loading
  • PL-86-131 Jeżewo
  • 20.12.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-283843)

Wykonanie (...)dokumentacji projektowej (...) na potrzeby zadania pn.„Modernizacja urządzen małej retencji na rz.Sinowa oraz budowa zb.retencyjnego Bedlenki” z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.


 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 20.12.2017, 09:30 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Landschaft und Freiraum
    Art der Leistung sonstige / Objektplanung Freianlagen
    Sprache Polnisch
    Aufgabe
    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami na potrzeby zadania pn. „Modernizacja urządzeń małej retencji na rzece Sinowa oraz budowa zbiornika retencyjnego Bedlenki” oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniami.
    Zadanie dotyczy modernizacji czterech progów piętrzących na rzece Sinowa oraz budowy zbiornika retencyjnego wraz z groblą i mnichem piętrzącym – Bedlenki.
    Powierzchnia czterech zbiorników retencyjnych na rzece Sinowa wynosi 5200 m2, minimalna objętość retencjonowanej wody to 1555 m3.
    Powierzchnia zbiornika retencyjnego Bedlenki wynosi 18200 m2, minimalna objętość retencjonowanej wody wynosi 18200 m3.
    Leistungsumfang
    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami na potrzeby zadania pn. „Modernizacja urządzeń małej retencji na rzece Sinowa oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z groblą i mnichem piętrzącym na działce ewidencyjnej 3315/1 obręb Bedlenki, gmina Drzycim, powiat świecki” oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniami.
    Zadanie dotyczy modernizacji czterech progów piętrzących na rzece Sinowa oraz budowy zbiornika retencyjnego wraz z groblą i mnichem piętrzącym – Bedlenki.
    Powierzchnia czterech zbiorników retencyjnych na rzece Sinowa wynosi 5200 m2, minimalna objętość retencjonowanej wody to 1555 m3.
    Powierzchnia zbiornika retencyjnego Bedlenki wynosi 18200 m2, minimalna objętość retencjonowanej wody wynosi 18200 m3.
    Zadanie zostało podzielone na dwa etapy.
    1. W zakres etapu pierwszego wchodzi wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym:
    A. Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych na podstawie wizji lokalnej w obecności pracowników merytorycznie odpowiedzialnych i kierownictwa nadleśnictwa oraz rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wraz z określeniem możliwości uzyskania zakładanych parametrów obiektu planowanego do realizacji. Akceptacja koncepcji przez Zamawiającego będzie stanowiła podstawę do wykonania opracowania szczegółowych prac projektowych – opisu przedmiotu zamówienia.
    B. Uzgodnienia z podmiotami zarządzającymi ciekami i zbiornikami, w przypadku, jeżeli nie znajdują się one we władaniu Lasów Państwowych;
    C. Pomiary i prace geodezyjne obiektów z mapami do celów projektowych uwzględniające rzędne piętrzenia w nawiązaniu do reperów państwowych z uwzględnieniem oddziaływania piętrzenia na obszar bezpośredniego oddziaływania;
    D. Trwałe wyznaczenie rzędnych piętrzenia poszczególnych obiektów w terenie – (reper roboczy), niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę;
    E. Operat wodno – prawny z instrukcją gospodarowania wodą;
    F. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno – prawnego;
    G. Wyliczenie objętości retencjonowanej wody z uwzględnieniem minimalnej objętości retencjonowanej wody dla przedmiotowego zadania;
    H. Sporządzenie wniosków wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie pozwolenia wodno – prawnego oraz jego uzyskanie. Ponadto wykonawca ma w imieniu Zamawiającego dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134 ze zm.) wraz z uzyskaniem ewentualnych decyzji jeżeli będą wymagane;
    I. Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu inwestora (w oparciu o pełnomocnictwo);
    J. Wykonanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót, na które wymagane jest pozwolenie na budowę projektów:
    a) Wykonanie projektów budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz informacją BIOZ (dotyczy też zgłoszeń);
    b) Wykonanie STWIOR (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
    c) Wykonanie kosztorysów nakładczych, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich;
    K. Wykonanie dokumentacji terenowo – prawnej zawierającej:
    a) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi;
    b) mapki ewidencyjne obszarów objętych oddziaływaniem inwestycji;
    c) wypisy z ewidencji gruntów;
    2. Etap drugi obejmuje:
    Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji zadania oraz biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
    a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę
    b) wymagania dotyczące formy złożonej dokumentacji
    c) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
    Adresse des Bauherren PL-86-131 Jeżewo
    TED Dokumenten-Nr. 455206-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • Polen-Jeżewo: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

