Planung und Neubau von Theaterspielstätten für die Staatsop ... 106436 | competitionline

Monitor de concurso

competitionline TOOLBOX

DE-01099 Dresden
16.05.2012
Convocatoria
(concurso 106436)

Planung und Neubau von Theaterspielstätten für die Staatsoperette Dresden (SOD) und das Theater Junge Generation (TJG) in Dresden

Anuncio

Datos del proyecto

Cierre de solicitudes	25.05.2012, 14:00
Fecha límite para entrega de documentos	16.05.2012, 14:00
Procedimiento	Diálogo competitivo
Autorizados a participar	Empresarios de la construcción, Arquitectos (superiores/técnicos) Número de participantes deseado: 5-7
Tipo de edificación	Edificios culturales
Tipo del servicio	Bauleistung / Objektplanung Gebäude
Idioma	Alemán
Contratista de obras	STESAD GmbH, Dresden (DE)
Tarea	Planung und Neubau von Theaterspielstätten für die Staatsoperette Dresden (700 Sitzplätze) und das Theater Junge Generation (350+125+125 Sitzplätze) auf dem Gelände des ehemaligen Heizkraftwerks Mitte in Dresden nebst Außenanlagen.
Volumen de servicios prestados	Planung und Neubau von Theaterspielstätten für die Staatsoperette Dresden (700 Sitzplätze) und das Theater Junge Generation (350+125+125 Sitzplätze) auf dem Gelände des ehemaligen Heizkraftwerks Mitte in Dresden nebst Außenanlagen. Grundlage ist eine funktionale Leistungsbeschreibung. Geschätzter Wert ohne MwSt: 62 070 000,00 EUR
Dirección del proyecto	DE-01099 Dresden
Nº. de documentos TED	136019-2012

Texto de la convocatoria de la licitación
- Auftragsbekanntmachung
  Bauauftrag
  Richtlinie 2004/18/EG
  
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
  
  I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
  STESAD GmbH (Ein Unternehmen der Landeshauptstadt Dresden)
  Königsbrücker Str. 17
  Zu Händen von: Florian H. Brandenburg
  01099 Dresden
  DEUTSCHLAND
  Telefon: +49 3514947316
  E-Mail: florian.brandenburg@stesad.de
  Fax: +49 3514947360
  Internet-Adresse(n):
  Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: www.stesad.de
  Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
  Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für
  den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
  verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
  Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
  Kontaktstellen
  
  I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers
  Sonstige: im Allgemeininteresse tätige jur. Person des privaten Rechts
  
  I.3) Haupttätigkeit(en)
  Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen
  
  I.4) Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
  Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher
  Auftraggeber: nein
  
  Abschnitt II: Auftragsgegenstand
  
  II.1) Beschreibung
  
  II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
  Planung und Neubau von Theaterspielstätten für die Staatsoperette Dresden
  (SOD) und das Theater Junge Generation (TJG) in Dresden.
  
  II.1.2) Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
  Dienstleistung
  Bauauftrag
  Planung und Ausführung
  Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:
  Wettiner Platz 1, 01067 Dresden (ehemaliges Heizkraftwerk Mitte).
  NUTS-Code DED21
  
  II.1.3) Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder zum
  dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
  Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
  
  II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
  Planung und Neubau von Theaterspielstätten für die Staatsoperette Dresden
  (700 Sitzplätze) und das Theater Junge Generation (350+125+125 Sitzplätze)
  auf dem Gelände des ehemaligen Heizkraftwerks Mitte in Dresden nebst
  Außenanlagen.
  
  II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
  45200000, 45212322
  
  II.1.7) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
  Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
  
  II.1.8) Lose
  Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
  
  II.1.9) Angaben über Varianten/Alternativangebote
  Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
  
  II.2) Menge oder Umfang des Auftrags
  
  II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang:
  Planung und Neubau von Theaterspielstätten für die Staatsoperette Dresden
  (700 Sitzplätze) und das Theater Junge Generation (350+125+125 Sitzplätze)
  auf dem Gelände des ehemaligen Heizkraftwerks Mitte in Dresden nebst
  Außenanlagen. Grundlage ist eine funktionale Leistungsbeschreibung.
  Geschätzter Wert ohne MwSt: 62 070 000,00 EUR
  
  II.2.2) Angaben zu Optionen
  Optionen: nein
  
  II.2.3) Angaben zur Vertragsverlängerung
  Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
  
  II.3) Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
  Beginn 4.6.2013. Abschluss 11.4.2016
  
  Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
  Angaben
  
  III.1) Bedingungen für den Auftrag
  
  III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
  Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % des Nettoauftragswertes
  einschließlich der Nachträge und Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 %
  der Nettoabrechnungssumme (gemäß GÜ-Vertrag).
  
  III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder
  Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
  Nach Baufortschritt - Freie Vereinbarung.
  
  III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben
  wird:
  Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertretern.
  
