loading
  • FR-82000 Montauban
  • 05.10.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-271652)

Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (Opc) pour la construction d'un nouveau bâtiment à usage de bureaux sur le site du Clos Maury à Montauban

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 05.10.2017, 16:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Büro-, Verwaltungsbauten
    Art der Leistung Bauleitung, Objektüberwachung / Objektplanung Gebäude / Projektsteuerung / Technische Ausrüstung
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Le GIE Agora souhaite entreprendre une opération de construction d'un nouveau bâtiment à usage de bureaux sur le site du Clos Maury à Montauban.
    Leistungsumfang
    Dans le cadre du présent marché, au titre de sa mission d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier, le titulaire aura pour objectifs généraux:
    — d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques,
    — d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux,
    — au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.
    Adresse des Bauherren FR-82000 Montauban
    TED Dokumenten-Nr. 272183-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • France-Montauban: Services de conduite de chantier

      2017/S 133-272183

      Avis de marché

      Services

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      GIE Agora
      (Siège social: Ccmsa — les Mercuriales — tour Ponant — 40 rue Jean Jaurès — 93547 Bagnolet Cedex) — avenue du Clos Maury — CS 40217 — 82002 Montauban
      Montauban
      France
      Courriel: MjE5Wk5fUFVSYF1iT1lWUGAbVF9dX1JQLU5UXF9OG1pgThtTXw==
      Code NUTS: FR628

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://informatique.msa.fr/lfr/le-produit-agora

      Adresse du profil d’acheteur: https://msa.achatpublic.com

      I.2)Procédure conjointe
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://msa.achatpublic.com
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://msa.achatpublic.com
      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Autre type: Organisme de la mutuelle sociale agricole
      I.5)Activité principale
      Protection sociale

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (Opc) pour la construction d'un nouveau bâtiment à usage de bureaux sur le site du Clos Maury à Montauban.

       

      Numéro de référence: AOO 2017 017
      II.1.2)Code CPV principal
      71521000
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

       

      Le GIE Agora souhaite entreprendre une opération de construction d'un nouveau bâtiment à usage de bureaux sur le site du Clos Maury à Montauban.

       

      II.1.5)Valeur totale estimée
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71521000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FR628
      II.2.4)Description des prestations:

       

      Dans le cadre du présent marché, au titre de sa mission d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier, le titulaire aura pour objectifs généraux:

      — d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques,

      — d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux,

      — au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.

       

      II.2.5)Critères d’attribution
      Critères énoncés ci-dessous
      Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 45
      Prix - Pondération: 55
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 24
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

       

      Le marché est conclu pour une durée courant de sa date de notification jusqu'à la fin du délai de "garantie de parfait achèvement" des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.

       

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      III.1.2)Capacité économique et financière
      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

       

      Le candidat doit présenter les qualifications Opqibi suivantes:

      0301 — planification — coordination (Opc) d'exécution courant;

      0303 — planification — coordination des études;

      0304 — planification — coordination d'ensemble.

      La preuve de ces capacités est apportée soit par la production de copie de certificats de qualification Opqibi obtenus en vigueur, soit par tout moyen de preuve démontrant une capacité professionnelle équivalente.

       

      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure ouverte
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 05/10/2017
      Heure locale: 16:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
      Date: 10/10/2017
      Heure locale: 8:00

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:

       

      Les pièces à fournir par les candidats à l'appui de leur dossier de candidature et d'offre sont listées dans le règlement de la consultation.

      Le critère Valeur technique (45 %) sera apprécié sur la base des sous-critères suivants:

      — qualité de l'intervenant proposé, phase par phase (rôle précis, les qualifications, CV, compétence, expérience): 45 %,

      — décomposition horaire du forfait de rémunération figurant à l'annexe 1 de l'offre financière: 40 %,

      — qualité des outils et de la méthodologie de travail par phase technique (le candidat joint également les modèles de livrables tels que calendriers, etc.): 10 %,

      — prise en compte du développement durable: 5 %.

      La valeur technique de l'offre est appréciée sur la base du mémoire technique fourni par le candidat dans son offre.

      Les candidats peuvent obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour finaliser leur proposition dans les conditions fixées dans le règlement de la consultation.

      La consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de déposer leur candidature et leur offre par voie électronique sur le site https://msa.achatpublic.com où les candidats peuvent obtenir tout renseignement sur les modalités techniques de dépôt.

      Cependant les candidats ont la faculté de présenter leur offre soit sous forme papier, soit sous forme dématérialisée, dans les conditions précisées dans le règlement de la consultation.

       

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal de grande instance de Paris
      4 boulevard du Palais
      Paris
      75001
      France
      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

       

      Référé précontractuel en application des articles 1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile;

      Référé contractuel en application des articles 1441-1 et 1441-3 du code de procédure civile.

       

      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      11/07/2017
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 14.07.2017
Zuletzt aktualisiert 14.07.2017
Wettbewerbs-ID 2-271652 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 46

Seitenanfang