      2017/S 219-455206

      Auftragsbekanntmachung

      Dienstleistungen

      Richtlinie 2014/24/EU

      Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

      I.1)Name und Adressen
      Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa
      559-000-20-65
      ul. Leśna 25
      Jeżewo
      86-131
      Polen
      Kontaktstelle(n): Aleksandra Podgórska
      Telefon: +48 523318713
      E-Mail: 
      MTJfamNpcV9sYnBfLG5tYmVtcHFpXz5ybXBzbCxqX3F3LGVtdCxuag==
      Fax: +48 523318716
      NUTS-Code: PL61

      Internet-Adresse(n):

      Hauptadresse: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_dabrowa

      Adresse des Beschafferprofils: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_dabrowa

      I.2)Gemeinsame Beschaffung
      I.3)Kommunikation
      Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_dabrowa/zamowienia_publiczne
      Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
      Nadleśnictwo Dąbrowa
      5590002065
      ul. Leśna 25
      Jeżewo
      86-131
      Polen
      Kontaktstelle(n): Joanna Bock
      Telefon: +48 523318713
      E-Mail: 
      MjEyXmNVYmJVIlZjV180aGNmaWIiYFVnbSJbY2oiZGA=
      Fax: +48 523318716
      NUTS-Code: PL618

      Internet-Adresse(n):

      Hauptadresse: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_dabrowa

      Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
      I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
      Andere: państwowa jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej- Lasy Państwowe
      I.5)Haupttätigkeit(en)
      Andere Tätigkeit: gospodarka leśna

      Abschnitt II: Gegenstand

      II.1)Umfang der Beschaffung
      II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

       

      Wykonanie (...)dokumentacji projektowej (...) na potrzeby zadania pn.„Modernizacja urządzen małej retencji na rz.Sinowa oraz budowa zb.retencyjnego Bedlenki” z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

       

      Referenznummer der Bekanntmachung: NK.270.1.4.2.2017
      II.1.2)CPV-Code Hauptteil
      71000000
      II.1.3)Art des Auftrags
      Dienstleistungen
      II.1.4)Kurze Beschreibung:

       

      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami na potrzeby zadania pn. „Modernizacja urządzeń małej retencji na rzece Sinowa oraz budowa zbiornika retencyjnego Bedlenki” oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniami.

      Zadanie dotyczy modernizacji czterech progów piętrzących na rzece Sinowa oraz budowy zbiornika retencyjnego wraz z groblą i mnichem piętrzącym – Bedlenki.

      Powierzchnia czterech zbiorników retencyjnych na rzece Sinowa wynosi 5200 m2, minimalna objętość retencjonowanej wody to 1555 m3.

      Powierzchnia zbiornika retencyjnego Bedlenki wynosi 18200 m2, minimalna objętość retencjonowanej wody wynosi 18200 m3.

       

      II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
      Wert ohne MwSt.: 27 000.00 PLN
      II.1.6)Angaben zu den Losen
      Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
      II.2)Beschreibung
      II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
      II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
      II.2.3)Erfüllungsort
      NUTS-Code: PL618
      Hauptort der Ausführung:

       

      Nadleśnictwo Dąbrowa

      ul. Leśna 25

      86-131 Jeżewo

      Gminy; Warlubie obr.ewid.Lipinki dz. nr 1398; Jeżewo obr.ewid. Białe Błota Las dz.nr 42; Drzycim obr.ewid. Bedlenki nr dz. 3315/1.

       

      II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

       

      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami na potrzeby zadania pn. „Modernizacja urządzeń małej retencji na rzece Sinowa oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z groblą i mnichem piętrzącym na działce ewidencyjnej 3315/1 obręb Bedlenki, gmina Drzycim, powiat świecki” oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniami.

      Zadanie dotyczy modernizacji czterech progów piętrzących na rzece Sinowa oraz budowy zbiornika retencyjnego wraz z groblą i mnichem piętrzącym – Bedlenki.