  III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen
  Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
  
  III.2) Teilnahmebedingungen
  
  III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
  hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
  Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
  Auflagen zu überprüfen: Eigenerklärung des Bewerbers,
  — dass alle Personen, deren Verhalten ihm zuzurechnen ist, nicht
  rechtskräftig wegen Verstoßes gegen eine der in § 6a Abs.1 Nr.1 VOB/A 2009
  genannten Vorschriften verurteilt worden ist,
  — ob über das Vermögen des Bewerbers ein Insolvenzverfahren oder ein
  vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung
  beantragt oder der Antrag mangels Masse abgelehnt oder ein Insolvenzplan
  rechtskräftig bestätigt worden ist,
  — ob sich der Bewerber in Liquidation befindet,
  — dass der Bewerber keine schwere Verfehlung begangen hat, die seine
  Zuverlässigkeit in Frage stellt,
  — dass der Bewerber seine Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und
  Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
  ordnungsgemäß erfüllt hat,
  — bei welcher Berufsgenossenschaft sich der Bewerber angemeldet hat,
  sofern eine derartige nach dem Recht des Staates, in dem der Bewerber
  seinen Sitz hat, existiert,
  — bei welchem Berufs- oder Handelsregister der Bewerber eingetragen ist.
  Hinweis: Bei Bewerbergemeinschaften sind die vorgenannten Eigenerklärungen
  für jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft abzugeben.
  Eigenerklärung des Bewerbers,
  — dass er über eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 5
  000 000 EUR für Personenschäden und 2 000 000 EUR Sachschäden, zweifach
  pro Jahr maximiert verfügt (die Versicherungsgesellschaft ist anzugeben),
  oder Erklärung einer Versicherungsgesellschaft, dass diese bereit ist, im
  Auftragsfall eine solche Versicherung mit dem Bewerber abzuschließen,
  — dass er zusätzlich über eine Haftpflichtversicherung für die
  auszuführenden Planungs- und Bauüberwachungsleistungen verfügt, deren
  Deckungssumme mindestens 2 000 000 EUR beträgt und die auch
  Vermögensschäden abdeckt (die Versicherungsgesellschaft ist anzugeben)
  oder Erklärung einer Versicherungsgesellschaft, dass diese bereit ist, im
  Auftragsfall eine solche Versicherung mit dem Bewerber abzuschließen. Bei
  Bewerbergemeinschaften ist es zulässig, dass diese Haftpflichtversicherung
  von einem Mitglied abgeschlossen wird, sofern sichergestellt ist, dass die
  Versicherung alle nach dem abzuschließenden Vertrag geschuldeten Planungs-
  und Bauüberwachungsleistungen umfasst.
  Hinweis: Für den Teilnahmeantrag muss zwingend der vom Auftraggeber zur
  Verfügung gestellte Teilnahmeantrag (Bewerbungsbogen) verwendet werden,
  der bei der Kontaktstelle des Auftraggebers abgefordert oder unter dem
  Link
  http://www.stesad.de/kraftwerk-mitte-unterlagen-fuer-teilnahmewettbewerb.html
  heruntergeladen werden kann.
  Der Auftraggeber behält sich vor, zur Überprüfung der Angaben in den
  Eigenerklärungen geeignete Unterlagen von den Bewerbern nachzufordern.
  
  III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
  Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
  Auflagen zu überprüfen: Gesamtjahresumsatz (netto) der Geschäftsjahre
  2010, 2009, 2008 im Bereich Hochbau;
  Gesamtjahresumsatz (netto) der Geschäftsjahre 2010, 2009, 2008 im Bereich
  Objektplanung (§ 33 HOAI);
  Gesamtjahresumsatz (netto) der Geschäftsjahre 2010, 2009, 2008 im Bereich
  Tragwerksplanung Hochbau;
  Gesamtjahresumsatz (netto) der Geschäftsjahre 2010, 2009, 2008 im Bereich
  TGA, Anlagengruppen 1-8 (gemäß § 51 HOAI), ausgenommen Bühnen-, Licht-,
  Ton- und Videotechnik.
  Hinweis: Für den Teilnahmeantrag muss zwingend der vom Auftraggeber zur
  Verfügung gestellte Teilnahmeantrag (Bewerbungsbogen) verwendet werden,
  der bei der Kontaktstelle des Auftraggebers abgefordert oder unter dem
  Link
  http://www.stesad.de/kraftwerk-mitte-unterlagen-fuer-teilnahmewettbewerb.html
  heruntergeladen werden kann.
  
