loading
  • FR-59652 Villeneuve-d'Ascq Cedex
  • 10.04.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-259274)

Assistance à maitrise d'ouvrage pour la construction d'un centre d'observation des astres

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 10.04.2017, 17:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Hochschulen, Wissenschaft und Forschung
    Art der Leistung Tragwerksplanung / Kostenmanagement / Projektsteuerung
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Assistance à maitrise d'ouvrage pour la construction d'un centre d'observation des astres
    Dans le cadre de la politique d'accompagnement de ses associations, la municipalité de Villeneuve-d'Ascq s'engage dans la création d'un nouvel équipement (Astropole) permettant l'observation des astres.
    Il s'agit ici de penser un ensemble architectural et paysage voué à l'observation de l'univers dans le but de conduire des études scientifiques, mais également de faire découvrir et connaître au plus grand nombre l'astronomie.
    Le bâtiment sera implanté à la ferme du héron à Villeneuve-d'Ascq.
    Aujourd'hui l'équipement mis à la disposition du CARL ne répond ni aux contraintes techniques ni aux besoins d'accueil.
    Leistungsumfang
    Phases missions
    1. Tranche ferme: étudier la faisabilité du projet;
    2.Tranche ferme: élaborer un programme;
    3. Tranche optionnelle 1: assistance lors de l'appel à candidatures;
    4.Tranche optionnelle 2: assistance lors du concours restreint de maîtrise d'œuvre sur APS;
    5. Tranche optionnelle 3: assistance conception et DCE (APD + PRO + DCE).
    L'exécution de la tranche optionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur.
    Il ne sera pas accordé au titulaire d'indemnité de dédit en cas d'inexécution des tranches optionnelles.
    Il ne sera pas prévu de rabais sur les prix de la tranche ferme, en cas d'exécution des tranches optionnelles.
    Il ne sera pas accordé à l'entreprise d'indemnité d'attente en cas de retard dans l'exécution d'une tranche.
    Le marché est conclu à compter du 12.5.2017 ou à défaut à compter de la date de la notification du marché jusqu'à la remise des études de conception (fin de la mission «PRO» du maître d'œuvre).
    Le début d'exécution de chaque phase sera fixé par ordre de service.
    Valeur estimée hors TVA: 54 167 EUR
    Adresse des Bauherren FR-59652 Villeneuve-d'Ascq Cedex
    TED Dokumenten-Nr. 100516-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • France-Villeneuve-d'Ascq: Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie

      2017/S 054-100516

      Avis de marché

      Services

      Directive 2004/18/CE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

      Ville de Villeneuve-d'Ascq
      Hôtel de Ville, place Salvador Allende, BP 80089
      Point(s) de contact: Service marchés publics
      À l'attention de: Hélène Tourbez
      59652 Villeneuve-d'Ascq Cedex
      France
      Téléphone: +33 320435070
      E-mail:       MjIwWU1eT1RRXxlcYU5YVU9fLGJVWFhRWlFhYlFQTV9PXRpSXg==
      Fax: +33 320670767

      Adresse(s) internet:

      Adresse générale du pouvoir adjudicateur: https://www.villeneuvedascq.fr

      Adresse du profil d’acheteur: https://marches-publics.villeneuvedascq.fr/

      Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés

      Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés

      Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés

      I.2)Type de pouvoir adjudicateur
      Autorité régionale ou locale
      I.3)Activité principale
      Services généraux des administrations publiques
      I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
      Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

      Section II: Objet du marché

      II.1)Description
      II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
      Assistance à maitrise d'ouvrage pour la construction d'un centre d'observation des astres.
      II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
      Services
      Catégorie de services nº 12: Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques
      Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Villeneuve-d'Ascq.

