Mission de maîtrise d'oeuvre pour la démolition à l’expl ... 110292 | competitionline

Moniteur de concours

competitionline TOOLBOX

FR-69364 Lyon
09.07.2012
Appel d'offres
(ID 110292)

Mission de maîtrise d'oeuvre pour la démolition à l’explosif de 398 logements situé sur 3 sites à Vaulx-en-Velin y compris la réalisation des études d’éxécution et plan de tir

Annonce

Données du projet

Date limite de candidature	09.07.2012, 16:00
Procédure	Procédure négociée
Personnes/groupes autorisés à participer	Architectes, Ingénieurs en génie civil, Autres planificateurs spécialisés
Type de bâtiment	Construction de logements
Nature de la prestation	Objektplanung Gebäude
Langue	Français
Tâche	Mission de maîtrise d'oeuvre pour la démolition à l’explosif de 398 logements situé sur 3 sites à Vaulx-en-Velin y compris la réalisation des études d’éxécution et plan de tir: — Echarmeaux 1 : 182 logements (R+10), — Echarmeaux 2 : 92 logements (R+8), — La Luère: 124 logements (R+10). Avec 3 bâtiments garages / parkings semi-enterrés.
Étendue de la prestation	Démolition de 398 logements.
Adresse du projet	FR-69364 Lyon
N° de document TED :	184604-2012

Texte de l'annonce appel d'offres
- Auftragsbekanntmachung
  Dienstleistungen
  Richtlinie 2004/18/EG
  
  Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
  
  I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
  Alliade Habitat
  173 avenue Jean Jaurès
  Zu Händen von: Christian Gauthier
  69364 Lyon Cedex 07
  FRANKREICH
  Telefon: +33 472783915
  E-Mail: c.gauthier@alliade.com
  Fax: +33 472783947
  Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
  Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für
  den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem)
  verschicken: die oben genannten Kontaktstellen
  Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten
  Kontaktstellen
  
  Abschnitt II: Auftragsgegenstand
  
  II.1) Beschreibung
  
  II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
  71000000
  Beschreibung
  Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und
  Prüfstellen.
  
  Abschnitt IV: Verfahren
  
  IV.3) Verwaltungsangaben
  
  IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
  Unterlagen bzw. der Beschreibung
  
  IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
  9.7.2012 - 16:00
  
  IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
  verfasst werden können
  Französisch.
  
  Avis de marché
  Services
  Directive 2004/18/CE
  
  Section I: Pouvoir adjudicateur
  
  I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
  Alliade Habitat
  173 avenue Jean Jaurès
  À l'attention de: Christian Gauthier
  69364 Lyon Cedex 07
  FRANCE
  Téléphone: +33 472783915
  E-mail: c.gauthier@alliade.com
  Fax: +33 472783947
  Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être
  obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés
  Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
  complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif
  et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du
  ou des points de contact susmentionnés
  Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
  envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
  
  I.2) Type de pouvoir adjudicateur
  Autre: SA HLM
  
  I.3) Activité principale
  Logement et équipements collectifs
  
  I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
  Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
  adjudicateurs: non
  
  Section II: Objet du marché
  
  II.1) Description
  
  II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
  Mission de maîtrise d'oeuvre pour la démolition à l’explosif de 398
  logements situé sur 3 sites à Vaulx-en-Velin y compris la réalisation des
  études d’éxécution et plan de tir.
  
  II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
  Services
  Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
  prestation des services: Vaulx-en-Velin (69120).
  Code NUTS FR716
  
  II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des
  acquisitions
  Mission de maîtrise d'oeuvre pour la démolition à l’explosif de 398
  logements situé sur 3 sites à Vaulx-en-Velin y compris la réalisation des
  études d’éxécution et plan de tir:
  — Echarmeaux 1 : 182 logements (R+10),
  — Echarmeaux 2 : 92 logements (R+8),
  — La Luère: 124 logements (R+10).
  Avec 3 bâtiments garages / parkings semi-enterrés.
  
  II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  71000000
  
  II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
  Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
  
  II.1.8) Lots
  Division en lots: non
  
  II.1.9) Variantes
  Des variantes seront prises en considération: non
  
  II.2) Quantité ou étendue du marché
  
  II.2.1) Quantité ou étendue globale:
  Démolition de 398 logements.
  
  II.2.2) Information sur les options
  Options: non
  
  II.2.3) Reconduction
  Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
  
  II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
  Durée en mois: 36 (à compter de la date d’attribution du marché)
  
  Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et
  technique
  
  III.1) Conditions relatives au contrat
  
  III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
  références aux textes qui les réglementent:
  Paiement à 45 jours.
  