  III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit
  Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
  Auflagen zu überprüfen:
  Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten (eigene gewerbliche
  Mitarbeiter, technisches Personal bis zur Stufe Polier) im Bereich
  Bauausführung Hochbau in den Jahren 2010,2009,2008;
  Durchschnittliche Anzahl der Führungskräfte im Bereich Bauausführung
  (Mitarbeiter ab der Stufe Bauleiter) in den Jahren 2010, 2009, 2008;
  Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten einschl. der Führungskräfte
  (Dipl.-Arch./Dipl.-Ing.) im Bereich Objektplanung (§ 33 HOAI) in den
  Jahren 2010, 2009, 2008;
  Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten einschl. der Führungskräfte
  (Dipl.-Ing.) im Bereich Tragwerksplanung Hochbau in den Jahren
  2010,2009,2008;
  Anzahl der Beschäftigten einschl. der Führungskräfte im Bereich HSLKE.
  Hinweis: Für den Teilnahmeantrag muss zwingend der vom Auftraggeber zur
  Verfügung gestellte Teilnahmeantrag (Bewerbungsbogen) verwendet werden,
  der bei der Kontaktstelle des Auftraggebers abgefordert oder unter dem
  Link
  http://www.stesad.de/kraftwerk-mitte-unterlagen-fuer-teilnahmewettbewerb.html
  heruntergeladen werden kann.
  Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
  Der Auftraggeber verlangt die Benennung von Referenzobjekten. Soweit
  Referenzen vorzulegen sind, ist pro Referenz eine Beschreibung
  einzureichen, die 5 DIN A4-Seiten nicht überschreiten darf (incl. etwaiger
  Bilder). Bei Bewerbergemeinschaften können die Referenzobjekte durch ein
  Mitglied der Bewerbergemeinschaft benannt werden, d.h. die
  Mindestanforderungen müssen nicht durch jedes Mitglied erfüllt werden.
  Der Auftraggeber fordert 3 (drei) Referenzobjekte betreffend die
  Bauausführung:
  Referenzobjekt 1:
  Nachweis, dass der Bewerber Generalübernehmerleistungen für ein Objekt im
  Hochbau erbracht hat, das Gesamtbaukosten von mindestens 30 000 000 EUR
  netto aufweist (Kostengruppen 200-500, 700). Der Fertigstellungstermin
  darf nicht vor dem 1.1.1996 liegen. Folgende Angaben zu dem Referenzobjekt
  sind zwingend erforderlich:
  — Allgemeine Projektbeschreibung,
  — Gesamtbaukosten (KG 200-500, 700),
  — Fertigstellungstermin,
  — Nutzungsart/Funktion des Objektes,
  — Ansprechpartner Nutzer (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — Ansprechpartner Bauherr (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — ob denkmalschutzrechtliche Belange berücksichtigt wurden,
  — ob es sich um die Sanierung eines Industriebaus handelte,
  — ob eine Betonsanierung durchgeführt wurde,
  — ob es sich um ein eigenes Objekt des Bewerbers oder um ein Objekt eines
  Dritten handelt (vgl. Ziff. 2. der Bewerbungsbedingungen),
  — Referenzschreiben des Auftraggebers, soweit vorhanden.
  Referenzobjekt 2:
  Nachweis, dass der Bewerber Generalunternehmerleistungen im
  Schlüsselfertigbau erbracht hat. Die Gesamtbauleistung muss mindestens 50
  000 000 EUR netto betragen (Kostengruppen 200-500). Der
  Fertigstellungstermin darf nicht vor dem 1.1.1996 liegen. Folgende Angaben
  zu dem Referenzobjekt sind zwingend erforderlich:
  — Allgemeine Projektbeschreibung,
  — Gesamtbaukosten (KG 200-500),
  — Fertigstellungstermin,
  — Nutzungsart/Funktion des Objektes,
  — Ansprechpartner Nutzer (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — Ansprechpartner Bauherr (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — ob denkmalschutzrechtliche Belange berücksichtigt wurden,
  — ob es sich um die Sanierung eines Industriebaus handelte,
  — ob eine Betonsanierung durchgeführt wurde,
  — ob es sich um ein eigenes Objekt des Bewerbers oder um ein Objekt eines
  Dritten handelt (vgl. Ziff. 2. der Bewerbungsbedingungen),
  — Referenzschreiben des Auftraggebers, soweit vorhanden.
  Referenzobjekt 3:
  Nachweis, dass der Bewerber Bauleistungen für den Umbau oder die Sanierung
  (kein Neubau!) eines Gebäudes nach freier Wahl des Bewerbers erbracht hat.
  Folgende Angaben zu dem Referenzobjekt sind zwingend erforderlich:
  — Allgemeine Projektbeschreibung,
  — Gesamtbaukosten (KG 200-500),
  — Fertigstellungstermin,
  — Ansprechpartner Nutzer (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — Ansprechpartner Bauherr (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — ob denkmalschutzrechtliche Belange berücksichtigt wurden,
  — ob es sich um die Sanierung eines Industriebaus handelte,
  — ob eine Betonsanierung durchgeführt wurde,
  — ob es sich um ein eigenes Objekt des Bewerbers oder um ein Objekt eines
  Dritten handelt (vgl. Ziff. 2. der Bewerbungsbedingungen),
  — Referenzschreiben des Auftraggebers, soweit vorhanden.
  Referenz betreffend die Bühnentechnik:
  Nachweis, dass der Bewerber das Gewerk Bühnentechnik bei dem
  Neubau/Umbau/der Sanierung eines Gebäudes mit einem auf die Bühnentechnik
  entfallenden Leistungsanteil von mindestens 3 000 000 EUR netto (aus KG
  470) ausgeführt hat. Der Fertigstellungstermin darf nicht vor dem 1.1.1996
  liegen. So der Bewerber das Gewerk Bühnentechnik bei der anzugebenden
  Referenz nicht selbst, sondern durch einen Dritten (ARGE-Partner /
  Nachunternehmer) ausgeführt hat, kann er sich zum Nachweis seiner
  Leistungsfähigkeit der Referenz eines Dritten bedienen. Auf Ziff. 2. Abs.
  1 der BWB wird verwiesen. Es bleibt dem Bewerber auch unbenommen, bereits
  im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs einen Nachunternehmer für das Gewerk zu
  benennen. In diesem Fall muss der Bewerber für den Nachunternehmer den
  verlangten Eignungsnachweis führen. Ein späterer Austausch des
  Nachunternehmers ist zulässig, wenn der Bewerber nachweist, dass der
  (neue) Nachunternehmer über den verlangten Eignungsnachweis verfügt.
  Referenz betreffend die Lichttechnik:
  Nachweis, dass der Bewerber das Gewerk Lichttechnik bei dem
  Neubau/Umbau/der Sanierung eines Gebäudes mit einem auf die Lichttechnik
  entfallenden Leistungsanteil von mindestens 1 Mio. Euro netto (aus KG 470)
  ausgeführt hat. Der Fertigstellungstermin darf nicht vor dem 1.1.1996
  liegen. So der Bewerber das Gewerk Lichttechnik bei der anzugebenden
  Referenz nicht selbst, sondern durch einen Dritten (ARGE-Partner /
  Nachunternehmer) ausgeführt hat, kann er sich zum Nachweis seiner
