sélection:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles;
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Critères de sélection tels que mentionnés dans le règlement de la consultation.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature.
Cautionnement et garanties exigés:
Retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande.
Constitution d'une garantie à première demande relative à l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement:
Origine du financement: fonds propres et subventions.
Une avance sera accordée au titulaire selon les conditions fixées dans le CCP.
Les prix seront révisables.
Les comptes seront réglés mensuellement sous la forme d'acomptes et d'un solde.
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Section IV: Procédure
Section VI: Renseignements complémentaires
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.ladepeche-marchespublics.fr
Les travaux seront réalisés en une tranche ferme et une tranche optionnelle; ils comportent 9 lots dont 2 macros lots: le premier (lot 01) regroupant 10 lots et le second (lot 04) regroupant 3 lots.
Le recours à des macro lots est justifié par la particularité du site des travaux, de son accès, et de l'évacuation des déchets, notamment.
Ils feront chacun l'objet d'un marché séparé conclu soit avec un entrepreneur unique soit avec des entrepreneurs groupés.
En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots de leur compétence.
Les concurrents évincés sont recevables à former devant le tribunal administratif de Pau un recours de pleine juridiction dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat, éventuellement accompagné d'un référé suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative); Possibilité d'introduire un référé précontractuel (article L. 551-1 du Code de justice administrative) avant la signature du contrat pour contester la régularité de la procédure de passation; après l'envoi de la notification de rejet, l'acheteur respectera un délai minimal de seize jours à compter de la date d'envoi, ou onze jours si l'envoi est fait par la voie électronique avant de signer le contrat. Possibilité d'introduire un référé contractuel (article L. 551-13 et s. Du Code de justice administrative) après la signature du contrat. Le référé contractuel ne peut pas être exercé si le pouvoir adjudicateur a respecté le délai de 11 ou 16 jours précité. En outre, si le juge du référé précontractuel a été saisi, le référé contractuel ne peut être exercé si le pouvoir adjudicateur n'a pas signé la convention avant la décision du juge précontractuel et s'est conformée à cette décision.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours: tribunal administratif de Pau- villa Noulibos — 50 cours Lyautey -64010 Pau Cedex- tél 05 59 84 94 40 — fax 05 59 02 49 93 — MjExXGdaW1taI2lWImVWajVfamdWWWIjW2c= — http://pau.tribunal-administratif.fr
competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.
Ausschreibung veröffentlicht | 02.06.2017 | ||
Zuletzt aktualisiert | 02.06.2017 | ||
Wettbewerbs-ID | 2-267113 | Status | Kostenpflichtig |
Seitenaufrufe | 50 |
|
|
||
|
|||
Wettbewerbe, Ausschreibungen und Stellenanzeigen | |||
Für Architekten, Landschaftsarchitekten, Ingenieure und Studierende | |||
Büroprofile erfolgreicher Ingenieur- und Architekturbüros | |||
Alles online und täglich aktuell | |||