loading
  • FR-92250 La Garenne-Colombes
  • 02.10.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-275640)

Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux tous corps d'état pour la Ville de La Garenne-Colombes.

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 02.10.2017, 17:30 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Staatliche und kommunale Bauten
    Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Ausschreibung, Vergabe
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    La Ville de La Garenne-Colombes est située à proximité immédiate du pôle de la Défense dans la boucle nord des Hauts-de-Seine. La population est estimée à 28 000 habitants. Le présent marché est une mission de maîtrise d'œuvre pour des projets de réaménagement, de réhabilitation et d'extension des bâtiments communaux de La Garenne-Colombes. Les éléments de mission faisant l'objet du marché sont les suivants: 1° Les études d'esquisse (ESQ); 2° Les études d'avant-projets (AVP); 3° Les études de projet (Pro); 4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux (ACT); 5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur (Visa/EXE); 6° La direction de l'exécution du contrat de travaux(DET); 7° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR/GPA).
    Leistungsumfang
    Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux tous corps d'état pour la Ville de La Garenne-Colombes.
    Adresse des Bauherren FR-92250 La Garenne-Colombes
    TED Dokumenten-Nr. 328760-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • France-La Garenne-Colombes: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

      2017/S 159-328760

      Avis de marché

      Services

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      Ville de La Garenne-Colombes
      68 boulevard de la République
      La Garenne-Colombes
      92250
      France
      Point(s) de contact: Service marchés publics
      Téléphone: +33 172424095
      Courriel: MTNqXm9gZWJwK21yX2lmYHA9aV5kXm9ia2tiYGxpbGpfYnArY28=
      Fax: +33 172424549
      Code NUTS: FR105

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: https://www.lagarennecolombes.fr/

      Adresse du profil d’acheteur: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=248226&orgAcronyme=d6n

      I.2)Procédure conjointe
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://marches.maximilien.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=285721&orgAcronyme=d6n
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Autorité régionale ou locale
      I.5)Activité principale
      Services généraux des administrations publiques

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux tous corps d'état pour la Ville de La Garenne-Colombes.

       

      Numéro de référence: 2017-112
      II.1.2)Code CPV principal
      71000000
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

       

      La Ville de La Garenne-Colombes est située à proximité immédiate du pôle de la Défense dans la boucle nord des Hauts-de-Seine. La population est estimée à 28 000 habitants. Le présent marché est une mission de maîtrise d'œuvre pour des projets de réaménagement, de réhabilitation et d'extension des bâtiments communaux de La Garenne-Colombes. Les éléments de mission faisant l'objet du marché sont les suivants: 1° Les études d'esquisse (ESQ); 2° Les études d'avant-projets (AVP); 3° Les études de projet (Pro); 4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux (ACT); 5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur (Visa/EXE); 6° La direction de l'exécution du contrat de travaux(DET); 7° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR/GPA).

       

      II.1.5)Valeur totale estimée
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71000000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FR105
      Lieu principal d'exécution:

       

      La garenne-colombes.

       

      II.2.4)Description des prestations:

       

      Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux tous corps d'état pour la Ville de La Garenne-Colombes.

       

      II.2.5)Critères d’attribution
      Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 48
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
      Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

       

      La reconduction est tacite et elle effectue par période de 12 mois, à la date de la notification du marché.

       

      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      Liste et description succincte des conditions:

       

      1- DC1 (formulaire mis à jour le 31.3.2016), ou équivalent: dûment complété, daté et signé par la personne habilitée à engager l'entreprise. Le candidat doit indiquer les adresses électroniques de 2 personnes avec lesquelles le pouvoir adjudicateur communiquera jusqu'à la notification du marché, l'ensemble des échanges ayant lieu par l'intermédiaire de la plateforme de dématérialisation.

      — DC 2 (formulaire mis à jour le 31.3.2016), ou équivalent:

      — redressement judiciaire: si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire,

      — extrait K Bis ou équivalent,

      — attestations fiscales et sociales obligatoires: Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ainsi que les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254.2 à D.8254-5 du code du travail.

       

      III.1.2)Capacité économique et financière
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      Renseignements permettant d'évaluer les capacités financières du candidat: chiffre d'affaires global, chiffre d'affaires relatif aux prestations considérées et réalisés au cours des 3 dernières années.

       

      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      Renseignements permettant d'évaluer las capacités professionnelles et technique du candidat:

      1) Liste de ses références significatives de même nature et importance en cours d'exécution ou exécutés au cours des 3 dernières années, indiquant notamment le montant, la date d'exécution et le lieu d'exécution. Ces références doivent être attestées par des certificats de capacités délivrés par les clients précisant de manière synthétique le contenu des prestations réalisées. La preuve de la capacité peut être apportée par tout autre moyen.

      2) Déclaration (matériel) indiquant l'outillage, le matériel, les équipements techniques, dont l'opérateur dispose pour l'exécution du marché en précisant ceux qui sont intégrés à la société et ceux qui lui sont extérieurs.

      3) Déclaration (effectifs) indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, le cas échéant.

       

      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure ouverte
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
      Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
      Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 02/10/2017
      Heure locale: 17:30
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
      Date: 03/10/2017
      Heure locale: 14:00

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      La facturation en ligne sera acceptée
      Le paiement en ligne sera utilisé
      VI.3)Informations complémentaires:

       

      La commune envisage de solliciter 3 opérateurs économiques en passant des marchés subséquents sur 2 types de prestations liées à la mission de maitrise d'œuvre:

      — soit la commune souhaite réaliser une opération de réhabilitation ou de réaménagement complète nécessitant l'utilisation de 2 ou plus éléments de mission constituant une mission de maitrise d'œuvre multi-attributaires passé sous la forme de marchés subséquent.

      Dans ce cas, les prestations seront réglées en application des prix mentionnés à l'annexe 1 à l'acte d'engagement, suite à la mise en concurrence effectuée entre les trois opérateurs économiques.

      — soit la commune souhaite solliciter les trois opérateurs économiques sur un élément de mission constituant la mission témoin de la maitrise d'œuvre. Dans ce cas-là, les marchés subséquents seront réglés en application des prix mentionnés à l'annexe 2 à l'acte d'engagement, avec l'émission de bon de commande.

      Les montants annuels minimum et maximum sont les suivants:

      Montant minimum en EUR HT Montant maximum en EUR HT

      0 200 000.

       

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
      4 boulevard de l'Hautil
      Cergy-Pontoise
      95027
      France
      Courriel: MjE5VF9SU1NSG2FOGlBSX1RmGl1cW2FcVmBSLVdiX05RWhtTXw==

      Adresse internet:http://www.ta-cergy-pontoise.juradm.fr

      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
      29 rue Barbet-de-Jouy
      Paris
      75007
      France
      VI.4.3)Introduction de recours
      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      18/08/2017
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 22.08.2017
Zuletzt aktualisiert 22.08.2017
Wettbewerbs-ID 2-275640 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 43

Seitenanfang