  Leistungsfähigkeit der Referenz eines Dritten bedienen. Auf Ziff. 2. Abs.
  1 der BWB wird verwiesen. Es bleibt dem Bewerber auch unbenommen, bereits
  im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs einen Nachunternehmer für das Gewerk zu
  benennen. In diesem Fall muss der Bewerber für den Nachunternehmer den
  verlangten Eignungsnachweis führen. Ein späterer Austausch des
  Nachunternehmers ist zulässig, wenn der Bewerber nachweist, dass der
  (neue) Nachunternehmer über den verlangten Eignungsnachweis verfügt.
  Referenz betreffend die Medien-, Ton- und Videotechnik:
  Nachweis, dass der Bewerber das Gewerk Medien-, Ton- und Videotechnik bei
  dem Neubau/Umbau/der Sanierung eines Gebäudes mit einem auf die Medien-,
  Ton- und Videotechnik entfallenden Leistungsanteil von mindestens 1 000
  000 EUR netto (aus KG 470) ausgeführt hat. Der Fertigstellungstermin darf
  nicht vor dem 1.1.1996 liegen. So der Bewerber das Gewerk Medien-, Ton-
  und Videotechnik bei der anzugebenden Referenz nicht selbst, sondern durch
  einen Dritten (ARGE-Partner/Nachunternehmer) ausgeführt hat, kann er sich
  zum Nachweis seiner Leistungsfähigkeit der Referenz eines Dritten
  bedienen. Auf Ziff. 2. Abs. 1 der BWB wird verwiesen. Es bleibt dem
  Bewerber auch unbenommen, bereits im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs einen
  Nachunternehmer für das Gewerk zu benennen. In diesem Fall muss der
  Bewerber für den Nachunternehmer den verlangten Eignungsnachweis führen.
  Ein späterer Austausch des Nachunternehmers ist zulässig, wenn der
  Bewerber nachweist, dass der (neue) Nachunternehmer über den verlangten
  Eignungsnachweis verfügt.
  Der Auftraggeber fordert 3 Referenzobjekte betreffend die Objektplanung:
  Referenzobjekt 1:
  Nachweis, dass der Bewerber Leistungen der Gebäudeplanung für den Neubau,
  den Umbau oder die Sanierung eines Gebäudes für musische oder kulturelle
  Zwecke erbracht hat. Die Gesamtbaukosten (Kostengruppen 200-500) müssen
  mindestens 10 Mio EUR netto betragen haben. Der Fertigstellungstermin darf
  nicht vor dem 1.1.1996 liegen. Folgende Angaben zu dem Referenzobjekt sind
  zwingend erforderlich:
  — Allgemeine Projektbeschreibung,
  — Gesamtbaukosten (KG 200-500),
  — Honorarzone,
  — beauftragte Leistungsphasen nach HOAI,
  — Fertigstellungstermin,
  — Nutzungsart/Funktion des Objektes,
  — Ansprechpartner Nutzer (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — Ansprechpartner Bauherr (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — ob denkmalschutzrechtliche Belange berücksichtigt wurden,
  — ob es sich um ein eigenes Objekt des Bewerbers oder um ein Objekt eines
  Dritten handelt (vgl. Ziff. 1.3. der Bewerbungsbedingungen),
  — Referenzschreiben des Auftraggebers, soweit vorhanden.
  Referenzobjekt 2:
  Nachweis, dass der Bewerber Leistungen der Gebäudeplanung für den Umbau,
  den Neubau oder die Sanierung einer Versammlungsstätte für mindestens 700
  Personen erbracht hat. Die Gesamtbaukosten (Kostengruppen 200-500) müssen
  mindestens 10 Mio EUR netto betragen haben. Der Fertigstellungstermin darf
  nicht vor dem 1.1.1996 liegen. Folgende Angaben zu dem Referenzobjekt sind
  zwingend erforderlich:
  — Allgemeine Projektbeschreibung,
  — Gesamtbaukosten (KG 200-500),
  — Honorarzone,
  — beauftragte Leistungsphasen nach HOAI,
  — Fertigstellungstermin,
  — Nutzungsart/Funktion des Objektes,
  — Ansprechpartner Nutzer (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — Ansprechpartner Bauherr (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — ob denkmalschutzrechtliche Belange berücksichtigt wurden,
  — ob es sich um ein eigenes Objekt des Bewerbers oder um ein Objekt eines
  Dritten handelt (vgl. Ziff. 1.3. der Bewerbungsbedingungen),
  — Referenzschreiben des Auftraggebers, soweit vorhanden.
  Referenzobjekt 3:
  Nachweis, dass der Bewerber Leistungen der Gebäudeplanung für den Umbau
  oder die Sanierung (kein Neubau!) eines Gebäudes nach Wahl des Bewerbers
  erbracht hat. Die Gesamtbaukosten (Kostengruppen 200-500) müssen
  mindestens 10 Mio EUR netto betragen haben. Der Fertigstellungstermin darf
  nicht vor dem 1.1.1996 liegen. Folgende Angaben zu dem Referenzobjekt sind
  zwingend erforderlich:
  — Allgemeine Projektbeschreibung,
  — Gesamtbaukosten (KG 200-500),
  — Honorarzone,
  — beauftragte Leistungsphasen nach HOAI,
  — Fertigstellungstermin,
  — Nutzungsart/Funktion des Objektes,
  — Ansprechpartner Nutzer (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — Ansprechpartner Bauherr (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — ob denkmalschutzrechtliche Belange berücksichtigt wurden,
  — ob es sich um ein eigenes Objekt des Bewerbers oder um ein Objekt eines
  Dritten handelt (vgl. Ziff. 1.3. der Bewerbungsbedingungen),
  — Referenzschreiben des Auftraggebers, soweit vorhanden.
  Der Auftraggeber fordert 2 (zwei) Referenzobjekte betreffend die
  Tragwerksplanung:
  Referenzobjekt 1:
  Nachweis, dass der Bewerber Leistungen der Tragwerksplanung für ein
  Gebäude mit Tragwerken mit einer Mindestspannweite von 20m erbracht hat.
  Die Gesamtbaukosten (Kostengruppen 200-500) müssen mindestens 10 Mio EUR
  netto betragen haben. Der Fertigstellungstermin darf nicht vor dem
  1.1.1996 liegen. Folgende Angaben zu dem Referenzobjekt sind zwingend
  erforderlich:
  — Allgemeine Projektbeschreibung,
  — Gesamtbaukosten (KG 200-500),
  — Honorarzone,
  — beauftragte Leistungsphasen nach HOAI,
  — Fertigstellungstermin,
  — Nutzungsart/Funktion des Objektes,
  — Ansprechpartner Nutzer (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — Ansprechpartner Bauherr (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — ob es sich um ein eigenes Objekt des Bewerbers oder um ein Objekt eines
  Dritten handelt (vgl. Ziff. 1.3. der Bewerbungsbedingungen),
  — Referenzschreiben des Auftraggebers, soweit vorhanden.
  Referenzobjekt 2:
  Nachweis, dass der Bewerber Leistungen der Tragwerksplanung für den Umbau
  oder die Sanierung (kein Neubau!) eines Gebäudes nach freier Wahl des
  Bewerbers erbracht hat. Die Gesamtbaukosten (Kostengruppen 200-500) müssen
  mindestens 8 Mio EUR netto betragen haben. Der Fertigstellungstermin darf
  nicht vor dem 1.1.1996 liegen. Folgende Angaben zu dem Referenzobjekt sind