      Powierzchnia czterech zbiorników retencyjnych na rzece Sinowa wynosi 5200 m2, minimalna objętość retencjonowanej wody to 1555 m3.

      Powierzchnia zbiornika retencyjnego Bedlenki wynosi 18200 m2, minimalna objętość retencjonowanej wody wynosi 18200 m3.

      Zadanie zostało podzielone na dwa etapy.

      1. W zakres etapu pierwszego wchodzi wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym:

      A. Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych na podstawie wizji lokalnej w obecności pracowników merytorycznie odpowiedzialnych i kierownictwa nadleśnictwa oraz rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wraz z określeniem możliwości uzyskania zakładanych parametrów obiektu planowanego do realizacji. Akceptacja koncepcji przez Zamawiającego będzie stanowiła podstawę do wykonania opracowania szczegółowych prac projektowych – opisu przedmiotu zamówienia.

      B. Uzgodnienia z podmiotami zarządzającymi ciekami i zbiornikami, w przypadku, jeżeli nie znajdują się one we władaniu Lasów Państwowych;

      C. Pomiary i prace geodezyjne obiektów z mapami do celów projektowych uwzględniające rzędne piętrzenia w nawiązaniu do reperów państwowych z uwzględnieniem oddziaływania piętrzenia na obszar bezpośredniego oddziaływania;

      D. Trwałe wyznaczenie rzędnych piętrzenia poszczególnych obiektów w terenie – (reper roboczy), niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę;

      E. Operat wodno – prawny z instrukcją gospodarowania wodą;

      F. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno – prawnego;

      G. Wyliczenie objętości retencjonowanej wody z uwzględnieniem minimalnej objętości retencjonowanej wody dla przedmiotowego zadania;

      H. Sporządzenie wniosków wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie pozwolenia wodno – prawnego oraz jego uzyskanie. Ponadto wykonawca ma w imieniu Zamawiającego dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134 ze zm.) wraz z uzyskaniem ewentualnych decyzji jeżeli będą wymagane;

      I. Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu inwestora (w oparciu o pełnomocnictwo);

      J. Wykonanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót, na które wymagane jest pozwolenie na budowę projektów:

      a) Wykonanie projektów budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz informacją BIOZ (dotyczy też zgłoszeń);

      b) Wykonanie STWIOR (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

      c) Wykonanie kosztorysów nakładczych, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich;

      K. Wykonanie dokumentacji terenowo – prawnej zawierającej:

      a) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi;

      b) mapki ewidencyjne obszarów objętych oddziaływaniem inwestycji;

      c) wypisy z ewidencji gruntów;

      2. Etap drugi obejmuje:

      Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji zadania oraz biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

      a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę

      b) wymagania dotyczące formy złożonej dokumentacji

      c) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

       

      II.2.5)Zuschlagskriterien
      Die nachstehenden Kriterien
      Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
      Preis - Gewichtung: 60
      II.2.6)Geschätzter Wert
      Wert ohne MwSt.: 27 000.00 PLN
      II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
      Ende: 31/12/2020
      Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
      II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
      Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
      II.2.11)Angaben zu Optionen
      Optionen: nein
      II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
      II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
      Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
      Projektnummer oder -referenz: POIiŚ 2014-2020 „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.
      II.2.14)Zusätzliche Angaben

       

      Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego.

       

      Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

      III.1)Teilnahmebedingungen
      III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
      Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

       

      Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

      W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 7 PZP.

      Na podstawie:

      1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171).

      2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

      3) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

      4) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

      5) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w

      spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;

      6) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków

      wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (dalej: „JEDZ”),

      następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

       

      III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
      Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

       

      Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

      W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):

      a) oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ

      b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,

      c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

      d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

      e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

      f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ),

      g) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP),

      h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP,

      i) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP,

      j) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2016 r., poz.716).

       

      Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

       

      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/ nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (dalej; „JEDZ”), następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

       

      III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
      Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

       

      Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

      a) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia inżynieryjne hydrotechniczne zgodnie z zakresem odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – w co najmniej

      ograniczonym zakresie zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

      Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

      państwach członkowskich Unii Europejskiej.

      b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. 1 usługę (1 usługa projektowa i 1 usługa nadzoru), obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację obiektów małej retencji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad takim zadaniem na kwotę minimum 10 tys. zł (dziesięć tysięcy złotych), wraz z potwierdzeniem, że usługi te zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone.

