loading
  • CH-3003 Berne
  • 03.08.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-268918)

(b17009) On recherche un planificateur général pour les études relatives aux travaux d'entretien planifiables et la rénovation technique des bât. (incl. domaine domotique) à effectuer sur les bâtiments et les inst. extérieures de l'OFSPO à Tenero.


 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 03.08.2017, 23:55 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Sport und Freizeit / Tourismus, Gastronomie / Wohnungsbau
    Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Technische Ausrüstung
    Auslober/Bauherr Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Berne (CH)
    Adresse des Bauherren CH-3003 Berne

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • 20.06.2017|Projekt-ID 156954|Meldungsnummer 973151|Ausschreibungen (Zusammenfassung)

      Appels d'offres (résumé)

      Date de publication Simap: 20.06.2017

      1. Pouvoir adjudicateur

      1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

      Service demandeur/Entité adjudicatrice: OFCL
      Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)
      Gestion de projets Suisse III
      Service des marchés publics,  à l'attention de (b17009) OFSPO, Contrat-cadre, Centre national de sport à Tenero - PG, Fellerstrasse 21,  3003  Berne,  Suisse,  Fax:  +41 58 463 26 98,  E-mail:  MjE5T1JgUFVOU1NiW1QbZGFcLU9PWRtOUVpWWxtQVQ==

      1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres

      sous www.simap.ch

      1.3 Genre de pouvoir adjudicateur

      Confédération (Administration fédérale centrale)

      1.4 Mode de procédure choisi

      Procédure ouverte 

      1.5 Genre de marché

      Marché de services 

      1.6 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux

      Oui 

      2. Objet du marché

      2.1 Titre du projet du marché

      (b17009) On recherche un planificateur général pour les études relatives aux travaux d'entretien planifiables et la rénovation technique des bât. (incl. domaine domotique) à effectuer sur les bâtiments et les inst. extérieures de l'OFSPO à Tenero.

      2.2 Description détaillée des tâches

      L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) est le représentant du propriétaire des bât. situé sur le site du Centre national de sport à Tenero. Outre des salles et des places de sport, le parc immobilier abrite également des bât. administratifs, un hôtel et un restaurant. Les études relatives aux travaux d'entretien planifiables à effectuer sur ces bât. et les installations extérieures ont montré qu'environ 2 à 5 projets de construction d'un ordre de grandeur situé entre 100 000 et env. 3 millions de francs par projet seront nécessaires chaque année, et ce pendant les 5 prochaines années.
      Afin de garantir l'efficacité et la rapidité de la réalisation de ces projets de construction, de créer des synergies et de réduire le travail administratif, l'OFCL souhaite conclure un contrat-cadre d'une durée de cinq ans.
      Les prestations de planif. générale à fournir relèvent des domaines de compétence suivants:
      CFC 291, CFC 293, CFC 294/298, CFC 295, CFC 296.5

      2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

      CPV:   71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
      Code des frais de construction (CFC):  291 - Architecte,
        293 - Ingénieur électricien,
        294 - Ingénieur CVCR,
        295 - Ingénieur en installations sanitaires,
        2965 - Architecte-paysagiste,
        298 - Ingénieur en gestion techniquedu bâtiment

      2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

      Date :   03.08.2017  Heure: 23:55

      Remarques

      - Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: vous avez la possibilité de télécharger les documents relatifs au présent appel d'offres sur la plateforme www.simap.ch, sous Procédures en cours puis Confédération, Appels d’offres.
      Pour ce faire, vous devez d'abord vous enregistrer sous le projet mentionné. Grâce à votre nom d'utilisateur et à votre mot de passe, qui vous est communiqué par courriel, vous pouvez ensuite télécharger les documents désirés.

      - Exigences formelles: (date du timbre postal)
      Remarques sur le dépôt des offres: lieu de la remise de l’offre, voir chiffre 1.1 ci-dessus.
      a) Pour remise à la réception de l’OFCL (par le soumissionnaire lui-même ou par coursier): l'offre doit être remise au plus tard à la date ci-dessus, durant les heures d’ouverture de la réception (7:30 h - 12 h et 13 h - 16 h) contre un accusé de réception de l'OFCL.
      b) Remise par voie postale: le sceau postal ou le justificatif avec code à barres d’un office de poste suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise (l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme sceau postal).
      c) Remise de l’offre à une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse à l’étranger: les soumissionnaires étrangers peuvent remettre leur offre au plus tard à la date susmentionnée à une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse dans leur pays, pendant les heures d’ouverture, contre un accusé de réception Ils ont l’obligation d’envoyer ce dernier par fax (n° de fax voir chiffre 1.1 ci-dessus) au pouvoir adjudicateur au plus tard à la date limite de dépôt des offres.
      - Le soumissionnaire doit s’assurer dans tous les cas qu’il possède une preuve du fait qu'il a remis l’offre dans les délais.
      - Les offres remises après le délai ne pourront plus être prises en compte et seront renvoyées à l’expéditeur.

      - Délai souhaité pour poser des questions par écrit: jusqu'au 07.07.2017
      Pour toutes questions concernant l’établissement de l’offre, nous vous prions de nous transmettre vos demandes de manière anonyme par l’intermédiaire du forum aux questions sous www.simap.ch. Toutes les questions tardives ne pourront être traitées. Lorsque les réponses sont publiées sur www.simap.ch, les soumissionnaires en sont immédiatement avertis par courriel.

      - L'acquisition est subordonnée à la maturité du projet et à la disponibilité des crédits.

      - Visite des lieux: Aucune visite des lieux n'est prévue.
      Les candidats peuvent visiter par eux-mêmes les parties du site accessibles au public. Le cas échéant, l'adjudicateur décline toute responsabilité.

      - Négociations sont réservées. Le maître de l'ouvrage se réserve notamment le droit de demander des offres forfaitaires ou globales complémentaires lors de négociations ultérieures.

      - Multiple participation des membres: les planificateurs spécialisés (à l'exception du planificateur assumant la direction du projet, architecte) sont autorisés à offrir leurs services à plusieurs communautés de soumissionnaires participant au présent appel d'offres.

      -Prestations d'architecte et d'ingénieur (CFC 291 à 298) telles que définies dans les RPH SIA 102, 105 et 108 et dans la norme SIA 112; prestations relevant des phases 21, 31, 32, 33, 41, 51, 52 et 53.
      Les prestations de planification générale à fournir relèvent des domaines de compétence suivants:
      - CFC 291 Architecte / directeur général (assumant la fonction de mandataire général)
      - CFC 293 Ingénieur électricien
      - CFC 294 / 298 Ingénieur CVCR et ingénieur en gestion technique du bâtiment (MCRG)
      - CFC 295 Ingénieur en installations sanitaires
      - CFC 296.5 Architecte paysagiste

      2.5 Appel d'offres public

      Numéro de la publication 973145
      L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant :   Simap: www.simap.ch
      Date de publication :   20.06.2017
  • Protected by Copyscape
  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 20.06.2017
Zuletzt aktualisiert 20.06.2017
Wettbewerbs-ID 2-268918 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 58