• Merken
  • Senden
  • Drucken
27374 von 101711
  • FR-78011 Versailles
  • 05.06.2012
  • Ausschreibung
  • (ID 106474)

Missions d'ordonnancement, de pilotage et de coordination pour le pôle Versailles Chantiers

Anzeige


 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 05.06.2012, 16:30 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Berufsgruppen Architekten, Bauingenieure
    Gebäudetyp Verkehr
    Art der Leistung Objektplanung Gebäude
    Zulassungsbereich GPA/ GATT
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Le présent marché se compose de 5 tranches définies ainsi qu'il suit: — Tranche ferme " mission OPC pôle chantiers ", — Tranche conditionnelle no 1 " passage sous parvis ", — Tranche conditionnelle no2 " reconversion halle Fret ", — Tranche conditionnelle no3 " travaux préalables au lancement de projet immobilier - démolition du bâtiment et du parking silo ", — Tranche conditionnelle no4 " travaux préalables au lancement de projet immobilier - reconstitution du stationnement ".
    Les tranches conditionnelles seront affermies au plus tard à la fin du délai d'exécution de la tranche ferme.
    Projektadresse FR-78011 Versailles
    TED Dokumenten-Nr. 136402-2012

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • Auftragsbekanntmachung
      Dienstleistungen
      Richtlinie 2004/18/EG

      Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

      I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
      Ville de Versailles
      service des marchés publics, RP 1144
      Zu Händen von: le maire
      78011 Versailles
      FRANKREICH
      Telefon: +33 130978462
      Fax: +33 130978423
      Internet-Adresse(n):
      Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers:
      Adresse des Beschafferprofils: http://www.versailles.fr
      Weitere Auskünfte erteilen: Céline Reboulet
      service des marchés publics, 56 avenue de Saint Cloud, RP 1144
      78011 Versailles
      FRANKREICH
      Telefon: +33 130978434
      E-Mail: celine.reboulet@versailles.fr
      Fax: +33 130978423
      Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für
      den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
      verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
      Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: Mairie de Versailles:
      service des marchés publics
      56 avenue de Saint Cloud, RP 1144
      78011 Versailles
      FRANKREICH
      Telefon: +33 130978196
      E-Mail: marches.publics@versailles.fr
      Fax: +33 130978423

      Abschnitt II: Auftragsgegenstand

      II.1) Beschreibung

      II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
      71000000
      Beschreibung
      Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und
      Prüfstellen.

      Abschnitt IV: Verfahren

      IV.3) Verwaltungsangaben

      IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
      5.6.2012 - 16:30

      IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
      verfasst werden können
      Französisch.


      Avis de marché
      Services
      Directive 2004/18/CE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
      Ville de Versailles
      service des marchés publics, RP 1144
      À l'attention de: le maire
      78011 Versailles
      FRANCE
      Téléphone: +33 130978462
      Fax: +33 130978423
      Adresse(s) internet:
      Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.achats.versailles.fr
      Adresse du profil d’acheteur: http://www.versailles.fr
      Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être
      obtenues: Céline Reboulet
      service des marchés publics, 56 avenue de Saint Cloud, RP 1144
      78011 Versailles
      FRANCE
      Téléphone: +33 130978434
      E-mail: celine.reboulet@versailles.fr
      Fax: +33 130978423
      Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
      complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif
      et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du
      ou des points de contact susmentionnés
      Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
      envoyées: Mairie de Versailles: service des marchés publics
      56 avenue de Saint Cloud, RP 1144
      78011 Versailles
      FRANCE
      Téléphone: +33 130978196
      E-mail: marches.publics@versailles.fr
      Fax: +33 130978423

      I.2) Type de pouvoir adjudicateur
      Autorité régionale ou locale

      I.3) Activité principale
      Services généraux des administrations publiques

      I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
      Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
      adjudicateurs: non

      Section II: Objet du marché

      II.1) Description

      II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
      Missions d'ordonnancement, de pilotage et de coordination pour le pôle
      Versailles Chantiers.

      II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
      Services
      Catégorie de services nº 12: Services d'architecture; services
      d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement
      urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations
      scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques
      Code NUTS FR103

      II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
      d'acquisition dynamique
      L'avis concerne un marché public

      II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des
      acquisitions
      Le présent marché se compose de 5 tranches définies ainsi qu'il suit:
      — Tranche ferme " mission OPC pôle chantiers ",
      — Tranche conditionnelle no 1 " passage sous parvis ",
      — Tranche conditionnelle no2 " reconversion halle Fret ",
      — Tranche conditionnelle no3 " travaux préalables au lancement de projet
      immobilier - démolition du bâtiment et du parking silo ",
      — Tranche conditionnelle no4 " travaux préalables au lancement de projet
      immobilier - reconstitution du stationnement ".
      Les tranches conditionnelles seront affermies au plus tard à la fin du
      délai d'exécution de la tranche ferme.

      II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
      71000000

      II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

      II.1.8) Lots
      Division en lots: non

      II.1.9) Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et
      technique

      III.1) Conditions relatives au contrat

      III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
      références aux textes qui les réglementent:
      Financé par le budget de la Ville sur divers crédits de fonctionnement.

      III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
      économiques attributaire du marché:
      Ce marché sera attribué à une entreprise générale ou un groupement
      d'entreprises.

      III.1.4) Autres conditions particulières
      L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non

      III.3) Conditions propres aux marchés de services

      III.3.1) Information relative à la profession
      La prestation est réservée à une profession particulière : non

      Section IV: Procédure

      IV.1) Type de procédure

      IV.1.1) Type de procédure
      Ouverte

      IV.2) Critères d’attribution

      IV.2.1) Critères d’attribution
      Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
      critères suivants des critères énoncés ci-dessous
      1. la valeur technique de l'offre, au regard du mémoire technique présenté
      %. Pondération 60
      2. Prix des prestations %. Pondération 40

      IV.2.2) Enchère électronique
      Une enchère électronique sera effectuée: non

      IV.3) Renseignements d'ordre administratif

      IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir
      adjudicateur:
      12fs-Sm-0925-O

      IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
      non

      IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de
      participation
      5.6.2012 - 16:30

      IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de
      participation
      français.

      IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
      maintenir son offre
      en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.3) Informations complémentaires
      Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur
      http://www.versailles.fr. Marché à tranches conditionnelles délai
      d'exécution: chaque tranche (tranche ferme et tranches conditionnelles)
      est conclue pour une durée allant de la notification du présent marché
      jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement pour les
      ouvrages concernés. Unité monétaire utilisée, l'euro. 1) DC1 2) DC2 3) la
      fiche de renseignement administrative annexée au règlement de consultation
      4) la liste de références similaires indiquant le montant, l'époque et le
      lieu d'exécution des travaux les plus importants 5) acte d'engagement 6)
      décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) 7) mémoire technique
      (cf. décomposition dans le règlement de la consultation) 8) attestation de
      visite du site.
      Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.4.2012.

      VI.4) Procédures de recours

      VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Versailles
      56 avenue de Saint Cloud
      78011 Versailles
      FRANCE
      E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr
      Téléphone: +33 139205400
      Fax: +33 139205487

      VI.4.2) Introduction des recours
      Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Délai
      d'introduction des recours: la juridiction peut être saisie au plus tard
      le trente et unième jour suivant la publication du présent avis (article
      R551-7 du code de justice administrative).

      VI.5) Date d’envoi du présent avis:
      24.4.2012
  • Karte

    maximieren

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

Seitenanfang
Anzeige