loading
  • FR-35310 Bréal-sous-Montfort, FR-35042 Rennes
  • 06/2017
  • Ergebnis
  • (ID 3-247416)

Bau eines Collège / Concours restreint de maitrise d'oeuvre sur esquisse pour la création d'un collège à Bréal-sous-Montfort

Nichtoffener Wettbewerb
Anzeige


 
  • Projektdaten

    maximieren

    Entscheidung 20.06.2017 Entscheidung
    Verfahren Nichtoffener Wettbewerb
    Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 3 - max. 4
    Tatsächliche Teilnehmer: 3
    Gebäudetyp Schulen
    Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Bauleitung, Objektüberwachung / Brandschutz
    Sprache Französisch
    Preisgelder/Honorare 152.000 EUR zzgl. USt.
    Baukosten 9.700.000 EUR zzgl. USt.
    Leistungsumfang
    L'ensemble de l'opération est définie par le programme architectural, dont les principaux éléments sont décrits au règlement de concours (RC) et dans son annexe intitulée «Note de présentation». L'objectif est notamment d'atteindre une capacité prévisionnelle de 700 élèves. Le coût prévisionnel affecté aux travaux par le maître d'ouvrage est fixé à 9 700 000 EUR HT. (Valeur: novembre 2016). Le calendrier prévisionnel envisagé pour cette opération est le suivant:
    — choix des candidats: février 2017,
    — remise des prestations: mai 2017,
    — choix du lauréat: juin 2017,
    — études: septembre 2017 à mai 2018 (9 mois),
    — travaux: décembre 2018 à juillet 2020 (20 mois).
    La mission de maîtrise d'œuvre sera une mission de base étendue aux missions complémentaires ordonnancement pilotage coordination (OPC) et coordination du système de sécurité incendie (SSI).
    Le marché comporte des conditions particulières d'exécution concernant l'insertion sociale et professionnelle, détaillées au RC.
    Projektadresse FR-35310 Bréal-sous-Montfort
    Adresse des Bauherren FR-35042 Rennes
      Ausschreibung anzeigen

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • France-Rennes: Services d'architecture

      2016/S 214-390042

      Avis de concours

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

      I.1)Nom et adresses
      Département d'Ille-et-Vilaine
      22350001800013
      Pôle construction, direction des bâtiments, service conduite d'opérations 1, 1 avenue de la préfecture, CS 24218
      Rennes
      35042
      France
      Point(s) de contact: M. Gilles Fleitour
      Téléphone: +33 299024236
      Courriel: MjE0VlRlVWEyW15eVx9XZh9oW15TW2BXIFhk
      Fax: +33 299024244
      Code NUTS: FR523

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.ille-et-vilaine.fr

      Adresse du profil d’acheteur: https://marches.megalisbretagne.org/

      I.2)Procédure conjointe
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://marches.megalisbretagne.org/
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://marches.megalisbretagne.org/
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Autorité régionale ou locale
      I.5)Activité principale
      Services généraux des administrations publiques

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      Concours restreint de maitrise d'oeuvre sur esquisse pour la création d'un collège à Bréal-sous-Montfort.

       

      Numéro de référence: 16sco1-13
      II.1.2)Code CPV principal
      71200000
      II.2)Description
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71200000
      II.2.4)Description des prestations:

       

      L'ensemble de l'opération est définie par le programme architectural, dont les principaux éléments sont décrits au règlement de concours (RC) et dans son annexe intitulée «Note de présentation». L'objectif est notamment d'atteindre une capacité prévisionnelle de 700 élèves. Le coût prévisionnel affecté aux travaux par le maître d'ouvrage est fixé à 9 700 000 EUR HT. (Valeur: novembre 2016). Le calendrier prévisionnel envisagé pour cette opération est le suivant:

      — choix des candidats: février 2017,

      — remise des prestations: mai 2017,

      — choix du lauréat: juin 2017,

      — études: septembre 2017 à mai 2018 (9 mois),

      — travaux: décembre 2018 à juillet 2020 (20 mois).

      La mission de maîtrise d'œuvre sera une mission de base étendue aux missions complémentaires ordonnancement pilotage coordination (OPC) et coordination du système de sécurité incendie (SSI).

      Le marché comporte des conditions particulières d'exécution concernant l'insertion sociale et professionnelle, détaillées au RC.

       

      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.10)Critères de sélection des participants:

       

      Le concours s'adresse:

      — soit à une équipe de maîtrise d'oeuvre composée impérativement de membres en co-traitance: un architecte, un économiste de la construction, un coordonnateur ordonnancement pilotage et coordination de chantier, un ou plusieurs bureaux d'études techniques compétents en fluides, structures, thermique, acoustique et cuisine collective,

      — soit à un cabinet d'architectes ayant en son sein l'ensemble des compétences demandées ci-dessus.