      Code NUTS FR301

      II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      L'avis concerne un marché public
      II.1.4)Information sur l’accord-cadre
      II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
      Assistance à maitrise d'ouvrage pour la construction d'un centre d'observation des astres
      Dans le cadre de la politique d'accompagnement de ses associations, la municipalité de Villeneuve-d'Ascq s'engage dans la création d'un nouvel équipement (Astropole) permettant l'observation des astres.
      Il s'agit ici de penser un ensemble architectural et paysage voué à l'observation de l'univers dans le but de conduire des études scientifiques, mais également de faire découvrir et connaître au plus grand nombre l'astronomie.
      Le bâtiment sera implanté à la ferme du héron à Villeneuve-d'Ascq.
      Aujourd'hui l'équipement mis à la disposition du CARL ne répond ni aux contraintes techniques ni aux besoins d'accueil.
      II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

      71336000

      II.1.7)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
      II.1.8)Lots
      Division en lots: non
      II.1.9)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2)Quantité ou étendue du marché
      II.2.1)Quantité ou étendue globale:
      Phases missions
      1. Tranche ferme: étudier la faisabilité du projet;
      2.Tranche ferme: élaborer un programme;
      3. Tranche optionnelle 1: assistance lors de l'appel à candidatures;
      4.Tranche optionnelle 2: assistance lors du concours restreint de maîtrise d'œuvre sur APS;
      5. Tranche optionnelle 3: assistance conception et DCE (APD + PRO + DCE).
      L'exécution de la tranche optionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur.
      Il ne sera pas accordé au titulaire d'indemnité de dédit en cas d'inexécution des tranches optionnelles.
      Il ne sera pas prévu de rabais sur les prix de la tranche ferme, en cas d'exécution des tranches optionnelles.
      Il ne sera pas accordé à l'entreprise d'indemnité d'attente en cas de retard dans l'exécution d'une tranche.
      Le marché est conclu à compter du 12.5.2017 ou à défaut à compter de la date de la notification du marché jusqu'à la remise des études de conception (fin de la mission «PRO» du maître d'œuvre).
      Le début d'exécution de chaque phase sera fixé par ordre de service.
      Valeur estimée hors TVA: 54 166,66 EUR
      II.2.2)Information sur les options
      Options: non
      II.2.3)Reconduction
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
      Début 15.5.2017. Fin 16.11.2018

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions relatives au contrat
      III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
      III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
      Paiement par mandat administratif suivi d'un virement bancaire.
      III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
      III.1.4)Autres conditions particulières
      L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
      III.2)Conditions de participation
      III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
      III.2.2)Capacité économique et financière
      III.2.3)Capacité technique
      III.2.4)Informations sur les marchés réservés
      III.3)Conditions propres aux marchés de services
      III.3.1)Information relative à la profession
      La prestation est réservée à une profession particulière : oui
      références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: L'équipe dédiée comprendra:
      — un programmiste,
      — un économiste de la construction,
      — un ingénieur en environnement / développement durable,
      — un juriste (droit public, urbanisme) et toutes compétences nécessaires au bon montage de l'opération,
      — un ingénieur structure.
      III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
      Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui

      Section IV: Procédure

      IV.1)Type de procédure
      IV.1.1)Type de procédure
      Ouverte
      IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
      IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
      IV.2)Critères d’attribution
      IV.2.1)Critères d’attribution
      Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
      IV.2.2)Enchère électronique
      Une enchère électronique sera effectuée: non
      IV.3)Renseignements d'ordre administratif
      IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
      17HS02
      IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
      non
      IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
      Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 10.4.2017 - 17:00
      Documents payants: non
      IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      10.4.2017 - 17:00
      IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
      français.
      IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.3.8)Modalités d’ouverture des offres

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
      VI.3)Informations complémentaires
      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours

      Tribunal administratif de Lille
      143 rue Jacquemars Giélée
      59014 Lille
      France
      E-mail:       MjE4VWBTVFRTHGJPG1pXWlpTLlhjYE9SWxxUYA==
      Téléphone: +33 320631300
      Fax: +33 320631347

      VI.4.2)Introduction des recours
      VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

      Service marchés
      place Salvador Allende
      59650 Villeneuve-d'Ascq
      France
      E-mail:       MjIwWU1eT1RRXxlcYU5YVU9fLGJVWFhRWlFhYlFQTV9PXRpSXg==
      Téléphone: +33 320435070
      Adresse internet:       http://www.villeneuvedascq.fr
      Fax: +33 320670767

      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      13.3.2017
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 17.03.2017
Zuletzt aktualisiert 17.03.2017
Wettbewerbs-ID 2-259274 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 37

Seitenanfang