loading
  • FR-93500 Pantin
  • 20.12.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-284231)

1700537 — marché d'ordonnancement Pilotage et Coordination pour l'opération de restructuration globale et de construction d'un internat de 100 places — lycée de Bezons (95).


 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 20.12.2017, 16:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Schulen / Wohnungsbau
    Art der Leistung Bauleitung, Objektüberwachung / Kostenmanagement / Projektsteuerung
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Marché d'ordonnancement Pilotage et Coordination pour l'opération de restructuration globale et de construction d'un internat de 100 places — lycée de Bezons (95).
    Leistungsumfang
    Marché d'ordonnancement Pilotage et Coordination pour l'opération de restructuration globale et de construction d'un internat de 100 places — lycée de Bezons (95).
    Le contenu de la mission est fixé par la loi no 85-704 du 12.7.1985 (loi MOP) et ses décrets d'application, dont notamment le décret no 93-1268 du 29.11.1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, complétés par les dispositions résultant des pièces particulières du présent marché. La présente mission d'OPC comprend les éléments de missions suivants:
    Assistance en phase études et à la passation des contrats de travaux;
    Préparation de chantier;
    Exécution des contrats de travaux;
    Assistance lors des opérations de réception et de parfait achèvement.
    Adresse des Bauherren FR-93500 Pantin
    TED Dokumenten-Nr. 461575-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • France-Pantin: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

      2017/S 222-461575

      Avis de marché

      Services

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      Région Île-de-France
      90-92 avenue du Général Leclerc
      Pantin
      93500
      France
      Point(s) de contact: Daisy Canevet-Fernandes, responsable d'opérations
      Téléphone: +33 183653714
      Courriel: 
      MjEyWCJXVWJZalloNGdVWWZkIlpm
      Fax: +33 184670091
      Code NUTS: FR106

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.iledefrance.fr/marches-publics/

      Adresse du profil d’acheteur: https://marches.maximilien.fr

      I.2)Procédure conjointe
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=291190&orgAcronyme=t5y
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=291190&orgAcronyme=t5y
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
      La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://marches.maximilien.fr
      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Autorité régionale ou locale
      I.5)Activité principale
      Autre activité: Collectivité territoriale

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      1700537 — marché d'ordonnancement Pilotage et Coordination pour l'opération de restructuration globale et de construction d'un internat de 100 places — lycée de Bezons (95).

       

      Numéro de référence: 1700537
      II.1.2)Code CPV principal
      71240000
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

       

      Marché d'ordonnancement Pilotage et Coordination pour l'opération de restructuration globale et de construction d'un internat de 100 places — lycée de Bezons (95).

       

      II.1.5)Valeur totale estimée
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71240000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FR108
      Lieu principal d'exécution:

       

      Lycée de Bezons, 5-7 rue Marcel Langlois, 95375 Bezons Cedex.

       

      II.2.4)Description des prestations:

       

      Marché d'ordonnancement Pilotage et Coordination pour l'opération de restructuration globale et de construction d'un internat de 100 places — lycée de Bezons (95).

      Le contenu de la mission est fixé par la loi no 85-704 du 12.7.1985 (loi MOP) et ses décrets d'application, dont notamment le décret no 93-1268 du 29.11.1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, complétés par les dispositions résultant des pièces particulières du présent marché. La présente mission d'OPC comprend les éléments de missions suivants:

      Assistance en phase études et à la passation des contrats de travaux;

      Préparation de chantier;

      Exécution des contrats de travaux;

      Assistance lors des opérations de réception et de parfait achèvement.

       

      II.2.5)Critères d’attribution
      Critères énoncés ci-dessous
      Critère de qualité - Nom: Valeur technique (selon modalités définies au règlement de la consultation) / Pondération: 60
      Prix - Pondération: 40
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 60
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      Liste et description succincte des conditions:

       

      MPS ou lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire DC1) et comprenant la déclaration sur l'honneur (relative aux interdictions de soumissionner) conforme à l'article 48 I 1° du décret no2016-360:

      «Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l'honneur:

      a) n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23.7.2015,

      b) être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.».

