loading
  • BE-1000 Bruxelles
  • 06.07.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-265687)

Marché de services pour la coordination sécurité et santé sur des chantiers relatifs aux sites ASTRID

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 07.07.2017, 14:00 Bewerbungsschluss
    Schlusstermin für Unterlagen 06.07.2017
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Feuerwehr, Polizei, Vollzug / Gesundheitswesen
    Art der Leistung Sicherheits-/ Gesundheitsschutz
    Sprachen Französisch, Niederländisch
    Aufgabe
    Marché public de services ayant pour objet la coordination sécurité-santé sous forme de missions complètes (projet et réalisation) dans le cadre de chantiers mis en œuvre par ASTRID. Ceux-ci concernent principalement des infrastructures de télécommunication (bâtiments, antennes...). Le marché est conclu pour une période de 2 ans avec une possible reconduction tacite de 2 périodes de 1 an chacune. Chaque mission se rapportera à la coordination sécurité et santé d'un chantier sur un site ASTRID. Le nombre total de missions est estimé à 55 sur une période de 4 ans. Cette quantité est donnée à titre indicatif, ASTRID ne prend aucun engagement par rapport au respect de celle-ci. Des visites et réunions supplémentaires pourront également être programmées sur demande et ce, durant toute la durée du marché. Chaque mission fera l'objet d'un bon de commande partiel distinct.
    Adresse des Bauherren BE-1000 Bruxelles
    TED Dokumenten-Nr. 190408-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    •  

      Belgique-Bruxelles: Services de santé et de sécurité

      2017/S 096-190408

      Avis de marché

      Services

      Directive 2004/18/CE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

      Astrid SA de droit public
      Boulevard du Régent 54
      À l'attention de: Monsieur Christophe Gregoire
      1000 Bruxelles
      Belgique
      Téléphone: +32 25006733
      E-mail:       MjEzVltlXGZnYmNbWCFaZVhaYlxlWDNUZmdlXFchVVg=
      Fax: +32 25006710

      Adresse(s) internet:

      Adresse générale du pouvoir adjudicateur: www.astrid.be

      Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: ASTRID SA de droit public
      Boulevard du Régent 54
      À l'attention de: Monsieur Xavier Delens
      1000 Bruxelles
      Belgique
      Téléphone: +32 25006646
      E-mail:       MTN1XnNmYm8rYWJpYmtwPV5wcW9mYStfYg==
      Fax: +32 25006710
      Adresse internet:       www.astrid.be

      Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: ASTRID SA de droit public
      Boulevard du Régent 54
      À l'attention de: Monsieur Xavier Delens
      1000 Bruxelles
      Belgique
      Téléphone: +32 25006646
      E-mail:       MjE5ZU5jVlJfG1FSWVJbYC1OYGFfVlEbT1I=
      Fax: +32 25006710
      Adresse internet:       www.astrid.be

      Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: ASTRID SA de droit public
      Boulevard du Régent 54
      À l'attention de: Monsieur Xavier Delens
      1000 Bruxelles
      Belgique
      Téléphone: +32 25006646
      E-mail:       MTR0XXJlYW4qYGFoYWpvPF1vcG5lYCpeYQ==
      Fax: +32 25006710
      Adresse internet:       www.astrid.be

      I.2)Type de pouvoir adjudicateur
      Organisme de droit public
      I.3)Activité principale
      Autre: Services de télécommunications
      I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs

      Section II: Objet du marché

      II.1)Description
      II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
      Marché de services pour la coordination sécurité et santé sur des chantiers relatifs aux sites ASTRID.
      II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
      Services
      Catégorie de services nº 11: Services de conseil en gestion [6] et services connexes
      Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Zones variées et dans différents types de lieux sur l'ensemble du territoire belge.

