loading
  • FR-75685 Paris
  • 17.08.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-272491)

Marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la mise en sécurité des Datacenters des sites CNAF de Sophia-Antipolis et de Valenciennes.

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 17.08.2017, 15:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Hochschulen, Wissenschaft und Forschung
    Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Technische Ausrüstung / Bauleitung, Objektüberwachung / allgemeine Beratungsleistungen
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles (études et direction des travaux) de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux de mise en sécurité des Datacenters des sites CNAF de Sophia-Antipolis et de Valenciennes. Il comporte deux lots: -Lot 1: mise en sécurité du Datacenter du site CNAF de Sophia-Antipolis; -Lot 2: mise en sécurité du Datacenter du site Cnaf de Valenciennes.
    Leistungsumfang
    Le lot 2 a pour objet les prestations de maîtrise d'oeuvre en vue de la mise en sécurité du Datacenter du site CNAF de Valenciennes.
    Adresse des Bauherren FR-75685 Paris
    TED Dokumenten-Nr. 283577-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • France-Paris: Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts

      2017/S 138-283577

      Avis de marché

      Services

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      CNAF
      32 avenue de la Sibelle
      Paris Cedex 14
      75685
      France
      Courriel: MjEwWltjV2o2WWRXXCRcaA==
      Code NUTS: FR101

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://caf.fr

      Adresse du profil d’acheteur: https://cnaf.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

      I.2)Procédure conjointe
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://meoss.achatpublic.com
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_9BZL42nCWl
      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Organisme de droit public
      I.5)Activité principale
      Protection sociale

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      Marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la mise en sécurité des Datacenters des sites CNAF de Sophia-Antipolis et de Valenciennes.

       

      Numéro de référence: 24/17
      II.1.2)Code CPV principal
      71242000
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

       

      Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles (études et direction des travaux) de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux de mise en sécurité des Datacenters des sites CNAF de Sophia-Antipolis et de Valenciennes. Il comporte deux lots: -Lot 1: mise en sécurité du Datacenter du site CNAF de Sophia-Antipolis; -Lot 2: mise en sécurité du Datacenter du site Cnaf de Valenciennes.

       

      II.1.5)Valeur totale estimée
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: oui
      Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
      Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

       

      Néant.

       

      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:

       

      Mise en sécurité du Datacenter du site CNAF de Sophia-Antipolis

       

      Lot nº: 1
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71315210
      71300000
      71520000
      71321100
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FR823
      Lieu principal d'exécution:

       

      Site CNAF de Sophia-Antipolis, 820 route des Dolines, 06904, Sophia-Antipolis.

       

      II.2.4)Description des prestations:

       

      Le lot 1 a pour objet les prestations de maîtrise d'oeuvre en vue de la mise en sécurité du Datacenter du site CNAF de Sophia-Antipolis.

       

      II.2.5)Critères d’attribution
      Critères énoncés ci-dessous
      Critère de qualité - Nom: Qualité de la proposition technique / Pondération: 45
      Critère de qualité - Nom: Organisation, qualifications et expérience des profils assignés à l'exécution du marché / Pondération: 15
      Prix - Pondération: 40
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 40
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

       

      Le présent lot est constitué des éléments suivants: Études d'avant-projet (Avp); Études de projet (Pro); Études d'exécution (Exe); Assistance pour la passation des contrats de travaux (Act); Direction de l'exécution des contrats de travaux (Det); Assistance lors des opération de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (Aor); Ordonnancement, pilotage et coordination (Opc).

       

      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:

       

      Mise en sécurité du Datacenter du site Cnaf de Valenciennes

       

      Lot nº: 2
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71315210
      71300000
      71520000
      71321100
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FR301
      Lieu principal d'exécution:

       

      Site CNAF de Valenciennes, rue des Cent Têtes, 59302, Valenciennes.

       

      II.2.4)Description des prestations:

       

      Le lot 2 a pour objet les prestations de maîtrise d'oeuvre en vue de la mise en sécurité du Datacenter du site CNAF de Valenciennes.

