loading
  • FR-13226 Marseille Cedex 02
  • 06.04.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-260133)

Marché de maîtrise d'œuvre pour la remise en service de l'ancien bateau porte de la forme 10

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 06.04.2017, 16:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Verhandlungsverfahren
    Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 1 - max. 3
    Gebäudetyp Technische Infrastruktur
    Art der Leistung sonstige / Kontrolle, Monitoring
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Le présent marché de maîtrise d'œuvre vise la programmation, l'inspection puis le diagnostic structurel de l'ancien bateau-porte de la forme 10 relativement à sa capacité à être maintenu en exploitation jusqu'à l'horizon 2021. Il consiste aussi à dresser toutes les préconisations visant à la surveillance et au maintien de son intégrité sur la période (et éventuellement son renforcement), apparues comme nécessaires à l'issue de l'inspection et à partir desquelles un marché de travaux sera rédigé puis suivi par le titulaire lors de l'exécution.
    Leistungsumfang
    Inspection, diagnostic, recalcul, préconisations réparations et rédaction d'un marché de travaux de l'ancien BP F10 et son suivi en exécution.
    Adresse des Bauherren FR-13226 Marseille Cedex 02
    TED Dokumenten-Nr. 112636-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • France-Marseille: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

      2017/S 060-112636

      Avis de marché – secteurs spéciaux

      Services

      Directive 2014/25/UE

      Section I: Entité adjudicatrice

      I.1)Nom et adresses
      Grand port maritime de Marseille
      23 place de la Joliette, CS 81965
      Marseille Cedex 02
      13226
      France
      Point(s) de contact: Mme la directrice générale du Grand port maritime de Marseille
      Téléphone: +33 491394933
      Courriel:       MjIwWU1eT1RRXxlTXFlZLFlNXl9RVVhYURlcW15gGlJe
      Fax: +33 491394033
      Code NUTS: FR824

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.marseille-port.fr

      Adresse du profil d’acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr

      I.2)Procédure conjointe
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.marches-publics.gouv.fr
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
      I.6)Activité principale
      Activités portuaires

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      Marché de maîtrise d'œuvre pour la remise en service de l'ancien bateau porte de la forme 10.

       

      Numéro de référence: 201702025
      II.1.2)Code CPV principal
      71000000
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

       

      Le présent marché de maîtrise d'œuvre vise la programmation, l'inspection puis le diagnostic structurel de l'ancien bateau-porte de la forme 10 relativement à sa capacité à être maintenu en exploitation jusqu'à l'horizon 2021. Il consiste aussi à dresser toutes les préconisations visant à la surveillance et au maintien de son intégrité sur la période (et éventuellement son renforcement), apparues comme nécessaires à l'issue de l'inspection et à partir desquelles un marché de travaux sera rédigé puis suivi par le titulaire lors de l'exécution.

       

      II.1.5)Valeur totale estimée
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71000000
      71600000
      71632200
      71631000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FR824
      Lieu principal d'exécution:

       

      Bassins Est du GPMM.

       

      II.2.4)Description des prestations:

       

      Inspection, diagnostic, recalcul, préconisations réparations et rédaction d'un marché de travaux de l'ancien BP F10 et son suivi en exécution.

       

      II.2.5)Critères d’attribution
      Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
      II.2.6)Valeur estimée
      Valeur hors TVA: 180 000.00 EUR
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 18
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
      Nombre minimal envisagé: 1
      Nombre maximal: 3
      Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

       

      Capacité financière: 10 % — équipements et matériels: 25 % — effectifs et certifications: 25 % — références professionnelles: 40 %.

       

      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      Liste et description succincte des conditions:

       

      — les pouvoirs du signataire à engager le candidat ou le groupement,

      — le formulaire DC1 disponible gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr

      — le formulaire DC2 disponible gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr

      — déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi de travailleurs handicapés.

       

      III.1.2)Capacité économique et financière
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      — déclaration du chiffre d'affaires global et le cas échéant du chiffre d'affaires de l'activité objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles. Les entreprises créées depuis moins de 3 ans communiqueront le CA global réalisé depuis leur création.

       

      Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

       

      Le chiffre d'affaires annuel minimal exigé est de 350 000 EUR par an pour les 3 dernières années.

       

      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      — déclaration du matériel, équipement technique pour réalisation contrats similaires tels que précisés à l'article 6.3 de l'AAPC,

      — déclaration des effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement sur 3 dernières années,

      — indication titres d'études et professionnels du candidat ou cadres de l'entreprise et des responsables de prestation de services: nombre, qualifications et expériences des ingénieurs experts dans le domaine du diagnostic d'ouvrage maritime et/ou d'ouvrage précontraint, et/ou leur recalcul et/ou la MOE de leur réparation/renforcement,

      — liste principales prestations de service telles que précisées à l'article 6.3 de l'AAPC sur les 3 dernières années, indiquant montant, date, destinataires public ou privé. Prestations prouvées par attestations du destinataire ou par déclaration de l'opérateur économique,

      — COFREND niveau 2 ou équivalent,

      — CQP inspecteur ouvrage d'art ou équivalent.