  zwingend erforderlich:
  — Allgemeine Projektbeschreibung,
  — Gesamtbaukosten (KG 200-500),
  — Honorarzone,
  — beauftragte Leistungsphasen nach HOAI,
  — Fertigstellungstermin,
  — Ansprechpartner Nutzer (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — Ansprechpartner Bauherr (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — ob denkmalschutzrechtliche Belange berücksichtigt wurden,
  — ob es sich um die Sanierung eines Industriebaus handelte,
  — ob eine Betonsanierung durchgeführt wurde,
  — ob es sich um ein eigenes Objekt des Bewerbers oder um ein Objekt eines
  Dritten handelt (vgl. Ziff. 1.3. der Bewerbungsbedingungen),
  — Referenzschreiben des Auftraggebers, soweit vorhanden.
  Der Auftraggeber fordert 3 (drei) Referenzobjekte betreffend die Planung
  der TGA (außer Bühnen-, Licht-,Ton- und Videotechnik):
  Referenzobjekt 1:
  Nachweis, dass der Bewerber Leistungen der Planung der TGA für den Umbau,
  den Neubau oder die Sanierung eines Gebäudes für musische oder kulturelle
  Zwecke erbracht hat. Die Gesamtbaukosten (Kostengruppen 200-500) müssen
  mindestens 10 Mio EUR netto betragen haben. Der Fertigstellungstermin darf
  nicht vor dem 1.1.1996 liegen. Folgende Angaben zu dem Referenzobjekt sind
  zwingend erforderlich:
  — Allgemeine Projektbeschreibung,
  — Gesamtbaukosten (KG 200-500),
  — Honorarzone,
  — beauftragte Leistungsphasen nach HOAI,
  — Fertigstellungstermin,
  — Nutzungsart/Funktion des Objektes,
  — Ansprechpartner Nutzer (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — Ansprechpartner Bauherr (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — ob denkmalschutzrechtliche Belange berücksichtigt wurden,
  — interdisziplinäre Zusammenarbeit (Bearbeitung aller Anlagengruppen),
  — ob es sich um ein eigenes Objekt des Bewerbers oder um ein Objekt eines
  Dritten handelt (vgl. Ziff. 1.3. der Bewerbungsbedingungen),
  — Referenzschreiben des Auftraggebers, soweit vorhanden.
  Referenzobjekt 2:
  Nachweis, dass der Bewerber Leistungen der Planung der TGA für den Umbau,
  den Neubau oder die Sanierung einer Versammlungsstätte für mindestens 700
  Personen erbracht hat. Die Gesamtbaukosten (Kostengruppe 400) müssen
  mindestens 8 Mio EUR netto betragen haben. Der Fertigstellungstermin darf
  nicht vor dem 1.1.1996 liegen. Folgende Angaben zu dem Referenzobjekt sind
  zwingend erforderlich:
  — Allgemeine Projektbeschreibung,
  — Gesamtbaukosten (KG 400),
  — Honorarzone,
  — beauftragte Leistungsphasen nach HOAI,
  — Fertigstellungstermin,
  — Nutzungsart/Funktion des Objektes,
  — Ansprechpartner Nutzer (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — Ansprechpartner Bauherr (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — ob denkmalschutzrechtliche Belange berücksichtigt wurden,
  — interdisziplinäre Zusammenarbeit (Bearbeitung aller Anlagengruppen),
  — ob es sich um ein eigenes Objekt des Bewerbers oder um ein Objekt eines
  Dritten handelt (vgl. Ziff. 1.3. der Bewerbungsbedingungen),
  — Referenzschreiben des Auftraggebers, soweit vorhanden.
  Referenzobjekt 3:
  Nachweis, dass der Bewerber Leistungen der Planung der TGA für den Umbau
  oder die Sanierung (kein Neubau!) eines Gebäudes nach Wahl des Bewerbers
  erbracht hat. Die Gesamtbaukosten (Kostengruppe 400) müssen mindestens 6
  Mio EUR netto betragen haben. Der Fertigstellungs- termin darf nicht vor
  dem 1.1.1996 liegen. Folgende Angaben zu dem Referenzobjekt sind zwingend
  erforderlich:
  — Allgemeine Projektbeschreibung,
  — Gesamtbaukosten (KG 400),
  — Honorarzone,
  — beauftragte Leistungsphasen nach HOAI,
  — Fertigstellungstermin,
  — Nutzungsart/Funktion des Objektes,
  — Ansprechpartner Nutzer (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — Ansprechpartner Bauherr (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — ob denkmalschutzrechtliche Belange berücksichtigt wurden,
  — interdisziplinäre Zusammenarbeit (Bearbeitung aller Anlagengruppen),
  — ob es sich um ein eigenes Objekt des Bewerbers oder um ein Objekt eines
  Dritten handelt (vgl. Ziff. 1.3. der Bewerbungsbedingungen),
  — Referenzschreiben des Auftraggebers, soweit vorhanden.
  Der Auftraggeber fordert ein Referenzobjekt betreffend die Planung der
  Bühnen-, Licht-, Ton- und Videotechnik:
  Nachweis, dass der Bewerber Leistungen der Planung der Bühnen-,Licht-,
  Ton- und Videotechnik für den Neubau, den Umbau oder die Sanierung eines
  Gebäudes nach freier Wahl des Bewerbers erbracht hat. Der
  Fertigstellungstermin darf nicht vor dem 1.1.1996 liegen. Folgende Angaben
  zu dem Referenzobjekt sind zwingend erforderlich:
  — Allgemeine Projektbeschreibung,
  — Leistungsinhalt,
  — Fertigstellungstermin,
  — Ansprechpartner Nutzer (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — Ansprechpartner Bauherr (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — ob es sich um ein eigenes Objekt des Bewerbers oder um ein Objekt eines
  Dritten handelt (vgl. Ziff. 1.3. der Bewerbungsbedingungen),
  — Referenzschreiben des Auftraggebers, soweit vorhanden.
  Der Auftraggeber fordert ein Referenzobjekt betreffend die Planung von
  Schallschutz und Raumakustik:
  Nachweis, dass der Bewerber Leistungen der Planung von Schallschutz und
  Raumakustik für den Umbau, den Neubau oder die Sanierung eines Gebäudes
  für musische oder kulturelle Zwecke erbracht hat. Der
  Fertigstellungstermin darf nicht vor dem 1.1.1996 liegen. Folgende Angaben
  zu dem Referenzobjekt sind zwingend erforderlich:
  — Allgemeine Projektbeschreibung,
  — Honorarzone,
  — Fertigstellungstermin,
  — Ansprechpartner Nutzer (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — Ansprechpartner Bauherr (Name, Anschrift, Telefonnummer),
  — ob es sich um ein eigenes Objekt des Bewerbers oder um ein Objekt eines
  Dritten handelt (vgl. Ziff. 1.3. der Bewerbungsbedingungen),
  — Referenzschreiben des Auftraggebers, soweit vorhanden.
  Hinweis: Für den Teilnahmeantrag muss zwingend der vom Auftraggeber zur
  Verfügung gestellte Teilnahmeantrag (Bewerbungsbogen) verwendet werden,
  der bei der Kontaktstelle des Auftraggebers abgefordert oder unter dem
  Link
  http://www.stesad.de/kraftwerk-mitte-unterlagen-fuer-teilnahmewettbewerb.html
  heruntergeladen werden kann.
  