      Dans le 1er cas, le ou les bureaux d'études techniques compétents en fluides et/ou thermique s'engagent à ne faire acte de candidature qu'au sein d'une seule équipe. Dans le cas contraire, les candidatures concernées seraient rejetées sans examen.

      Cette disposition ne s'applique pas pour les économistes, coordonnateurs OPC et les autres bureaux d'études (structures, acoustique, cuisine collective).

      les concurrents retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d'un prestataire unique ou d'un groupement. En cas de groupement, aucune forme n'est imposée. La composition du groupement ne pourra pas être modifiée entre la phase candidature et la phase offre, sauf dans les cas prévus à l'article 45.IV du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatifs aux marchés publics. Un même architecte ne pourra faire partie que d'un seul groupement de candidats. Le mandataire du groupement sera obligatoirement un architecte et il sera nommément désigné.

      Les critères de sélection des candidats pris en compte pour la 1ère phase du concours sont hiérarchisés de la manière suivante:

      1. L'organisation et les moyens des candidats:

      — l'organisation de l'équipe proposée,

      — les moyens humains et compétences techniques.

      2. Les références spécifiques en matière de programmes et complexités similaires et effectuées au cours des 5 dernières années:

      — les dossiers des équipes devront faire apparaître leur référence pour des marchés attribués et au stade APD validée minimum (les références ne respectant pas ces critères ne seront pas prises en compte),

      — toutefois, en l'absence de référence en adéquation avec l'objet du marché, le candidat pourra par tout moyen à sa convenance justifier de ses capacités.

      Le contenu du dossier de candidature est détaillé dans le règlement du concours (RC).

       

      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      La participation est réservée à une profession particulière: oui
      Indiquer la profession: Architecte

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.2)Type de concours
      Restreint
      Nombre minimal: 3
      Nombre maximal: 4
      IV.1.7)Noms des participants déjà sélectionnés:
      IV.1.9)Critères d'évaluation des projets:

       

      Le jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 55, 59, 60 et 62 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 et donnera lieu à un classement des offres.

      les critères de jugement des prestations des concurrents seront hiérarchisés de la manière suivante:

      1. Le respect du programme, la fonctionnalité et l'organisation des espaces;

      2. La qualité architecturale et l'insertion dans le site;

      3. La compatibilité du projet avec l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux et la recherche d'économies;

      4. L'incidence sur la maintenance et l'exploitation du bâtiment.

      Il n'y aura pas d'audition des candidats par le jury.

       

      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.2)Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
      Date: 05/12/2016
      Heure locale: 16:00
      IV.2.3)Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation:
      Français
      IV.3)Récompenses et jury
      IV.3.1)Information sur les primes
      Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s): oui
      Nombre et montant des primes à attribuer:

       

      Le montant de l'indemnité versée à chaque concurrent est fixé à 38 000 EUR HT.

       

      IV.3.2)Détail des paiements à verser à tous les participants:

       

      Chaque concurrent ayant remis des prestations conformes au dossier de consultation des concepteurs recevra une indemnité forfaitaire. Cette indemnité sera déduite de la mission de base du lauréat. Toutefois, le Jury se réserve, sous sa seule autorité, le droit de proposer à l'exécutif de verser ou non à chacun des concurrents tout ou partie de la somme correspondant à l'indemnité prévue, en fonction de la qualité des prestations remises (offre incomplète ou ne répondant pas au programme).

       

      IV.3.3)Contrats faisant suite au concours
      Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours: oui
      IV.3.4)Décision du jury
      La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: non
      IV.3.5)Noms des membres du jury sélectionnés:

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.3)Informations complémentaires:

       

      Le règlement de concours est remis gratuitement à chaque candidat. Il est vivement conseillé aux candidats de le télécharger sur le site internet «https://marches.e-megalisbretagne.org» avant de répondre au concours.

      Les candidats qui le souhaitent peuvent déposer leur candidature par voie électronique dématérialisée via ce même site. Les conditions de dématérialisation des plis et de leur dépôt sont précisées au règlement de concours (RC).

      Le marché faisant suite au concours est couvert par l'AMP.

      Financement sur le budget d'investissement du département à l'aide de ses fonds propres complétés par le recours à l'emprunt.

