• Merken
  • Senden
  • Drucken
7053 von 100215
  • FR-33001 Bordeaux Cedex
  • 14.03.2013
  • Ausschreibung
  • (ID 132065)

721- marché de contrôle technique pour la réalisation de l'ensemble Immobilier de l'Îlot de la "Fourriere"

Anzeige


 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 14.03.2013, 12:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Berufsgruppen Bauingenieure, TGA-Fachplaner
    Gebäudetyp Tourismus, Gastronomie
    Art der Leistung Kontrolle, Monitoring, Ãœberwachung
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    OP 721- mission de Contrôle technique pour la réalisation de l'ensemble immobilier de l'îlot de la "Fourriere" -bassins à flot à Bordeaux.
    Maître d'ouvrage de l'opération : BMA
    Ensemble immobilier comprenant : un hôtel de 150 chambres environ, des espaces commerciaux de valorisation des produits régionaux, des bureaux et un parc de stationnement en superstructure de 450 places environ.
    estimation des travaux : 42 940 000 EUR HT environ
    pas d'options techniques. Variantes interdites .
    Marché de contrôle technique comportant une tranche ferme (intervention en phase conception (commission technique du concours (4 projets), Esq, APS y compris Pc), 5 tranches conditionnelles (Tc1 : Fin de la phase conception (apd, pro) / tc 2 : Réalisation simultanée de l'intégralité du programme (consultation, chantier durée prévisionnelle 22 mois, réception) ou Tc3 : Phase réalisation des bureaux et parc de stationnement (consultation, chantierdurée prévisionnelle 18 mois, réception) / tc 4 : Phase Réalisation de l'ensemble commercial (consultation, chantier durée prévisionnelle 12 mois, réception) /Tc5 : Phase Réalisation de l'hôtel (consultation, chantier durée prévisionnelle 18 mois, réception).
    Leistungsumfang
    Voir descriptif complet dans Dce
    Missions de base : L;Le;S;Ps;P1;F;Ph;Th;Volt;Hand;Brd;Av;Gtb;Env;Hys;Co;Pv
    Missions complémentaires : Commission Technique ;hand co;ass com;verif ini;verif Tec
    L'Intervention du contrôleur technique débute à la date de notification du marché. Elle s'achève à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement du ou des marchés de travaux relatif à l'ouvrage à contrôler.
    Projektadresse FR-33001 Bordeaux Cedex
    TED Dokumenten-Nr. 40568-2013

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren


    • Auftragsbekanntmachung

      Dienstleistungen
      Richtlinie 2004/18/EG

      Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

      I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
      Zu Händen von: Bordeaux métropole aménagement
      38 rue de Cursol CS 80010
      M. le directeur général de BMA
      33001
      Bordeaux Cedex
      FRANKREICH

      Internet-Adresse(n):

      Adresse des Beschafferprofils: http://b-m-a.marcoweb.fr
      Elektronischer Zugang zu Informationen: http://b-m-a.marcoweb.fr
      Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen: http://b-m-a.marcoweb.fr
      Weitere Auskünfte erteilen:
      die oben genannten Kontaktstellen
      Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
      die oben genannten Kontaktstellen
      Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
      die oben genannten Kontaktstellen
      Abschnitt II: Auftragsgegenstand

      II.1) Beschreibung

      II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
      71631300

      Beschreibung
      Technische Gebäudeüberwachung.
      Abschnitt IV: Verfahren

      IV.3) Verwaltungsangaben

      IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung

      IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
      14.3.2013 - 12:00

      IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
      Französisch.



      Avis de marché

      Services
      Directive 2004/18/CE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
      À l'attention de: Bordeaux métropole aménagement 38 rue de Cursol CS 80010 M. le directeur général de BMA 33001Bordeaux Cedex FRANCE

      Adresse(s) internet: Adresse du profil d’acheteur: http://b-m-a.marcoweb.frAccès électronique à l'information: http://b-m-a.marcoweb.frSoumission des offres et des demandes de participation par voie électronique: http://b-m-a.marcoweb.frAdresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnésAdresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnésAdresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnésI.2) Type de pouvoir adjudicateur
      Autre: SAEML

      I.3) Activité principale
      Logement et équipements collectifs

      I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
      Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
      Section II: Objet du marché

      II.1) Description

      II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
      721- marché de contrôle technique pour la réalisation de l'ensemble Immobilier de l'Îlot de la "Fourriere".

