France-Levallois-Perret: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
2017/S 068-128887
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.2)Procédure conjointe
I.3)Communication
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Société d'économie mixte
I.5)Activité principale
Logement et équipements collectifs
Section II: Objet
II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:
Concours restreint de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un immeuble de 23 logements locatifs collectifs PLI au 121-121 bis rue Aristide Briand à Levallois.
Numéro de référence: 2017-03-2C
II.1.2)Code CPV principal
71000000
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71221000
II.2.4)Description des prestations:
La mission de maîtrise d'œuvre porte sur la réalisation d'un immeuble d'habitation collectif de 7 niveaux comprenant 23 logements, 23 caves en sous-sol, 1 local associatif ou logements en RDC (variante imposée par le PA) avec réserve au sous-sol, situé au 121-121 bis rue Aristide Briand à Levallois Perret (92300). Surface de plancher prévisionnelle: 1 860 m2. Il s'agira d'un bâtiment basse consommation comprenant l'utilisation de matériaux écologiques et innovants. Les travaux se dérouleront en milieu urbain dense.
La mission débutera à l'issue de la démolition du bâti existant (à titre indicatif janvier 2018). Délai d'exécution: période de préparation de 2 mois + délai d'exécution des travaux de 14 mois. Date prévisionnelle de commencement du délai d'exécution: juin 2018. Enveloppe financière affectée aux travaux: 3 137 500 EUR HT.
Contenu de la mission de maîtrise d'œuvre: mission complète de maitrise d'œuvre [ESQ, AVP (APD-APS), PRO, ACT, EXE, DET, AOR] + OPC.
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)Conditions de participation
III.1.10)Critères de sélection des participants:
1. Capacité technique: 40 %: moyen humains (15 %); moyens matériels (15 %); moyens financiers (10 %).
2. Capacité professionnelle: 60 %: A) Références opérations appréciées en fonction des sous-critères suivants: adéquation de la nature, de l'importance, de la complexité des références en lien avec des projets de construction et d'aménagement (20 %); qualité de présentation des projets (5 %); qualité résidentielle: organisation du vivre ensemble, organisation espaces, gestion de la tranquillité, la sûreté, la sécurité (5 %); vision de l'approche environnementale et de la certification habitat et environnement (5 %). B. Note organisationnelle appréciée en fonction des sous-critères suivants: organisation de l'équipe et affectation des intervenants à l'opération (présentation des différents intervenants) (5 %); répartition des tâches et méthode de travail envisagée (échanges d'information, traçabilité, contrôle qualité, présence en phase chantier, disponibilité, etc.) (5 %). C. Lettre de motivation liée au futur projet de construction et d'aménagement (15 %).
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
La participation est réservée à une profession particulière: oui
Indiquer la profession: Architecte.
Section IV: Procédure
IV.1)Description
IV.1.2)Type de concours
Restreint
Nombre de participants envisagé: 3
IV.1.7)Noms des participants déjà sélectionnés:
IV.1.9)Critères d'évaluation des projets:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: parti architectural, qualité du projet; Valeur technique; Économie du projet.
Pour information, les sous-critères et les pondérations correspondants seront précisés au règlement de concours.
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
Date: 04/05/2017
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation:
Français
IV.3)Récompenses et jury
IV.3.1)Information sur les primes
Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s): oui
Nombre et montant des primes à attribuer:
Nombre et montant des primes à attribuer: prestations demandées aux 3 candidats sélectionnés: concours sur APS (la description des prestations correspondantes sera précisée au règlement de concours). Dans le présent cadre, une prime de 10 000 EUR HT sera allouée aux candidats sélectionnés ayant remis des prestations conformes au règlement de concours. La rémunération du titulaire tient compte de la prime versée.
IV.3.2)Détail des paiements à verser à tous les participants:
IV.3.3)Contrats faisant suite au concours
Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours: oui
IV.3.4)Décision du jury
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: non
IV.3.5)Noms des membres du jury sélectionnés:
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)Informations complémentaires:
Le concours est organisé dans le respect des art. 88-89 du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Variante imposées par le PA: logements en RDC (se substituant au local associatif); variantes sur initiative des candidats: non autorisées.
Compétences équipe de maîtrise d'œuvre: compétences architecture, ingénierie structure, économie de la construction, ingénierie thermique. L'équipe retenue pourra être constituée en groupement solidaire ou conjoint (dans ce dernier cas, le mandataire devra être solidaire des autres membres). Le mandataire disposera des compétences d'architecte. Le mandataire ne pourra se présenter comme mandataire de plusieurs groupements.
Pour constituer et remettre leur dossier de candidature, les candidats devront retirer le document «Modalités de candidature» sous support dématérialisé à l'adresse https://marchespublics-sem-levalloishabitat.omnikles.com (hotline +33 825001326) les informant de l'ensemble des modalités correspondantes.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de grande instance de Nanterre
179 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie
Nanterre
92020
France
Téléphone: +33 140971010
Adresse internet:http://www.justice.gouv.fr/
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Greffe du tribunal de grande instance de Nanterre
179 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie
Nanterre
92020
France
Téléphone: +33 140971010
Adresse internet:http://www.justice.gouv.fr/
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
03/04/2017