loading
  • FR-07007 Privas
  • 13.09.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-275212)

Maîtrise d'œuvre pour les travaux d'aménagement des locaux du Pôle de Bésignoles à Privas

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 13.09.2017, 12:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Verhandlungsverfahren
    Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 3
    Gebäudetyp Schulen
    Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Objektplanung Innenräume / Tragwerksplanung / Bauleitung, Objektüberwachung / Projektsteuerung / Technische Ausrüstung / Thermische Bauphysik
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Le département a décidé d'aménager le site de Bésignoles afin de rationaliser son patrimoine en relogeant un maximum de ses services.
    La présente consultation concerne la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'aménagement des locaux du Pôle de Bésignoles à Privas.
    Leistungsumfang
    Mission de base avec EXE, conformément au décret 93-1268 du 29.11.1993:
    — diagnostic (DIA),
    — avant-projet sommaire (APS),
    — avant-projet définitif (APD),
    — études de projet (PRO),
    — assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),
    — études d'exécution (EXE-PRO et exe det),
    — direction de l'exécution des contrats de travaux (DET),
    — assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).
    Le marché comportera une tranche ferme (phase études) et des tranches conditionnelles de travaux qui seront définies au stade APD. L'enveloppe financière prévisionnelle consacrée aux travaux est estimée par le maître d'ouvrage à 2 500 000 EUR HT pour une valeur estimée de l'étude à 325 000 EUR HT.
    Adresse des Bauherren FR-07007 Privas
    TED Dokumenten-Nr. 321986-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • France-Privas: Services d'architecte pour les bâtiments

      2017/S 155-321986

      Avis de marché

      Services

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      Département de l'Ardèche
      Service construction et maintenance des bâtiments, Hôtel du Département, quartier la Chaumette, BP 737
      Privas
      07007
      France
      Téléphone: +33 475667917
      Courriel: MjIwTk1gVVlRWmBfLE1eUFFPVFEaUl4=
      Code NUTS: FRK22

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.ardeche.fr

      Adresse du profil d’acheteur: https://ardeche.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

      I.2)Procédure conjointe
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://ardeche.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues autre adresse:
      Département de l'Ardèche
      Service construction et maintenance des bâtiments, Hôtel du Département Quartier la Chaumette — BP 737
      Privas
      07007
      France
      Point(s) de contact: Renseignements administratifs: Anne Marie Nogaret: 04 75 66 79 17, Renseignements techniques: Michaël Mejean: 04 75 66 71 13
      Téléphone: +33 475667917
      Courriel: MjE4UE9iV1tTXGJhLk9gUlNRVlMcVGA=
      Code NUTS: FRK22

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: https://ardeche.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do

      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ardeche.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
      Département de l'Ardèche
      Pôle des Mines, 73 route des Mines, BP 737
      Privas Cedex
      07007
      France
      Point(s) de contact: Voir modalités plus loin de remise de l'offre papier au service commande publique achats et approvisionnements
      Courriel: MTRpXW5fZGFvbHFeaGVfbzxdbmBhX2RhKmJu
      Code NUTS: FRK22

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: https://ardeche.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do

      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Autorité régionale ou locale
      I.5)Activité principale
      Services généraux des administrations publiques

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      Maîtrise d'œuvre pour les travaux d'aménagement des locaux du Pôle de Bésignoles à Privas.

       

      Numéro de référence: SAFB17-18
      II.1.2)Code CPV principal
      71221000
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

       

      Le département a décidé d'aménager le site de Bésignoles afin de rationaliser son patrimoine en relogeant un maximum de ses services.

      La présente consultation concerne la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'aménagement des locaux du Pôle de Bésignoles à Privas.

       

      II.1.5)Valeur totale estimée
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71221000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FRK22
      Lieu principal d'exécution:

       

      Privas.

       

      II.2.4)Description des prestations:

       

      Mission de base avec EXE, conformément au décret 93-1268 du 29.11.1993:

      — diagnostic (DIA),

      — avant-projet sommaire (APS),

      — avant-projet définitif (APD),

      — études de projet (PRO),

      — assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),

      — études d'exécution (EXE-PRO et exe det),

      — direction de l'exécution des contrats de travaux (DET),

      — assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).

