loading
  • BE-1000 Brussel
  • 23.03.2018
  • Ausschreibung
  • (ID 2-293437)

Opdracht van ABH voor de bouw van een busstelplaats

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 23.03.2018, 12:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Verhandlungsverfahren
    Gebäudetyp Verkehr
    Art der Leistung allgemeine Beratungsleistungen / Kontrolle, Monitoring
    Sprachen Französisch, Niederländisch
    Aufgabe
    Deze opdracht betreft een missie van assistentie aan de bouwheer voor de studies en de bouw van de tweede fase van de stelplaats Marly te Neder-Over-Heembeek. Deze nieuwe belangrijke infrastructuur van het net is bestemd om op termijn de nieuwe vloot elektrische bussen van de MIVB te ontvangen.
    Leistungsumfang
    Deze opdracht omvat een opdracht ter ondersteuning van de bouwheer voor de studies en de bouw van de stelplaats. Dit omvat onder meer opdrachten inzake:
    1 System engineering: Invoering en behoud van een systeemstudie en definitie in samenwerking met de bouwheer over de functionele en prestatiegerichte behoeften en criteria opstelling van een ontwikkelingsplan (op het ogenblik van de offerte).
    2 Technische opvolging: De analyse van de geleverde documenten in projectfase en in uitvoeringsfase.
    Dit omvat o.m. de controle van de coherentie tussen de documenten en het programma dat door de verschillende interne diensten van de MIVB aanvaard is, de coherentie van de vergunningsdossiers, de coherentie met de wetten en de geldende arbeidswet.
    Ondersteuning bij het nemen van dagelijkse beslissingen o.h.v.v. architectuur, stabiliteit, speciale technieken, stedenbouwkundige en milieuprocedures.
    In geval van grote wijzigingen aan het project, opstelling adviesrapport voor de bouwheer vóór uitvoering ter ondersteuning van de bouwheer bij het verdedigen van zijn belangen;
    De invoering van de keuringen.
    3 Administratieve opvolging: actieve deelname aan de oproep tot mededinging, opening en analyse van de kandidaatstellingen en ontvangen offertes; Opstelling analyseverslag van de ontvangen offertes; Ondersteuning van de directie bij de werfvergaderingen; beheer van de documentenstroom en de goedkeuring ervan.
    4 BIM-opvolging: Technische ondersteuning van de MIVB; Invoering van een proces voor de uitwisseling van de BIM-documenten tussen de MIVB en de verschillende leveranciers op het interne platform van de MIVB
    Optie: Ondersteuning bij de ontwikkeling van een BIM-charter eigen aan het project dat kan worden uitgebreid naar de toekomstige projecten toe van de MIVB. Opvolging en behoud van het systeem tot het einde van de garantieperiode van het project; Ontwerp en regelmatige coördinatie.
    5 Optie: BREEAM-opvolging: Invoering van een strategie om de BREEAM-cotering "very good" te behalen in het project; Ontwerpen van de vereiste artikels van het bestek (tijdelijke tellers enz.) en herziening van de artikels die door de bouwheer zijn geproduceerd.
    Optie: Administratieve opvolging van de documenten a.d.h.v. een aangepast gedeeld softwareplatform (bv IES TAP).
    Alle administratieve taken die vereist zijn voor het behalen van de BREEAM-vermelding "very good".
    Regelmatige coördinatie met de BREEAM Champion van de leverancier en bezoek ter plaatse.
    Wekelijks verslag van de vorderingen.
    6 Opvolging planning: controle van de naleving van de planning en dit met inbegrip van een wekelijkse reporting aan de bouwheer over de stand van zaken; Controle van de kosten en de gerealiseerde hoeveelheden, instelling van KPI's en dit met inbegrip van een wekelijkse reporting aan de bouwheer; voorstel van de actieplannen om de mogelijke afwijkingen te corrigeren
    7 Opstelling van de verslagen voor validatie van de stand van zaken en andere verrekeningen, dit omvat de controle van de hoeveelheden om de bouwheer te ondersteunen bij het verdedigen van zijn belangen
    8 Opstelling voor afgifte van de PV’s voor voorlopige en definitieve opleveringen
    9 Tweewekelijkse deelname aan de projectvergaderingen (evolutie van de werken, de planning en de financiële situatie) en eventuele opstelling van de verslagen
    10 Inzameling van de validatieverslagen van de geheugens (as-builtdossier) en van het postinterventiedossier (PID)
    11 Wekelijks verslag van de algemene voortgang van het project, onderverdeeld per categorie voortgangspercentage van het project vergeleken met de theoretische voortgang (samenvatting van de uitgevoerde taken, KPI en werffoto's) in powerpoint-formaat / open document formaat en pdf
    12 Invoering en handhaving van een algemeen risk register van het project, in samenwerking met de interne diensten van de MIVB
    13 Optie: Volledige opdracht van VGC gedurende de werf.
    Deze opdrachten zijn bij wijze van toelichting vermeld en worden gepreciseerd en gemoduleerd in het bestek.
    Adresse des Bauherren BE-1000 Brussel
    TED Dokumenten-Nr. 83889-2018

