loading
  • FR-13015 Marseille
  • 20.02.2018
  • Ausschreibung
  • (ID 2-290059)

Marché de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction du pavillon 7 en vue du regroupement de 2 unités d'hospitalisation de psychiatrie pour adultes

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 20.02.2018, 12:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Nichtoffener Wettbewerb
    Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 3 - max. 3
    Gebäudetyp Gesundheitswesen
    Art der Leistung sonstige / Kostenmanagement / Bauleitung, Objektüberwachung / Brandschutz / Objektplanung Gebäude
    Sprache Französisch
    Preisgelder/Honorare 66.000 EUR
    Baukosten 4.550.000 EUR
    Leistungsumfang
    Marché ayant pour objet des missions de maîtrise d'œuvre définies par la loi MOP dans le cadre de la reconstruction du pavillon 7 en vue du regroupement de 2 unités d'hospitalisation de psychiatrie pour adultes, au bénéfice du Centre hospitalier Edouard Toulouse.
    Adresse des Bauherren FR-13015 Marseille
    TED Dokumenten-Nr. 29262-2018

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • France-Marseille: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

      2018/S 014-029262

      Avis de concours

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

      I.1)Nom et adresses
      Centre hospitalier Edouard Toulouse
      118 chemin de Mimet
      Marseille
      13015
      France
      Courriel:       MjE3UlRbW2RbVB1cUGFSV1QvUlccVFNeZFBhUxxjXmRbXmRiVB1VYQ==
      Code NUTS: FRL04

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.ch-edouard-toulouse.fr

      Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

      I.2)Procédure conjointe
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_6V-jzG2zkK&v=1&selected=0
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues autre adresse:
      Centre hospitalier Edouard Toulouse
      118 chemin de Mimet
      Marseille
      13015
      France
      Point(s) de contact: Cellule des marchés
      Téléphone: +33 491969868
      Courriel:       MjExWFphYWphWiNiVmdYXVo1WF0iWllkalZnWSJpZGphZGpoWiNbZw==
      Fax: +33 491969960
      Code NUTS: FRL04

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.ch-edouard-toulouse.fr

      Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_6V-jzG2zkK
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
      Centre hospitalier Edouard Toulouse
      118 chemin de Mimet
      Marseille
      13015
      France
      Point(s) de contact: Cellule des marchés
      Téléphone: +33 491969868
      Courriel:       MTlaXGNjbGNcJWRYaVpfXDdaXyRcW2ZsWGlbJGtmbGNmbGpcJV1p
      Fax: +33 91969960
      Code NUTS: FRL04

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.ch-edouard-toulouse.fr

      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Organisme de droit public
      I.5)Activité principale
      Santé

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      Marché de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction du pavillon 7 en vue du regroupement de 2 unités d'hospitalisation de psychiatrie pour adultes

       

      Numéro de référence: MOE P7
      II.1.2)Code CPV principal
      71000000
      II.2)Description
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71240000
      71244000
      71247000
      71317100
      II.2.4)Description des prestations:

       

      Marché ayant pour objet des missions de maîtrise d'œuvre définies par la loi MOP dans le cadre de la reconstruction du pavillon 7 en vue du regroupement de 2 unités d'hospitalisation de psychiatrie pour adultes, au bénéfice du Centre hospitalier Edouard Toulouse.

       

      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.10)Critères de sélection des participants:

       

      Les candidatures seront examinées à l'aune des critères de sélection des candidatures hiérarchisés suivants, cités par ordre décroissant d'importance:

      — capacités professionnelles évaluées au regard de la qualité et la pertinence des références présentées par le candidat ou le groupement candidat compte tenu de la nature et de la complexité du marché,

      — capacités techniques évaluées au regard des compétences proposées et des moyens en personnel du candidat ou du groupement candidat,

      — capacités financières du candidat ou du groupement candidat.

       

      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      La participation est réservée à une profession particulière: oui
      Indiquer la profession: La mission devra être réalisée par un architecte en application de la loi nº 77-2 du 3.1.1977 sur l'architecture.