      Le marché comportera une tranche ferme (phase études) et des tranches conditionnelles de travaux qui seront définies au stade APD. L'enveloppe financière prévisionnelle consacrée aux travaux est estimée par le maître d'ouvrage à 2 500 000 EUR HT pour une valeur estimée de l'étude à 325 000 EUR HT.

       

      II.2.5)Critères d’attribution
      Critères énoncés ci-dessous
      Critère de qualité - Nom: Pertinence de la note d'intention architecturale / Pondération: 40
      Critère de qualité - Nom: Qualité de la note méthodologie / Pondération: 20
      Prix - Pondération: 40
      II.2.6)Valeur estimée
      Valeur hors TVA: 325 000.00 EUR
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Début: 08/11/2017
      Fin: 01/08/2020
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
      Nombre minimal envisagé: 3
      Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

       

      Il sera procédé à l'examen et au classement des candidatures selon les critères ci-après énoncés et pondérés:

      1. Les compétences, moyens et capacités financières du groupement proposé (noté sur 5).

      2. Les références apportées en matière de conception et d'architecture, sur des opérations de nature, d'importance et de complexité comparable (noté sur 5).

      3. La qualité de la note de motivation (noté sur 10).

      Le classement des candidatures sera obtenu par ordre décroissant des notes obtenues.

       

      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: oui
      Description des options:

       

      Organisation pilotage coordination (OPC).

       

      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      Liste et description succincte des conditions:

       

      Le marché sera attribué à une équipe de maîtrise d'oeuvre composée en groupement conjoint comprenant les compétences:

      — architecture,

      — structures,

      — thermique,

      — fluides,

      — courants forts, courants faibles,

      — haute qualité environnementale,

      — acoustique,

      — économie de la construction

      Les bureaux d'études techniques et économie sont admis à déposer leurs candidatures au titre de plusieurs projets. L'architecte, mandataire de l'équipe, conserve la responsabilité du choix de ses cotraitants; les compétences professionnelles peuvent être regroupées, à condition d'en préciser les moyens en matériels, en personnels et les références afférentes à chaque discipline.

       

      III.1.2)Capacité économique et financière
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      DC1-DC2

      Critères énoncés dans le RC.

       

      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      — document de présentation de chaque membre de l'équipe,

      — illustration libre des références de l'architecte,

      — fiche de synthèse pour l'ensemble de l'équipe comportant, pour chaque cotraitant, 3 références récentes dans le domaine concerné, les dates de livraison des ouvrages, le nom du maître d'ouvrage, le montant des travaux, la nature de la mission confiée ainsi que le montant des honoraires.

      Critères énoncés dans le RC.

       

      Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

       

      — Note de motivation relative au projet,

       

      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      La prestation est réservée à une profession déterminée
      Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

       

      Architecte.

       

      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

       

      Fonds propres. Le mode de règlement choisi par le maître d'ouvrage est le virement. Il sera effectué dans un délai de 30 jours à compter de la réception des projets d'acomptes par le maître d'œuvre, selon les dispositions réglementaires en vigueur.

       

      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure concurrentielle avec négociation
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.5)Informations sur la négociation
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 13/09/2017
      Heure locale: 12:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      Date: 22/09/2017
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:

       

      Les candidatures seront transmises sous enveloppe portant les mentions « Consultation pour maîtrise d'œuvre pour les travaux d'aménagement des locaux du Pôle de Bésignoles à Privas» «Ne pas ouvrir».

      * par plis recommandés avec demande d'avis de réception postal au Département de l'Ardèche, direction de l'immobilier, des achats et des moyens, service commande publique achats et approvisionnements, BP 737, 07007 Privas Cedex

      * ou remises contre récépissé au service commande publique achats et approvisionnements, pôle des mines, 73 route des Mines à Privas, aux jours et heures ouvrables de (8:00 — 12:00/13:30 — 16:30).

      * ou déposées électroniquement sur la plateforme du département (son règlement fait l'objet d'une annexe jointe au règlement de consultation).

       

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Lyon
      184 rue Du Guesclin
      Lyon
      69433
      France
      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      Greffe du tribunal administratif de Lyon
      184 rue Du Guesclin
      Lyon
      69433
      France
      Téléphone: +33 478141042
      Courriel: MTRjbmFiYmEqcF0paHVrajxmcW5dYGkqYm4=
      Fax: +33 478141065
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      11/08/2017
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 16.08.2017
Zuletzt aktualisiert 16.08.2017
Wettbewerbs-ID 2-275212 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 40

Seitenanfang