      Code NUTS BE1

      II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      L'avis concerne un marché public
      II.1.4)Information sur l’accord-cadre
      II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
      Marché public de services ayant pour objet la coordination sécurité-santé sous forme de missions complètes (projet et réalisation) dans le cadre de chantiers mis en œuvre par ASTRID. Ceux-ci concernent principalement des infrastructures de télécommunication (bâtiments, antennes...). Le marché est conclu pour une période de 2 ans avec une possible reconduction tacite de 2 périodes de 1 an chacune. Chaque mission se rapportera à la coordination sécurité et santé d'un chantier sur un site ASTRID. Le nombre total de missions est estimé à 55 sur une période de 4 ans. Cette quantité est donnée à titre indicatif, ASTRID ne prend aucun engagement par rapport au respect de celle-ci. Des visites et réunions supplémentaires pourront également être programmées sur demande et ce, durant toute la durée du marché. Chaque mission fera l'objet d'un bon de commande partiel distinct.
      II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

      71317200

      II.1.7)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
      II.1.8)Lots
      Division en lots: non
      II.1.9)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2)Quantité ou étendue du marché
      II.2.1)Quantité ou étendue globale:
      II.2.2)Information sur les options
      Options: non
      II.2.3)Reconduction
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
      Durée en mois: 48 (à compter de la date d’attribution du marché)

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions relatives au contrat
      III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
      Cautionnement (5 % d'une partie du marché; voir CCH).
      III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
      III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
      III.1.4)Autres conditions particulières
      L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
      III.2)Conditions de participation
      III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
      Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 20 §§1 et 1/1 de la loi du 15.6.2006 relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, fournitures et de services et articles 61 à 66 de l'arrêté royal du 15.7.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
      III.2.2)Capacité économique et financière
      Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15.7.2011 (Annexe C du cahier spécial des charges).
      III.2.3)Capacité technique
      Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
      * L'indication des titres d'études ou professionnels du prestataire de services ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables qui peuvent être chargés de la prestation de services.
      Le soumissionnaire s'engage à répondre aux conditions de la section V de l'arrêté royal du 25.1.2001 et particulièrement de l'article 58 ou équivalent. Il apportera donc la preuve que les personnes désignées ont terminé avec fruit une formation spécifique pour coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires et mobiles. Cette preuve concerne une formation de niveau B ou équivalent.
      * Une liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années dans le domaine de la coordination sécurité et santé sur les chantiers temporaires et mobiles, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services.
      * Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services disposera pour la réalisation du marché (moyens de déplacement, informatiques, de communication, photographiques, équipements de protection individuelle).
      Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
      Le soumissionnaire devra prouver que la personne qui assurera les missions demandées dispose d'une expérience d'au moins 5 années dans le domaine de la coordination sécurité et santé sur des chantiers temporaires et mobiles.
      III.2.4)Informations sur les marchés réservés
      III.3)Conditions propres aux marchés de services
      III.3.1)Information relative à la profession
      La prestation est réservée à une profession particulière : non
      III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
      Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non

      Section IV: Procédure

      IV.1)Type de procédure
      IV.1.1)Type de procédure
      Ouverte
      IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
      IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
      Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier non
      IV.2)Critères d’attribution
      IV.2.1)Critères d’attribution

      Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous

      1. Prix. Pondération 50

      2. Délai. Pondération 20

      3. Qualité des CV. Pondération 20

      4. Modèles de documents. Pondération 10

       

      IV.2.2)Enchère électronique
      Une enchère électronique sera effectuée: non
      IV.3)Renseignements d'ordre administratif
      IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
      E-A-1820
      IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
      non
      IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
      Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 6.7.2017
      Documents payants: non
      IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      7.7.2017 - 14:00
      IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
      français. néerlandais.
      IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      en jours: 90 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.3.8)Modalités d’ouverture des offres
      Date: 7.7.2017 - 14:00

      Lieu:

      ASTRID SA de droit public (Salle Morse), Boulevard du Régent 54 à 1000 Bruxelles.

       

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
      VI.3)Informations complémentaires
      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      VI.4.2)Introduction des recours
      VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      15.5.2017
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 19.05.2017
Zuletzt aktualisiert 19.05.2017
Wettbewerbs-ID 2-265687 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 40

Seitenanfang