       

      II.2.5)Critères d’attribution
      Critères énoncés ci-dessous
      Critère de qualité - Nom: Qualité de la proposition technique / Pondération: 45
      Critère de qualité - Nom: Organisation, qualifications et expérience des profils assignés à l'exécution du marché / Pondération: 15
      Prix - Pondération: 40
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 40
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

       

      Le présent lot est constitué des éléments suivants: Études d'avant-projet (Avp); Études de projet (Pro); Études d'exécution (Exe); Assistance pour la passation des contrats de travaux (Act); Direction de l'exécution des contrats de travaux (Det); Assistance lors des opération de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (Aor); Ordonnancement, pilotage et coordination (Opc).

       

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      III.1.2)Capacité économique et financière
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      Une déclaration du chiffre d'affaires global annuel sur les 3 derniers exercices disponibles.

       

      Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

       

      Aucun.

       

      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      Une liste des références au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé pour des prestations de même nature ou dans un contexte similaire.

      Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années.

      L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestations de services ou de conduite de travaux de même nature que celle du marché.

      Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants par OPQIBI (a minima) ou équivalent: 1414-etude de systèmes de sûreté; 1410-étude éclairagisme complexe; 1601-etude en acoustique; 1101-etude en terrassement courant.

       

      Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

       

      Aucun.

       

      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure ouverte
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 17/08/2017
      Heure locale: 15:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
      Date: 17/08/2017
      Heure locale: 16:00
      Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

       

      La date d'ouverture est communiquée à titre prévisionnel. La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.

       

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      La facturation en ligne sera acceptée
      VI.3)Informations complémentaires:

       

      Les candidats et soumissionnaires ont l'obligation de transmettre leurs documents concernant la candidature et l'offre par voie électronique sur la plateforme www.meoss.fr

      Avant la date limite de remise des offres, les candidats doivent visiter les locaux de la CNAF site Sophia-Antipolis (lot 1) ou site Valenciennes (lot 2) dans lesquels s'exécuteront les prestations attendues dans le cadre de l'opération.

      Les sous-critères de la Qualité de la proposition technique, notée sur 45 points, sont les suivants:

      — sous-critère 1: compréhension du projet de réhabilitation et des enjeux, sur 15 points;

      — sous-critère 2: qualité de la méthodologie et de l'approche technique proposées pour la réalisation des opérations attendues prenant en compte tous les aspects du projet (techniques, budgétaires, délais...), sur 20 points;

      — sous-critère 3: les performances en matière de qualité environnementale et d'optimisation de la future opération, sur 10 points.

      Le marché prend effet le jour de sa notification et prend fin au terme de la garantie de parfait achèvement. L'objectif est un commencement des travaux au 2ème trimestre 2018. A titre indicatif et non contractuel, la durée du marché est estimée à 40 mois.

       

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Paris
      7 rue de Jouy
      Paris Cedex 04
      75181
      France
      Téléphone: +33 144594400
      Courriel: MjE0WWRXWFhXIGZTH2JTZFtlMlxnZFNWXyBYZA==
      Fax: +33 144594646

      Adresse internet:http://www.paris.tribunal-administratif.fr

      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      Comité consultatif national de règlement amiable des différends et litiges relatifs aux marchés publics, direction des affaires juridiques, sous direction de la commande publique, bureau économie, statistiques et techniques de l'achat public / 1c, Bâtiment Condorcet
      6 rue Louise Weiss
      Paris Cedex 13
      75703
      France
      Téléphone: +33 144970823
      Courriel: MjE3UlJdYVAvVVhdUF1SVGIdVl5kZR1VYQ==
      Fax: +33 144970646

      Adresse internet:http://www.economie.gouv.fr/daj/reglementamiable-des-litiges

      VI.4.3)Introduction de recours
      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      Tribunal administratif de Paris
      7 rue de Jouy
      Paris Cedex 04
      75181
      France
      Téléphone: +33 144594400
      Courriel: MThfal1eXl0mbFklaFlqYWs4Ym1qWVxlJl5q
      Fax: +33 144594646

      Adresse internet:http://www.paris.tribunal-administratif.fr

      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      19/07/2017
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 21.07.2017
Zuletzt aktualisiert 21.07.2017
Wettbewerbs-ID 2-272491 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 50

Seitenanfang