       

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Rennes
      3 contour de la Motte
      Rennes
      35044
      France
      Téléphone: +33 223212828
      Courriel: MjE5VF9SU1NSG2FOGl9SW1tSYC1XYl9OUVobU18=
      Fax: +33 299635684

      Adresse internet:https://rennes.tribunal-administratif.fr

      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

       

      Il convient de se reporter aux articles L. 551-1 à L. 551-4 du code de la justice administrative (référé précontractuel) et aux articles L. 551-13 à L. 551-16 du code de la justice administrative (référé contractuel).

       

      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      03/11/2016
    © European Union, http://ted.europa.eu
  • Anzeigentext Ergebnis

    maximieren

    • France-Rennes: Services d'architecture

      2017/S 167-344235

      Résultats de concours

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

      I.1)Nom et adresses
      Département d'Ille-et-Vilaine
      22350001800013
      Pôle construction, Direction des bâtiments, Service conduite d'opérations 1, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218
      Rennes
      35042
      France
      Point(s) de contact: M. Gilles Fleitour
      Téléphone: +33 299024236
      Courriel: MjE0VlRlVWEyW15eVx9XZh9oW15TW2BXIFhk
      Fax: +33 299024244
      Code NUTS: FRH03

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.ille-et-vilaine.fr

      Adresse du profil d’acheteur: https://marches.megalisbretagne.org/

      I.2)Procédure conjointe
      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Autorité régionale ou locale
      I.5)Activité principale
      Services généraux des administrations publiques

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      Concours restreint de maitrise d'œuvre sur esquisse pour la création d'un collège à Bréal-sous-Montfort.

       

      Numéro de référence: 16sco1-13
      II.1.2)Code CPV principal
      71200000
      II.2)Description
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71200000
      II.2.4)Description des prestations:

       

      L'ensemble de l'opération est définie par le programme architectural. L'objectif est d'augmenter la capacité d'accueil des collégiens sur le secteur scolaire concerné, au regard de l'évolution des effectifs et de leurs projections, ce nouveau collège aura une capacité prévisionnelle de 700 élèves. Outre les locaux d'enseignements, il comprendra une demi-pension, des espaces extérieurs, un centre de documentation, des locaux dédiés à l'administration et à l'accompagnement à l'enseignement, aux sanitaires et à la maintenance du site, ainsi qu'une salle multifonctions pouvant être ouverte sur l'extérieur. La mission de maîtrise d'œuvre est une mission de base étendue aux missions complémentaires Ordonnancement pilotage coordination (OPC), coordination du Système de sécurité incendie (SSI) et Synthèse. Le marché comporte des conditions particulières d'exécution concernant l'insertion sociale et professionnelle (700 heures).

       

      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.2)Type de concours
      Restreint
      IV.1.9)Critères d'évaluation des projets:

       

      Les critères de jugement des prestations des concurrents sont hiérarchisés de la manière suivante:

      1. Le respect du programme, la fonctionnalité et l'organisation des espaces,

      2. La qualité architecturale et l'insertion dans le site,

      3. La compatibilité du projet avec l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux et la recherche d'économies,

      4. L'incidence sur la maintenance et l'exploitation du bâtiment.

       

      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 214-390042

      Section V: Résultats du concours

      Le concours s'est terminé sans attribution de prime: non
      V.3)Récompense et primes
      V.3.1)Date de la décision du jury:
      20/06/2017
      V.3.2)Informations sur les participants
      Nombre de participants envisagé: 3
      V.3.3)Nom(s) et adresse(s) du/des lauréat(s) du concours
      Groupement a propos architecture (mandataire) Louvel / techniques et chantiers / ICM Structure / Gefi Ingénierie / Acoustibel
      10 rue de l'Hermitage
      Saint-Léger-sous-Cholet
      49280
      France
      Code NUTS: FRG02
      Le lauréat est une PME: non
      V.3.4)Montant de la prime ou des primes
      Montant de la ou des prime(s) attribuée(s) hors TVA: 38 000.00 EUR

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.3)Informations complémentaires:
      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Rennes
      3 contour de la Motte
      Rennes
      35044
      France
      Téléphone: +33 223212828
      Courriel: MjEzWmVYWVlYIWdUIGVYYWFYZjNdaGVUV2AhWWU=
      Fax: +33 299635684

      Adresse internet:https://rennes.tribunal-administratif.fr

      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

       

      Il convient de se reporter aux articles L. 551-1 à L. 551-4 du Code de la justice administrative (référé précontractuel) et aux articles L. 551-13 à L. 551-16 du code de la justice administrative (référé contractuel).

       

      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      31/08/2017

    © European Union, http://ted.europa.eu
  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


Anzeige