      II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
      ServicesCatégorie de services nº 12: Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniquesLieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Ilot de la Fourriere - Bassins à Flot, 33000 Bordeaux, FRANCE.Code NUTS

      II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      L'avis concerne un marché public

      II.1.4) Information sur l’accord-cadre

      II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
      OP 721- mission de Contrôle technique pour la réalisation de l'ensemble immobilier de l'îlot de la "Fourriere" -bassins à flot à Bordeaux.Maître d'ouvrage de l'opération : BMAEnsemble immobilier comprenant : un hôtel de 150 chambres environ, des espaces commerciaux de valorisation des produits régionaux, des bureaux et un parc de stationnement en superstructure de 450 places environ.estimation des travaux : 42 940 000 EUR HT environpas d'options techniques. Variantes interdites .Marché de contrôle technique comportant une tranche ferme (intervention en phase conception (commission technique du concours (4 projets), Esq, APS y compris Pc), 5 tranches conditionnelles (Tc1 : Fin de la phase conception (apd, pro) / tc 2 : Réalisation simultanée de l'intégralité du programme (consultation, chantier durée prévisionnelle 22 mois, réception) ou Tc3 : Phase réalisation des bureaux et parc de stationnement (consultation, chantierdurée prévisionnelle 18 mois, réception) / tc 4 : Phase Réalisation de l'ensemble commercial (consultation, chantier durée prévisionnelle 12 mois, réception) /Tc5 : Phase Réalisation de l'hôtel (consultation, chantier durée prévisionnelle 18 mois, réception).

      II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
      71631300

      II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

      II.1.8) Lots

      II.1.9) Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non

      II.2) Quantité ou étendue du marché

      II.2.1) Quantité ou étendue globale:
      Voir descriptif complet dans DceMissions de base : L;Le;S;Ps;P1;F;Ph;Th;Volt;Hand;Brd;Av;Gtb;Env;Hys;Co;PvMissions complémentaires : Commission Technique ;hand co;ass com;verif ini;verif TecL'Intervention du contrôleur technique débute à la date de notification du marché. Elle s'achève à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement du ou des marchés de travaux relatif à l'ouvrage à contrôler.

      II.2.2) Information sur les options
      Options: ouidescription de ces options: Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 33-ii.6 du décret nº2005-1742 du 30 décembre 2005 et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.

      II.2.3) Reconduction

      II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1) Conditions relatives au contrat

      III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:

      III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

      III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

      III.1.4) Autres conditions particulières

      III.2) Conditions de participation

      III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
      Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 17-ii du Décret nº2005-1742 du 30 décembre 2005 :-La lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) incluant l'habilitation du mandataire par ses cotraitants en cas de groupement momentané d'entreprises; incluant la déclaration sur l'honneur dument datée et signée par le ou les candidatsLe signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente (présenter le pouvoir en annexe: extrait K.Bis ...)-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;-déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des Marchés Publics (ou cf Dc1 - page 3: dûment datée et signée avec le cachet de la société);-déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés (ou remplir Dc1).

      III.2.2) Capacité économique et financière
      Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 17-i du Décret nº2005-1742 du 30 décembre 2005 :-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ;-Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

      III.2.3) Capacité technique
      Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 17-i du Décret nº2005-1742 du 30 décembre 2005 :-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années ;-Liste des services exécutés au cours des 3 dernières années-indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ;-En l'absence de références, le candidat est appelé à fournir tout élément de nature à justifier ses capacités à réaliser les prestations faisant l'objet du marché.Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier :-Agrément de la société à exercer des missions de contrôle technique.-La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate.

      III.2.4) Informations sur les marchés réservés

      III.3) Conditions propres aux marchés de services

      III.3.1) Information relative à la profession
      La prestation est réservée à une profession particulière : ouiréférences des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: Agrément de la société à exercer les missions de contrôle technique.

      III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
      Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui
      Section IV: Procédure

      IV.1) Type de procédure

      IV.1.1) Type de procédure
      Ouverte

      IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer

      IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue

      IV.2) Critères d’attribution

      IV.2.1) Critères d’attribution
      Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous1. Valeur technique appréciée en fonction du temps passé après vérification de la conformité de l'offre aux missions définies. Pondération 402. Le prix global de la prestation. Pondération 60

      IV.2.2) Enchère électronique

      IV.3) Renseignements d'ordre administratif

      IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
      721-ct

      IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché

      IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
      Documents payants: non

      IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      14.3.2013 - 12:00

      IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

      IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
      français.

      IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)

      IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1) Renouvellement

      VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

      VI.3) Informations complémentaires
      Le critère d'attribution sera apprécié sous réserve de la conformité technique de l'offre dans les conditions précisées au règlement de consultation.Dossier de Consutlation des Entrerpises (Dce) sur support physique à demander par écrit à BMA (fax, mail, courrier) ou à télécharger sur http://b-m-a.marcoweb.fr.Marché privé passé sur appel d'offres ouvert européen en application de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005.Financement par fonds propres et/ou emprunts. Délai global de paiement à compter de la réception dela demande de paiement: 30 jours.Marché couvert par l'amp: oui .Si l'attributaire du marché est un groupement, le groupement devra être de forme solidaire.Aucune indemnité ne sera versée au titulaire en cas de non affermissement des tranchesL'unité monétaire utilisée est l'euro.La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunaux de l'ordrejudiciaire - 33000 Bordeaux.Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 1.2.2013.

      VI.4) Procédures de recours

      VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

      VI.4.2) Introduction des recours

      VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

      VI.5) Date d’envoi du présent avis:
      4.2.2013
  • Karte

    maximieren

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

Seitenanfang
Anzeige