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.2)Type de concours
      Restreint
      Nombre de participants envisagé: 3
      IV.1.7)Noms des participants déjà sélectionnés:
      IV.1.9)Critères d'évaluation des projets:

       

      Le jury examine les projets remis par les concurrents et le Pouvoir adjudicateur choisit le ou les lauréats en fonction des critères énoncés ci-dessous et pondérés de la manière suivante:

      — qualité de la réponse au regard des exigences fonctionnelles et techniques du programme: 30 %,

      — respect de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux: 25 %,

      — délais de réalisation des études et travaux: 25 %,

      — qualité architecturale du projet: 20 %.

      Ces critères seront explicités dans le règlement de concours en phase projet.

       

      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.2)Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
      Date: 20/02/2018
      Heure locale: 12:00
      IV.2.3)Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation:
      Français
      IV.3)Récompenses et jury
      IV.3.1)Information sur les primes
      Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s): oui
      Nombre et montant des primes à attribuer:

       

      Chaque concurrent ayant remis une prestation conforme au règlement de concours en phase projet recevra une prime d'un montant de 22 000 EUR HT, TVA en sus au taux de la réglementation en vigueur.

       

      IV.3.2)Détail des paiements à verser à tous les participants:

       

      Chaque concurrent ayant remis une prestation conforme au règlement de concours en phase projet recevra une prime d'un montant de 22 000 EUR HT, TVA en sus au taux de la réglementation en vigueur. La rémunération du marché de maîtrise d'œuvre tiendra compte de la prime reçue par le lauréat. Le jury se réserve la possibilité de réduire ou de supprimer la prime des concurrents dont les prestations remises seraient jugées incomplètes ou non conformes au vu du programme ou du règlement de concours en phase projet.

       

      IV.3.3)Contrats faisant suite au concours
      Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours: oui
      IV.3.4)Décision du jury
      La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: non
      IV.3.5)Noms des membres du jury sélectionnés:

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.3)Informations complémentaires:

       

      Le marché a pour objet:

      — des missions au sens de la loi MOP:

      —— une mission de base de maîtrise d'œuvre (esq, aps, apd, pro, act, visa, det, aor),

      —— une mission complémentaire d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC),

      — une mission complémentaire de coordination SSI. L'équipe de maîtrise d'œuvre est constituée a minima:

      —— d'un architecte ou d'un cabinet d'architectes,

      —— d'un ou plusieurs bureaux d'études techniques présentant les spécialités suivantes: structure, fluides, courant fort et courant faible, thermique, acoustique,

      —— d'un coordonnateur OPC,

      —— d'un coordonnateur SSI,

      —— d'un économiste de la construction.

      Toute proposition d'équipe, dans laquelle l'une de ces composantes serait manquante, sera rejetée. Les candidats peuvent se présenter seuls ou sous forme de groupement.

      Un même candidat:

      — ne peut pas se présenter, à la fois en qualité de candidat individuel et en tant que membre d'un groupement,

      — ne peut pas être membre de plus d'un groupement.

      La part affectée aux travaux dans l'enveloppe financière de l'opération par le Maître de l'ouvrage est estimée à 4 550 000 EUR HT (valeur janvier 2018). Le mode de dévolution des travaux se fera par marchés séparés en lots.

       

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Marseille
      22 - 24 rue Breteuil
      Marseille
      13006
      France
      Téléphone: +33 491134813
      Courriel:       MjExXGdaW1taI2lWImJWZ2haXmFhWjVfamdWWWIjW2c=
      Fax: +33 491811387

      Adresse internet:http://marseille.tribunal-administratif.fr

      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges- préfecture de la Région PACA — Secrétariat général pour les affaires régionales
      Place Félix Baret — CS 80001
      Marseille Cedex 6
      13282
      France
      Téléphone: +33 484354554
      Fax: +33 484354460
      VI.4.3)Introduction de recours
      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      Tribunal administratif de Marseille
      22 - 24 rue Breteuil
      Marseille
      13006
      France
      Téléphone: +33 491134813
      Courriel:       MjE1WGNWV1dWH2VSHl5SY2RWWl1dVjFbZmNSVV4fV2M=
      Fax: +33 491811387

      Adresse internet:http://marseille.tribunal-administratif.fr

      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      19/01/2018
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 22.01.2018
Zuletzt aktualisiert 22.01.2018
Wettbewerbs-ID 2-290059 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 48

Seitenanfang