  III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
  économiques attributaire du marché:
  Groupement conjoint.
  
  III.1.4) Autres conditions particulières
  L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
  
  III.2) Conditions de participation
  
  III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences
  relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
  sont remplies: — DC4,
  — DC5,
  — DC7 ou attestations fiscales et sociales,
  — Une déclaration de candidature précisant l’intérêt pour la réalisation
  de ce projet,
  — La description du cabinet (compétences, moyens, pouvoir des personnes,
  situation financière) et la présentation des autres membres de l’équipe
  d’ingénierie,
  — La liste de références de moins de 3 ans pour des démolitions à
  l’explosif avec présentation des certificats de capacités pour des
  opérations de maîtrise d’œuvre de bâtiments en zone urbaine sensible d’une
  hauteur au moins égale à 10 niveaux d’habitation avec indication du nom du
  maître d’ouvrage en charge de l’opération, le montant des travaux, le
  montant de la mission d’étude, le nom du bâtiment, le nombre de niveaux,
  la technique de démolition mise en œuvre,
  — La liste de références de moins de 3 ans pour la réalisation des études
  d’exécution avec réalisation des plans de tir à l’explosif d’ouvrages
  d’importance similaire,
  — La liste de références de moins de 3 ans pour la réalisation de missions
  d’OPC pour l’organisation de la journée de tir,
  — Des moyens humains et références dans des missions similaires mis à
  disposition pour la réalisation de l’opération,
  — Une qualification OPQIBI ou références similaires – 0902 « maîtrise
  d’œuvre de désamiantage » - 1208 « étude de démolition d’ouvrages »,
  — Références en études et réalisation de mesure de vibration pour des
  démolitions d’ouvrage à l’explosif,
  — Attestation d’assurances: risques environnementaux à hauteur minimale de
  5 000 000 €, et responsabilité civile à hauteur de 10 000 000 € minimum (y
  compris par implosion),
  — La disponibilité à réaliser les études pour un lancement de la
  consultation de travaux en mars 2013.
  
  III.2.2) Capacité économique et financière
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
  sont remplies: — Garanties professionnelles (qualifications) et
  financières sur trois ans.
  
  III.2.3) Capacité technique
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
  sont remplies:
  — Présence et pertinence des références dans la démolition d’immeubles de
  logements,
  — Présence et pertinence de la composition de l’équipe et des moyens mis à
  disposition.
  
  III.3) Conditions propres aux marchés de services
  
  III.3.1) Information relative à la profession
  La prestation est réservée à une profession particulière : oui
  références des dispositions législatives, réglementaires ou
  administratives applicables: Le mandataire de la maîtrise d'oeuvre sera un
  BE de démolition.
  
  III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
  Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications
  professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui
  
  Section IV: Procédure
  
  IV.1) Type de procédure
  
  IV.1.1) Type de procédure
  Négociée
  Des candidats ont déjà été sélectionnés (s'il y a lieu, dans le cadre de
  certains types de procédures négociées) non
  
  IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le
  dialogue
  Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire
  progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à
  négocier non
  
  IV.2) Critères d’attribution
  
  IV.2.1) Critères d’attribution
  Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des
  critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans
  l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
  
  IV.2.2) Enchère électronique
  Une enchère électronique sera effectuée: non
  
  IV.3) Renseignements d'ordre administratif
  
  IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
  non
  
  IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
  complémentaires ou du document descriptif
  Documents payants: non
  
  IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de
  participation
  9.7.2012 - 16:00
  
  IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de
  participation
  français.
  
  Section VI: Renseignements complémentaires
  
  VI.1) Renouvellement
  Il s'agit d'un marché renouvelable: non
  
  VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
  Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
  l’Union européenne: non
  
  VI.4) Procédures de recours
  
  VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
  Tribunal d'instance de Lyon
  67 rue Servient
  69003 Lyon
  FRANCE
  Téléphone: +33 472607575
  
  VI.5) Date d’envoi du présent avis:
  8.6.2012
Carte
Garantie

competitionline ne prend en charge aucune responsabilité en cas d'erreur, d'omission, d'interruption, de suppression, de défaut ou de retard dans l'exploitation ou lors de la transmission de contenus. competitionline ne prend en charge aucune responsabilité en cas de préjudices ou de dommages résultant de l'utilisation des pages Internet, de l'utilisation de contenus d'utilisateurs ou de contenus de tiers postés à partir des pages Internet ou par le biais du service ou transmis à l'utilisateur, ou encore résultant d'interactions entre des utilisateurs et les pages Internet (en ligne ou hors ligne). Veuillez lire à ce sujet nos conditions d'utilisation.