  Abschnitt IV: Verfahren
  
  IV.1) Verfahrensart
  
  IV.1.1) Verfahrensart
  wettbewerblicher Dialog
  
  IV.1.2) Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
  Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
  Geplante Mindestzahl 5: und Höchstzahl 7
  Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
  Nachgewiesene wirtschaftliche und finanzielle sowie personelle
  Leistungsfähigkeit, Nachweis Fachkunde durch Nachweis vergleichbarer
  Referenzen; Gewichtung und Bepunktung gemäß Bewertungsmatrix
  Teilnahmeanträge, die bei der Kontaktstelle des Auftraggebers abgefordert
  oder direkt unter dem Link:
  http://www.stesad.de/kraftwerk-mitte-unterlagen-fuer-teilnahmewettbewerb.html
  heruntergeladen werden kann.
  
  IV.1.3) Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
  Verhandlung bzw. des Dialogs
  Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks
  schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu
  verhandelnden Angebote ja
  
  IV.2) Zuschlagskriterien
  
  IV.2.1) Zuschlagskriterien
  das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die in
  den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur
  Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog
  aufgeführt sind
  
  IV.2.2) Angaben zur elektronischen Auktion
  Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
  
  IV.3) Verwaltungsangaben
  
  IV.3.2) Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
  nein
  
  IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
  Unterlagen bzw. der Beschreibung
  Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme:
  16.5.2012 - 14:00
  Kostenpflichtige Unterlagen: nein
  
  IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
  25.5.2012 - 14:00
  
  IV.3.5) Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur
  Teilnahme an ausgewählte Bewerber
  26.6.2012
  
  IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
  verfasst werden können
  Deutsch.
  
