loading
  • FR-13233 Marseille Cedex 20
  • 25.09.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-273872)

Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement paysager et sportif de la plaine des loisirs.

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 25.09.2017, 16:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Landschaft und Freiraum
    Art der Leistung Landschaftsplanung
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement paysager et sportif de la plaine des loisirs — 13014 Marseille.
    Leistungsumfang
    Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement paysager et sportif de la plaine des loisirs — 13014 Marseille.
    Adresse des Bauherren FR-13233 Marseille Cedex 20
    TED Dokumenten-Nr. 301929-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • France-Marseille: Services d'architecture

      2017/S 146-301929

      Avis de marché

      Services

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      Ville de Marseille
      Hôtel de Ville — quai du Port
      Marseille Cedex 20
      13233
      France
      Courriel: MjEwWl1XYCNaY2Y2Y1doaVtfYmJbJFxo
      Code NUTS: FR824

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.marseille.fr

      Adresse du profil d’acheteur: http://marchespublics.mairie-marseille.fr

      I.2)Procédure conjointe
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://marchespublics.mairie-marseille.fr
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues autre adresse:
      Ville de Marseille -dgave -drp — pôle marchés
      immeuble Allar 9, rue Paul Brutus
      Marseille Cedex 20
      13233
      France
      Courriel: MThmWWpZW2FmXThlWWprXWFkZF0mXmo=
      Code NUTS: FR824

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.marseille.fr

      Adresse du profil d’acheteur: http://marchespublics.mairie-marseille.fr

      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
      ville de Marseille -dgave -drp — pôle marchés
      immeuble Allar 9, rue Paul Brutus
      Marseille Cedex 20
      13233
      France
      Courriel: MTRgY11mKWBpbDxpXW5vYWVoaGEqYm4=
      Code NUTS: FR824

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.marseille.fr

      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Autorité régionale ou locale
      I.5)Activité principale
      Services généraux des administrations publiques

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement paysager et sportif de la plaine des loisirs.

       

      Numéro de référence: 2017_50102_0041
      II.1.2)Code CPV principal
      71200000
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

       

      Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement paysager et sportif de la plaine des loisirs — 13014 Marseille.

       

      II.1.5)Valeur totale estimée
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71400000
      71400000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FR824
      Lieu principal d'exécution:

       

      13014 Marseille.

       

      II.2.4)Description des prestations:

       

      Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement paysager et sportif de la plaine des loisirs — 13014 Marseille.

       

      II.2.5)Critères d’attribution
      Critères énoncés ci-dessous
      Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 60
      Prix - Pondération: 40
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 48
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: oui
      Description des options:

       

      Le marché est réparti en tranches détaillées à l'art 2.1.2 du RC: — fERME: Etudes préliminaires et d'avant projet — optionnelle1: Conception et aménagement en totalité par la Ville de Marseille. — Optionnelle2: Conception et aménagement par la Ville de Marseille, excepté la réalisation des talus.

       

      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

       

      Le marché débutera à compter de la notification du marché au titulaire et durera jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Durée prévisionnelle minimum de 4 ans (y compris l'année de Gpa).

      Le délai d'exécution des prestations débutera à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des prestations au titulaire.

       

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      Liste et description succincte des conditions:

       

      Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants, pouvant prendre la forme du formulaire dans sa dernière version mise à jour le 26/10/2016.

      — documents attestant des pouvoirs des personnes signataires habilitées à engager le candidat. Dans le cas d'un groupement, fournir la preuve de l'habilitation du mandataire par chaque co-traitant

      — en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

      Si le candidat ne fournit pas l'imprimé Dc1 renseigné, il devra fournir une déclaration sur l'honneur, justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899.

       

      III.1.2)Capacité économique et financière
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      Déclaration concernant le chiffre d'affaires global, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles.

      Détails à l'article 4.1 du Réglement de consultation.

       

      Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

       

      La moyenne des chiffres d'affaires, calculée sur les trois dernières années ne devra pas être inférieure à

      — 150 000 euros HT pour le ou les architecte(s)

      — 300 000 euros HT pour le BET pluridisciplinaire

      ou si plusieurs BET spécialisés:

      — 200 000 euro ht pour la compétence fluides-structure

      — 150 000 euro ht pour la compétence hydraulique

      — 75 000 euro ht pour la compétence éclairagiste-scénographe.

       

      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      Qualifications OPQIBI Syntec ou équivalentes:

      1102 Terrassements complexes

      1106 Terrassements avec confortement

      1218 Ingénierie en GC et G0 courant

      1812 VRD complexe.

      références exigées (détails Rc):

      — architecte: sélection de 4 références d'études et aux réalisations d'installations sportives extérieures, aménagement de parcs, aménagements urbains et paysagers conséquents, toutes de moins de trois ans et les plus significatives.

      — paysagiste: sélection de 3 références sur la réalisation de parc ou jardin, de moins de 3 ans et les plus significatives.

      — BET: sélection de trois références de moins de 3 ans et ce, pour chacune des compétences détaillées ci-après.

      — compétence fluide et structure: 3 références de réalisations de parcs ou jardins

      — compétence hydraulique: 3 références de réalisations d'ouvrages ou d'aménagements naturels de gestion des eaux pluviales

      — compétence éclairagiste-scénographe: 3 références de conception et la réalisation d'éclairage.