      W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie

      obowiązany przedstawić zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

      a) oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ,

      b) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane

      należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

      są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

      wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

       

      Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

       

      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (dalej: „JEDZ”),

      następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców,

       

      III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
      III.2)Bedingungen für den Auftrag
      III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
      III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

       

      Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej wezwie wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin i miejsce na jej zawarcie.

      W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, wykonawcy zobowiązani będą

      do przedłożenia zamawiającemu umowy regulującej współpracę między nimi. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na

      podstawie złożonej oferty wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co

      najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze umowy.

       

      III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

      Abschnitt IV: Verfahren

      IV.1)Beschreibung
      IV.1.1)Verfahrensart
      Offenes Verfahren
      IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
      IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
      IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
      IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
      Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
      IV.2)Verwaltungsangaben
      IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
      IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
      Tag: 20/12/2017
      Ortszeit: 09:30
      IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
      IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
      Polnisch
      IV.2.6)Bindefrist des Angebots
      Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/02/2018
      IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
      Tag: 20/12/2017
      Ortszeit: 10:00
      Ort:

       

      Nadleśnictwo Dąbrowa

      ul. Leśna 25

      86-131 Jeżewo

      pokój nr 24- sala narad.

       

      Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

       

      Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a na otwarciu ofert poda nazwy, adresy wykonawców, informacje dot. ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.

       

      Abschnitt VI: Weitere Angaben

      VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
      Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
      VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
      VI.3)Zusätzliche Angaben:

       

      1. Wadium- Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100)

      Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

      1) pieniądzu,

      2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

      3) gwarancjach bankowych,

      4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

      5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn.zm.).

      Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

      Bank Spółdzielczy Nowe 52 8173 0005 2003 0000 2453 0001

      lub

      PKO BP 18 1020 5040 0000 6202 0089 1366

      z dopiskiem: wadium – Mała retencja”.

      Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

      Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

      Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 11). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

      Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona.

      Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

      1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

      2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

      3) kwotę gwarancji/poręczenia,

      4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

      2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art.134 ust.6pkt 3

      3. Przewidywane zmiany umowy:

      a) zmiana terminu wykonania zamówienia (o okres oddziaływania wynikający z opisanych poniżej przypadków)z przyczyn niezależnych od zamawiającego w sytuacjach wystąpienia:

      — przedłużenia terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek wymogów organów administracji publicznej lub innych instytucji wpływających na wydłużenie się procedur administracyjnych lub na skutek wydłużenia się samych procedur administracyjnych,

      — zmiany przepisów prawa UE lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,

      b) zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby

      w SIWZ,

      c) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których niemożna było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi,

      d) zmiany będą korzystne dla zamawiającego.

      Szczegółowy opis przewidywanych zmian umowy zawiera zał. nr 4 do SIWZ- wzór umowy.

       

      VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
      VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
      Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
      ul. Postępu 17a
      Warszawa
      02-676
      Polen
      Telefon: +48 224587840
      E-Mail: 
      MTVqX3JqZ1xpZFw7cHVrKWJqcSlrZw==
      Fax: +48 224587800
      VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
      Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
      ul. Postępu 17a
      Warszawa
      02-676
      Polen
      Telefon: +48 224587840
      E-Mail: 
      MTJtYnVtal9sZ18+c3huLGVtdCxuag==
      Fax: +48 224587800
      VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
      Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

       

      Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02- 676 Warszawa) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180ust. 5 zdanie drugie PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

      Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

      Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

       

      VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
      Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
      ul. Postępu 17a
      Warszawa
      02-676
      Polen
      Telefon: +48 224587840
      E-Mail: 
      MjE5XFFkXFlOW1ZOLWJnXRtUXGMbXVk=
      Fax: +48 224587800
      VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
      10/11/2017
    © European Union, http://ted.europa.eu
  • Protected by Copyscape
  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 15.11.2017
Zuletzt aktualisiert 15.11.2017
Wettbewerbs-ID 2-283843 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 37