loading
  • FR Metz Cedex 1
  • 29.08.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-272774)

Missions de CT afférentes à la restructuration de la demi-pension de l'erea François Georgin et au remplacement de la toiture des internats et de l'administration Lycée PM France à EPINAL.


 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 29.08.2017, 12:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Schulen
    Art der Leistung Kontrolle, Monitoring / Tragwerksplanung
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Le présent marché porte sur la réalisation d'une mission de contrôle technique, dans les conditions de l'article L.111-23 du Code de la construction et de l'habitation français, pour les phases de conception et de réalisation de deux opérations immobilières.
    Leistungsumfang
    Les missions de contrôle technique comprennent les éléments de mission suivants, au sens de la loi no 78-12 du 4.1.1978: l, s, pv, ph, th, env, e.
    Adresse des Bauherren FR-Metz Cedex 1
    TED Dokumenten-Nr. 287822-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • France-Metz: Services de contrôle technique de bâtiments

      2017/S 140-287822

      Avis de marché

      Services

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      Région Grand Est
      Maison de la Région — place Gabriel Hocquard — CS 81004
      Metz Cedex 1
      France
      Point(s) de contact: Direction de la commande publique — service marchés publics (site de Metz)
      Téléphone: +33 387616656
      Courriel: 
      MjE0VlViX1dmbGZkU2hTZ2pbYGhXZWZbZWVXX1dgZjJZZFNgVldlZiBYZA==
      Fax: +33 387616817
      Code NUTS: FR41

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://grandest.fr

      Adresse du profil d’acheteur: https://marchespublics.grandest.fr

      I.2)Procédure conjointe
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://marchespublics.grandest.fr
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://marchespublics.grandest.fr
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Autorité régionale ou locale
      I.5)Activité principale
      Services généraux des administrations publiques

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      Missions de CT afférentes à la restructuration de la demi-pension de l'erea François Georgin et au remplacement de la toiture des internats et de l'administration Lycée PM France à EPINAL.

       

      Numéro de référence: 17S0604/ATE-TC
      II.1.2)Code CPV principal
      71631300
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

       

      Le présent marché porte sur la réalisation d'une mission de contrôle technique, dans les conditions de l'article L.111-23 du Code de la construction et de l'habitation français, pour les phases de conception et de réalisation de deux opérations immobilières.

       

      II.1.5)Valeur totale estimée
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: oui
      Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:

       

      Missions de contrôle technique — restructuration de la demi-pension de l'erea François Georgin

       

      Lot nº: 1
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71631300
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FR414
      Lieu principal d'exécution:

       

      Epinal.

       

      II.2.4)Description des prestations:

       

      Les missions de contrôle technique comprennent les éléments de mission suivants, au sens de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978: l, s, f, pv, ph, th, hand, env, e, av, hyg.

       

      II.2.5)Critères d’attribution
      Critères énoncés ci-dessous
      Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60
      Prix - Pondération: 40
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 36
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

       

      Part de l'enveloppe financière affectée aux travaux estimée à 1 150 000 EUR HT (conditions économiques février 2017). La dévolution des travaux est envisagée en lots séparés. Démarrage des travaux: date prévisionnelle du début chantier deuxième semestre 2018. La surface utile à restructurer est d'environ 800 m2.

       

      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:

       

      Missions de contrôle technique afférentes au remplacement de la toiture des internats et de l'administration au Lycée Pierre Mendès-France

       

      Lot nº: 2
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71631300
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FR414
      Lieu principal d'exécution:

       

      Épinal.

       

      II.2.4)Description des prestations:

       

      Les missions de contrôle technique comprennent les éléments de mission suivants, au sens de la loi no 78-12 du 4.1.1978: l, s, pv, ph, th, env, e.

       

      II.2.5)Critères d’attribution
      Critères énoncés ci-dessous
      Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60
      Prix - Pondération: 40
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 34
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

       

      Part de l'enveloppe financière affectée aux travaux estimée à 850 000 EUR HT (conditions économiques janvier 2017). La dévolution des travaux est envisagée en lots séparés. Démarrage des travaux: date prévisionnelle du début chantier premier semestre 2018.

       

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      Liste et description succincte des conditions:

       

      Le candidat devra produire une déclaration sur l'honneur signée, un document relatif aux pouvoirs du signataire pour engager le candidat, la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire.

       

      III.1.2)Capacité économique et financière
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      Le candidat devra produire le chiffre d'affaires global / pour le domaine d'activités objet du marché réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles. Niveau(X) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): /.

       

      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      Le candidat devra produire la liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années et l'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services. Niveau(X) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): /.

       

      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      La prestation est réservée à une profession déterminée
      Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

       

      Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: l'activité de contrôle technique est soumise à agrément (se reporter aux dispositions de l'article L111-25 du code de la construction et de l'habitation français).

       

      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
      Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure ouverte
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 29/08/2017
      Heure locale: 12:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
      Date: 29/08/2017
      Heure locale: 14:00
      Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

       

      La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.

       

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:

       

      Renseignements complémentaires d'ordre administratif: Nathalie Meyer (Tél: +33 3 87 61 66 56). Renseignements complémentaires d'ordre technique: Thierry Chapelier (Tél: +33 3 87 33 67 96).

      La constitution du dossier de candidature est définie dans le règlement de la consultation. A défaut de renseignements appropriés permettant de justifier des conditions de participation, il appartiendra au candidat de produire tous autres éléments, tels que ceux prévus à l'article 3 de l'arrêté du 29.3.2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics (arrêté NOR: Einm1600215a; J.O no 0076 du 31.3.2016), de nature à démontrer ses capacités.

      A titre purement indicatif, démarrage des prestations courant octobre 2017. Les offres peuvent être soit transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, soit déposées contre récépissé, soit remises par voie électronique. Les modalités de dépôt des offres par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. En cas de cotraitance, la constitution en groupement solidaire sera exigée après l'attribution du marché. Modalités essentielles de financement et de paiement: délai de paiement: 30 jours. Pour les seuls marchés dont le montant initial est supérieur à 20 000 EUR HT et dont le délai d'exécution est supérieur à 2 mois: avance de 5 %. Prix forfaitaires et révisables. Unité monétaire: euro. Nature des ressources affectées à la réalisation des prestations: ressources propres de la collectivité.

       

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Nancy
      5 place de la Carrière — CO nº 20038
      Nancy Cedex
      54036
      France
      Téléphone: +33 383174343
      Courriel: 
      MTZhbF9gYF8oblsnaFtoXXM6ZG9sW15nKGBs
      Fax: +33 383174350
      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

       

      Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer devant le tribunal administratif compétent:

      I) Un référé précontractuel, depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L 551-1 et suivants et R 551-1 du code de justice administrative).

      II) Un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution, ou à défaut de la publication, 6 mois à compter de la signature du contrat (articles L551-13 et suivants et R551-7 et suivants).

      III) Un recours en annulation contre le marché dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat a été rendue publique.

      IV) Un recours pour excès de pouvoir contre la décision de rejet de l'offre dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet et jusqu'à la signature du marché (articles R 421-1 à R421-7 du code de justice administrative).

       

      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      20/07/2017
    © European Union, http://ted.europa.eu
  • Protected by Copyscape
  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 25.07.2017
Zuletzt aktualisiert 25.07.2017
Wettbewerbs-ID 2-272774 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 44