       

      Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

       

      Compétences suivantes sont obligatoires:

      — architectes (attestation d'inscription à l'ordre des Architectes ou équivalent)

      — paysagiste indépendant ou architecte ou BET ayant la compétence de paysagiste.

      — Bureau d'etudes Techniques (Bet) pluridisciplinaire ou plusieurs BET couvrant l'ensemble: fluides-structure — hydraulique — éclairagiste-scénographe (au sein du BET ou indépendant).

       

      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      La prestation est réservée à une profession déterminée
      Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

       

      Attestation d'inscription à l'ordre des Architectes en cours de validité ou, à défaut, un diplôme reconnu par l'ordre des Architectes ou visé par la Directive Européenne no85384/cee du 10 juin 1985 mise à jour le 28 novembre 2001 et concernant la libre circulation et la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres dans le domaine de l'architecture.

       

      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure ouverte
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 25/09/2017
      Heure locale: 16:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
      Date: 29/09/2017
      Heure locale: 09:00
      Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

       

      Les ouvertures des plis ne sont pas ouvertes au public.

       

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:

       

      Le marché débutera à compter de la notification du marché au titulaire et durera jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement ou jusqu'à la fin de sa prolongation le cas échéant, soit une durée prévisionnelle minimum de 4 ans (y compris l'année de garantie de parfait achèvement).

      Le délai d'exécution des prestations débutera à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des prestations au titulaire.

      La date d'ouverture des plis indiquée dans le présent avis n'est pas publique, par conséquent elle n'est que prévisionnelle et indicative. De même, les estimations indiquées sont données à titre purement informatif.

      les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite sur site.

      Les points de RDV sont fixés à l'adresse suivante:

      Ville de Marseille — délégation Générale Architecture et Valorisation des Équipements (Dgave)

      Direction des Etudes et Grands Projets de Construction (Degpc)

      Service Maitrise d'ouvrage

      Immeuble Allar (6ème étage)

      9, Rue Paul Brutus

      13015 Marseille

      Les visites seront organisées de manière collective aux dates et heures suivantes:

      — le lundi 4 septembre 2017 à 14h — immeuble Allar (6ème étage)

      — le lundi 11 septembre 2017 à 14h — immeuble Allar (6ème étage).

      Une attestation de visite sera signée en original et sera conservée par le représentant du pouvoir adjudicateur. C'Est l'attestation signée par les deux parties qui fera foi.

      Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent contacter:

      M. Florent DIAN (06 32 87 19 50).

      pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr.

      Mode de transmission des candidatures et offres retenu par le pouvoir adjudicateur: remises sous forme électronique, toutefois les offres remises sur support matériel (papier) seront acceptées.

      Pour la remise sous forme dématérialisée, les candidats doivent signer chaque fichier de la candidature ou de l'offre dont la signature est exigée, au moyen d'un outil et d'un certificat de signature électronique, conformément à l'arrêté du 15 juin 2012 (jo 0153 du 03/07/2012) et aux stipulations du règlement de consultation.

      Le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants:

      1°) Valeur technique de l'offre: 60 % décomposée en 2 sous-critères dont chacun sera étudié au regard de sa pertinence, son adéquation et sa cohérence avec le projet.

      — 1er sous-critère: l'équipe de maîtrise d'oeuvre développera les phases du projet nécessitant une attention particulière (phases détaillées dans le programme) mais également leur gestion dans le cadre du suivi de la mission de maîtrise d'oeuvre. Noté sur 13 points.

      — 2nd sous-critère: une note méthodologique spécifique identifiera les différents acteurs de la maîtrise d'oeuvre avec leur compétences respectives (les Cvprécisant les niveaux de qualification et leur référence spécifique devront être fournis) et leur rôle sur le suivi des études et le suivi des travaux dans le cadre du suivi spécifique de ce projet. Cette note retranscrira les méthodes et les démarches spécifiques de mise en oeuvre tant en phase d'étude que dans la phase réalisation des travaux (interfaces avec les acteurs SPS, contrôleur technique, maîtrise d'ouvrage, les prises de décisions et la communication interne au groupement, la représentation en réunion d'étude et de chantier et les relations avec les autres acteurs ou intervenants de ce projet). Noté sur 7 points.

      2°) Prix de l'offre: 40 %.

       

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Marseille
      22-24 rue Breteuil
      Marseille Cedex 6
      13281
      France
      Téléphone: +33 491134813
      Courriel: MjEzWmVYWVlYIWdUIGBUZWZYXF9fWDNdaGVUV2AhWWU=
      Fax: +33 491811387

      Adresse internet:http://marseille.tribunaladministratif.fr

      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      Greffe du tribunal administratif de Marseille
      22-24 rue Breteuil
      Marseille Cedex 6
      13281
      France
      Téléphone: +33 491134813
      Courriel: MjE2V2JVVlZVHmRRHV1RYmNVWVxcVTBaZWJRVF0eVmI=
      Fax: +33 491811387

      Adresse internet:http://marseille.tribunal-administratif.fr

      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      28/07/2017
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 02.08.2017
Zuletzt aktualisiert 02.08.2017
Wettbewerbs-ID 2-273872 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 39

Seitenanfang