  Abschnitt VI: Weitere Angaben
  
  VI.1) Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
  Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
  
  VI.2) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
  Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus
  Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
  
  VI.3) Zusätzliche Angaben
  Der Teilnahmeantrag und alle vom Bewerber abzugebenden Erklärungen müssen
  im Original von einer vertretungsberechtigten Person unterzeichnet sein.
  Die Vertretungsberechtigung der unterzeichnenden Person ist mit dem
  Teilnahmeantrag nachzuweisen. Soweit sich die Vertretungsberechtigung der
  unterzeichnenden Person nicht aus öffentlichen Registern (z.B.
  Handelsregister) ergibt, ist mit dem Teilnahmeantrag eine
  Originalvollmacht vorzulegen, die von einer Person unterzeichnet ist,
  deren Vertretungsberechtigung sich aus einem derartigen Register ergibt.
  Eine unbeglaubigte Kopie eines Registerauszugs o.ä., aus dem sich die
  Vollmacht der unterzeichnenden Person bzw. der Person, von dem die
  unterzeichnende Person ihre Vollmacht ableitet, ergibt, ist dem
  Teilnahmeantrag beizufügen.
  Bewerbergemeinschaften haben zusammen mit dem Teilnahmeantrag eine
  Erklärung abzugeben, die folgende Punkte enthalten muss:
  — Mitglieder der Bewerbergemeinschaft,
  — Benennung eines Mitglieds, das die Bewerbergemeinschaft in jeglicher
  Hinsicht gegenüber dem Auftraggeber vertritt,
  — Erklärung, dass im Auftragsfall eine Arbeitsgemeinschaft gebildet wird,
  — gesamtschuldnerische Haftung aller Mitglieder der Bewerbergemeinschaft
  gegenüber dem Auftraggeber.
  Die Erklärung zur Bewerbergemeinschaft ist von allen Mitgliedern zu
  unterzeichnen. Für den Teilnahmeantrag muss zwingend das vom Auftraggeber
  zur Verfügung gestellte Formblatt (Formblatt Bewerbergemeinschaften)
  verwendet werden, das bei der Kontaktstelle des Auftraggebers abgefordert
  oder direkt unter dem Link:
  http://www.stesad.de/kraftwerk-mitte-unterlagen-fuer-teilnahmewettbewerb.html
  heruntergeladen werden werden. Für die Unterzeichnung gelten die
  obengenannten Anforderungen. Es ist nicht notwendig, dass alle Mitglieder
  auf demselben Formblatt unterzeichnen, d.h. es können mehrere Formblätter
  eingereicht werden.
  Bedient sich der Bewerber bei der Darstellung seiner Eignung oder bei der
  Erfüllung der Mindestanforderungen der Leistungsfähigkeit Dritter, indem
  er beispielsweise auf Referenzobjekte von Subunternehmen,
  konzernverbundenen Unternehmen, usw. verweist, ist mit dem Teilnahmeantrag
  nachzuweisen, dass der Bewerber über alle persönlichen und sächlichen
  Betriebsmittel dieses Dritten uneingeschränkt verfügen kann. Hierzu muss
  sich der Dritte unbefristet und mit einseitiger Bindungswirkung
  verpflichten, dem Bewerber zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen
  alle sachlichen und personellen Mittel einschließlich des erforderlichen
  know hows zur Verfügung zu stellen.
  Das Projekt richtet sich nach den Vorschriften der VOB/A 2009.
  Der Auftraggeber wird jedem ausgewählten Bewerber, der zur Angebotsabgabe
  aufgefordert wird, für die Abgabe eines vollständigen, den Anforderungen
  entsprechenden Angebotes eine Entschädigung in Höhe von pauschal 20 000
  EUR gewähren. Alle Bieter, die der Auftraggeber nach der Verringerung der
  Anzahl der Angebote nach der ersten Verhandlungsrunde zur Abgabe
  überarbeiteter Angebote auffordert, erhalten zusätzlich pauschal 20.000
  EUR (insgesamt 40 000 EUR) (§3a Abs. 4 Nr 7 VOB/A 2009). Der Bieter, der
  den Zuschlag erhält, bekommt keine Entschädigung gewährt.
  Im Zusammenhang mit Bieterrügen wird auf § 107 Abs. 3 GWB hingewiesen.
  Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit.
  1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im
  Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich
  gerügt hat,
  2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
  erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung
  benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem
  Auftraggeber gerügt werden,
  3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
  erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung
  benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem
  Auftraggeber gerügt werden,
  4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
  einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
  (Hinweis: Für die unverzügliche Rüge nach § 107 Abs. 3 Nr. 1 GWB werden in
  der Regel 5 bis 7, höchstens 14 Tage als angemessen gesehen.).
  Zur Realisierung des Projektes wird der Auftraggeber eine
  Objektgesellschaft als 100 %ige Tochtergesellschaft gründen, die nach der
  Zuschlagserteilung den Generalübernehmervertrag mit dem Auftragnehmer
  (Zuschlagsbieter) übernimmt und nach Fertigstellung auch die Betreibung
  der beiden Theaterspielstätten verantwortet.
  Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich die Aufhebung des
  Vergabeverfahrens für die folgenden Fälle vor:
  In seinem Beschluss vom 14.7.2011 (V1057/11) hat der Stadtrat der
  Landeshauptstadt Dresden die Oberbürgermeisterin beauftragt, die
  Ausschreibung für den Bau der beiden Theaterspielstätten durch den
  Auftraggeber durchzuführen. Mit Beschluss vom 4.4.2012 (V1485/12) hat der
  Stadtrat ferner beschlossen, dass das Vergabeverfahren beginnen kann und
  die Oberbürgermeisterin beauftragt, für die Beschaffung der beiden
  Theaterspielstätten die finanziellen Mittel in Höhe von 86,69 Mio. EUR in
  den Ausgaben im Doppelhaushalt 2013/2014 zu planen. Eine endgültige und
  rechtsverbindliche Zuweisung der Mittel zu dem hier ausgeschriebenen
  Bauvorhaben tritt allerdings erst ein, wenn der Doppelhaushalt 2013/2014
  vom Stadtrat beschlossen wird und diese Mittelzuweisung bestätigt. Der
  Auftraggeber geht davon aus, dass diese Bestätigung erfolgt. Es kann aber
  nicht ausgeschlossen werden, dass der Stadtrat die finanziellen Mittel für
  das Bauvorhaben unter Abweichung oder Aufhebung seiner Beschlüsse nicht
  zur Verfügung stellt. Der Auftraggeber wäre dann gezwungen, auf die
  Vergabe zu verzichten.
  Zudem benötigt der Auftraggeber für das Bauvorhaben das Grundstück
  Gemarkung Altstadt I, Teile von Flurstücken 1963/1 und 1964, das im
  Eigentum der DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH steht. Aufgrund geführter
  Vorgespräche geht der Auftraggeber davon aus, dass es möglich sein wird,
  das Grundstück zu erwerben. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass
  es dem Auftraggeber nicht gelingt, das Grundstück zu erwerben. Der
  Auftraggeber wäre dann gezwungen, auf die Vergabe zu verzichten.
  Auch in diesen Fällen erhalten die Bewerber, die zur Abgabe eines Angebots
  aufgefordert werden, die vorgesehene Aufwandsentschädigung für die
  Teilnahme am Verfahren von pauschal 20 000 bzw. 40 000 EUR. Mit Abgabe des
  Angebots müssen die Bieter erklären, dass sie darauf verzichten,
  weitergehende Schadensersatzansprüche gegen den Auftraggeber geltend zu
  machen, insbesondere gerichtet auf Ersatz der Angebotskosten. Diese
  Haftungsbegrenzung gilt nicht, wenn dem Auftraggeber, seinem gesetzlichen
  Vertreter oder seinen Erfüllungsgehilfen im Hinblick auf die Gründe, die
  zum Verzicht auf die Vergabe führen, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
  Last fällt.
  
  VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
  
  VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
  1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig
  Braustraße 2
  04107 Leipzig
  DEUTSCHLAND
  E-Mail: vergabekammer@ldl.sachsen.de
  Telefon: +49 3419771040
  Internet-Adresse: http://www.ldl.sachsen.de
  Fax: +49 3419771049
  
  VI.4.3) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
  erteilt
  1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig
  Braustraße 2
  04107 Leipzig
  DEUTSCHLAND
  E-Mail: vergabekammer@ldl.sachsen.de
  Telefon: +49 3419771040
  Internet-Adresse: http://www.ldl.sachsen.de
  Fax: +49 3419771049
  
  VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
  25.4.2012
Tarjeta
Garantía

Competitionline no asume ninguna responsabilidad por errores, omisiones, interrupciones, borrados, faltas o retrasos en la operación o en la transmisión de contenidos. competitionline no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños que resulten de la utilización de las páginas de Internet, del uso de los contenidos de los usuarios o de los contenidos de terceras personas, que provengan de las páginas de Internet o que hayan sido publicados a través del servicio y sean transferidos a los usuarios, o de las interacciones entre los usuarios y las páginas de Internet (en línea y fuera de línea). Por favor, lea al respecto nuestras Condiciones de Uso.

INFO-BOX

Licitación publicada	30.04.2012
actualizado por última vez	27.11.2012
Identificación del concurso	2-106436	Estado	Convocatoria de pago
Consultas a la página	463

Anuncio

Tipos de edificios afines

Inicio de página

Arquitectos/Ingenieros
Registrarse / Registrar despacho

Publicidad / Fabricantes
Datos para medios
Estadística de ingresos
Prensa

Planung und Neubau von Theaterspielstätten für die Staatsoperette Dresden (SOD) und das Theater Junge Generation (TJG) in Dresden

Datos del proyecto

Texto de la convocatoria de la licitación

Tarjeta

Garantía

Tipos de edificios afines

Sanierung Bühnen Köln, Offenbachplatz. Auftrag: Leistungen der Lichtplanung (Lichtplanungs- und Beratungsleistungen) gemäß HOAI §§ 51 ff

Projekt: Sanierung Bühnen Köln, Offenbachplatz - Auftrag: Planungsleistungen für Freianlagen gemäß HOAI § 38

Sanierung der Oper und Neubau des Schauspielhauses und der Produktionsstätten in Köln, Offenbachplatz - Planungsleistungen für Freianlagen, Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen

Sanierung Bühnen Köln - Fachplanungsleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung in den Anlagengruppen 1 bis 8

Sanierung der Oper und Neubau des Schauspielhauses und der Produktionsstätten Köln Offenbachplatz - Fachplanung Tragwerksplanung / Fassadenstatik

Sanierung der Oper und Neubau des Schauspielhauses und der Produktionsstätten in Köln, Offenbachplatz - Leistungen der Bodenmechanik, des Erd- und Grundbaus