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • Belgique-Bruxelles: Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction

      2018/S 038-083889

      Avis de marché – secteurs spéciaux

      Services

      Directive 2014/25/UE

      Section I: Entité adjudicatrice

      I.1)Nom et adresses
      Société des transports intercommunaux de Bruxelles-infrastructure
      0247.499.953_23553
      Rue Royale 76
      Bruxelles
      1000
      Belgique
      Point(s) de contact: Pieter Vandeur, Stéphane Huart
      Téléphone: +32 490493038
      Courriel: MTNtZmJxYm8rc15rYWJybz1qZnNfK19vcnBwYmlw
      Code NUTS: BE100

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: www.stib.be-mivb.be

      Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=300259

      I.2)Procédure conjointe
      Le marché est attribué par une centrale d’achat
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=300259
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
      Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB)
      Rue Royale 76
      Bruxelles
      1000
      Belgique
      Point(s) de contact: Pieter Vandeur, Stéphane Huart
      Téléphone: +32 490493038
      Courriel: MjE0YltXZldkIGhTYFZXZ2QyX1toVCBUZGdlZVdeZQ==
      Code NUTS: BE100

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: www.stib.be-mivb.be

      Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=300259

      I.6)Activité principale
      Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      Mission d’AMO pour la construction d’un dépôt

       

      Numéro de référence: MIVB INFRAS-DP6719 PDB 22112018-F05_0
      II.1.2)Code CPV principal
      71310000
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

       

      Ce marché consiste en une mission d’assistance à Maître d’Ouvrage pour les études et la construction de la seconde phase du dépôt Marly à Neder-Over-Heembeek. Cette nouvelle infrastructure majeure du réseau est destinée à accueillir à terme la nouvelle flotte de bus électriques STIB.

       

      II.1.5)Valeur totale estimée
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: BE10
      Lieu principal d'exécution:

       

      Région Bruxelles capitale.

       

      II.2.4)Description des prestations:

       

      Ce marché comprend une mission d’assistance à Maître d’Ouvrage pour les études et la construction du dépôt.

      Ceci comprend entre autre des missions de:

      1. Ingénierie système:

      Mise en place et maintien d’une étude systémique et définition en collaboration avec le Maître d’Ouvrage des besoins et critères fonctionnels et performentiel;

      Rédaction de plan de développement (au moment de l’offre);

      2. Suivi technique:

      L’analyse des documents délivrés en phase projet et en phase réalisation.

      Ceci comprend entre autre la vérification de la cohérence entre les documents et le programmes accepté par les différents services internes de la STIB, la cohérence avec le dossier de permis, la cohérence avec les lois et code du travail en vigueur;

      L’assistance à la prise des décisions journalières en matière d’architecture, de stabilité, de techniques spéciales, de procédures urbanistiques et environnementales;

      En cas de modifications importantes du projet, la rédaction d’un rapport de conseil au Maître d’Ouvrage avant exécution afin d’assister le maître d’ouvrage dans la défense de ses intérêts;

      La mise en place des réceptions techniques;

      3. Suivi administratif:

      La participation active à la mise en concurrence, l’ouverture et l’analyse des candidatures et des offres reçues;

      La rédaction d’un rapport d’analyse des offres reçues;

      L’assistance à la direction des réunions de chantier;

      La gestion du flux des documents et de leur approbation;

      4. Suivi BIM:

      L’accompagnement technique de la STIB.

      La mise en place d’un processus d’échange et de partage des documents BIM entre la STIB et les différents fournisseurs sur la plateforme interne de la STIB.