       

      III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:
      III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

       

      — les prestations et travaux seront financés sur les fonds propres de l'établissement GPMM,

      — les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

       

      III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

       

      L'entité adjudicatrice n'impose pas de forme de groupement.

      En cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire pour l'exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

      En application de l'article 45 V du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:

      — en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

      — en qualité de membres de plusieurs groupements.

      Les candidats retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire dotée des compétences nécessaires à la réalisation des études.

       

      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
      Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 06/04/2017
      Heure locale: 16:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:

       

      — mission de maîtrise d'œuvre établie conformément à la loi nº 85-704 du 12.7.1985, le décret nº 93-1268 du 29.11.1993, l'arrêté du 21.12.1993 relatif aux modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé, l'ordonnance n° 2004-566 du 17.6.2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12.7.1985 — pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'entité adjudicatrice. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

      — liste des principales prestations de services (références limitées à 8) couvrant au maximum les 4 items suivants: —inspection, diagnostic et recalcul ouvrage précontraint — inspection, diagnostic et recalcul ouvrage maritimes — maîtrise d'œuvre ouvrage précontraint (réparation) — maîtrise d'œuvre ouvrage maritime (réparation).

      — liste des équipements et matériels: — pour inspection/investigation: liste des matériels, équipement et instruments pour les investigations: béton, acier, pollution chlorures, remplissage des gaines, fissures, perte de section, etc.

      — pour les travaux préparatoires: liste des moyens d'accès, de nettoyage, de récupération et d'évacuation des déchets rencontrés dans les alvéoles du bateau-porte,

      — pour les recalculs/diagnostics: moyens méthodologiques et moyens matériels en calcul,

      — les candidatures seront entièrement rédigées en langue française. Si elles sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français; cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis — avant de procéder à l'examen des candidatures, si l'on constate que des pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, l'entité adjudicatrice peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai approprié — conditions de remise des candidatures: les plis peuvent être déposés par voie électronique à l'adresse suivante :http://www.marches-publics.gouv.fr ou être envoyés par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse suivante: Grand port maritime de Marseille, activité marchés publics, CS 81965, 13226 Marseille Cedex 02 ou déposés en main propre contre récépissé à l'adresse suivante: Grand port maritime de Marseille, activité marchés publics, 23 place de la Joliette, bat B, RDC, 13002 Marseille du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00. Le pli devra porter la mention: candidature pour l'affaire 201702025, objet du marché — nota: l'attention du candidat est attirée sur le fait que le choix du mode de transmission est irréversible pour le dépôt ultérieur des offres par les candidats sélectionnés. — la séance d'ouverture des plis n'est pas publique. — le service d'assistance technique du profil d'acheteur est joignable par téléphone au 01.76.64.74.07. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. — pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des candidatures, une demande écrite à mail: MjE4W09gUVZTYRtVXltbLltPYGFTV1paUxteXWBiHFRg

      Les candidats pourront également transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice, à l'adresse URL suivante: www.marches-publics.gouv.fr

      Une réponse leur sera alors adressée 3 jours au plus tard avant la date limite de réception des candidatures.

       

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Marseille
      22-24 rue de Breteuil
      Marseille
      13006
      France
      Téléphone: +33 491134813
      Courriel:       MTleaVxdXVwla1gkZFhpalxgY2NcN2FsaVhbZCVdaQ==
      Fax: +33 491811387

      Adresse internet:http://www.marseille.tribunal-administratif.fr

      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

       

      Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat, devant le Tribunal administratif de Marseille — 22-24 rue Breteuil — 13281 — Marseille Cedex 06 1 e-mail: MjE4VWBTVFRTHGJPG1tPYGFTV1paUy5YY2BPUlscVGA= — tél: 04.91.13.48.13 — télécopieur: 04.91.81.13.87 — http://www.marseille.tribunal-administratif.fr

       

      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      Tribunal administratif de Marseille
      22-24 rue de Breteuil
      Marseille
      13006
      France
      Téléphone: +33 491134813
      Courriel:       MjE3VmFUVVVUHWNQHFxQYWJUWFtbVC9ZZGFQU1wdVWE=
      Fax: +33 491811387

      Adresse internet:http://www.marseille.tribunal-administratif.fr

      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      21/03/2017
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 27.03.2017
Zuletzt aktualisiert 27.03.2017
Wettbewerbs-ID 2-260133 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 40

Seitenanfang