       

      III.1.2)Capacité économique et financière
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      MPS ou déclaration concernant le chiffre d'affaires global, réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;

      MPS ou déclaration concernant le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;

      Une déclaration appropriée de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance pour les risques professionnels pertinents.

       

      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;

      Liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des 3 dernières années;

      Indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;

      Certificat de qualification professionnelle OPQIBI 0302 Planification — coordination (OPC) d'exécution complexe (ou équivalent);

      La capacité du candidat peut être prouvée par tout moyen équivalent, ainsi que par les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres de l'UE;

      Inscription sur un registre professionnel (Registre du commerce et des sociétés ou Répertoire des métiers).

       

      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure ouverte
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 20/12/2017
      Heure locale: 16:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
      Date: 21/12/2017
      Heure locale: 09:00
      Lieu:

       

      SAERP — 90-92 avenue du Général Leclerc — 93500 Pantin.

       

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:

       

      A) Le pouvoir adjudicateur est Région Ile-de-France / Pôle Lycées / Direction des Grands Projets — 35 boulevard

      des Invalides — F-75007 Paris représentée par le mandataire SAERP.

      b) Le délai contractuel part de la date de notification du marché et s'achève à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, éventuellement prolongé, des marchés de travaux de l'opération, soit prévisionnellement 60 mois.

      À titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu au printemps 2018 pour une durée estimée à 36 mois (dont 2 mois de préparation de chantier).

      C) Critères pondérés de jugement des offres: les modalités détaillées de jugement et de notation des offres figurent à l'article XII du règlement de consultation. Le critère «Valeur technique de l'offre» comporte 3 sous-critères pondérés définis à ce même article.

      D) Il est précisé que le téléchargement du règlement de la consultation (a minima) sur Maximilien au lien suivant:

      https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=291190&orgAcronyme=t5

      est obligatoire afin de permettre aux candidats qui le souhaitent d'être tenus informés en cas de modification de la consultation et de réponses aux candidats apportées par le pouvoir adjudicateur durant la période de publicité. Les candidats qui ne téléchargent pas le règlement de consultation au lien indiqué ou qui téléchargent en mode anonyme sont avertis qu'ils ne seront pas tenus informés en cas de modification de la consultation et de réponses aux candidats apportées par le pouvoir adjudicateur aux questions posées durant la période de publicité.

      E) Condition d'obtention du DCE:

      L'ensemble du dossier de consultation peut être obtenu gratuitement par téléchargement sur le profil acheteur via le lien suivant:

      https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=291190&orgAcronyme=t5

      F) Marché faisant partie de l'expérimentation Marchés Publics Simplifiés (MPS).

      G) Le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d'un DUME (document unique de marché européen) non électronique, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type, en lieu et place des documents mentionnés aux 1° et 2° du X.A du règlement de la consultation. Le DUME doit être rédigé en français.

       

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Paris
      7 rue de Jouy
      Paris
      75004
      France
      Téléphone: +33 144594400
      Courriel: 
      MjExXGdaW1taI2lWImVWZ15oNV9qZ1ZZYiNbZw==
      Fax: +33 144594646

      Adresse internet:http://www.paris.tribunal-administratif.fr

      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      Tribunal administratif de Paris
      7 rue de Jouy
      Paris
      75004
      France
      Téléphone: +33 14459440
      Courriel: 
      MjE4VWBTVFRTHGJPG15PYFdhLlhjYE9SWxxUYA==
      Fax: +33 144594646

      Adresse internet:http://www.paris.tribunal-administratif.fr

      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      15/11/2017
    © European Union, http://ted.europa.eu
  • Protected by Copyscape
  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 20.11.2017
Zuletzt aktualisiert 20.11.2017
Wettbewerbs-ID 2-284231 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 47