      Option: l’aide au développement d’une charte BIM propre au projet et extensible aux futurs projets de la STIB. Suivi et maintien du système jusqu’à la fin de la période de garantie du projet.

      Dessin et coordination ponctuel;

      5. Option: suivi Bream:

      Mise en place d’une stratégie afin d’atteindre la cotation Bream «very good» dans le projet.

      Conceptions des articles du CDC nécessaires (compteurs temporaire, etc) et révision des articles produit par le MOE.

      Option: suivi des documents administratif avec une plateforme logicielle partagée adaptées (ie. IES TAP).

      Toutes les tâches administratives nécessaires à l’obtention de la mention BREAM Very Good.

      Coordination régulière avec le Bream Champion du fournisseur et visite sur site.

      Rapport hebdomadaire des avancements;

      6. Suivi planification:

      La vérification du respect de la planification et ce y compris un reporting hebdomadaire au Maître d’Ouvrage (MOA) des états d’avancement;

      La vérification des coûts et des quantités réalisées, mise en place de KPI et ce y compris un reporting hebdomadaire au Maître d’Ouvrage (MOA);

      Proposition des plans d'actions pour corriger les potentiels dérives;

      7. La rédaction des rapports pour validation des états d’avancement et autres décomptes ceci inclut le contrôle des quantités afin d’assister le Maître d’Ouvrage dans la défense de ses intérêts;

      8. La rédaction pour délivrance des procès-verbaux de réceptions provisoire et définitive;

      9. La participation bi-hebdomadairement aux réunions de projet (évolution des travaux, la planification et la situation budgétaire) et la rédaction éventuelle des rapports;

      10. La récolte des rapports de validations des mémoires (dossier AS-Built) et du Dossier d’intervention ultérieure (DIU);

      11. Rapport hebdomadaire d’avancement global du projet séparé en catégorie. Pourcentage d’avancement du projet comparé par rapport à l’avancement théorique (Résumé des taches effectuées, KPI et photos de chantier) sous format power point/open document format et PDF;

      12. Mise en place et maintenance d’un risk register global du projet, en collaboration avec les services internes de la STIB;

      13. Option: mission complète de CSS pendant la durée du chantier

      Ces missions sont indiquées à titre indicatifs et seront précisées et modulées dans le CSC.

       

      II.2.5)Critères d’attribution
      Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 59
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: oui
      Description des options:

       

      Les options seront précisées dans le CSC.

       

      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      Liste et description succincte des conditions:

       

      Voir guide de sélection.

       

      III.1.2)Capacité économique et financière
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      Voir guide de sélection.

       

      Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

       

      Voir guide de sélection.

       

      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      Voir guide de sélection.

       

      Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

       

      Voir guide de sélection.

       

      III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
      Liste et brève description des règles et critères:

       

      Voir guide de sélection.

       

      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

       

      Seront précisés dans le CSC.

       

      III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

       

      Seront précisés dans le CSC.

       

      III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

       

      Chaque candidat ne pourra remettre qu’un seul dossier de candidature en son nom. Les sociétés momentanées sont admises dans le cadre de ce marché.

       

      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 23/03/2018
      Heure locale: 12:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français, Néerlandais
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:

       

      Les demandes de participation accompagnées du dossier de sélection doivent être remises sous format papier (2 exemplaires papier) et sous format électronique (sur clé USB) aux coordonnées ci-dessous:

      STIB.

      Direction transport systems-infrastructures.

      Rue Royale 76 à 1000 Bruxelles.

       

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Conseil d'État
      Rue de la Science 33
      Bruxelles
      1040
      Belgique
      Téléphone: +32 22349611
      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      Conseil d'État
      Rue de la Science 33
      Bruxelles
      1040
      Belgique
      Téléphone: +32 22349611
      VI.4.3)Introduction de recours
      Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

       

      Pour les modalités de recours, veuillez consulter les articles 14 et 23 par. 2 et articles 15 et 23 par.3 de la loi du 17.6.2013 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

       

      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      Conseil d'État
      Rue de la Science 33
      Bruxelles
      1040
      Belgique
      Téléphone: +32 22349611
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      21/02/2018
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 23.02.2018
Zuletzt aktualisiert 23.02.2018
Wettbewerbs-ID 2-293437 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 96

Seitenanfang