loading
  • FR-34960 Montpellier
  • 22.05.2018
  • Ausschreibung
  • (ID 2-299247)

Accord-cadre à bons de commande pour la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Odysseum est

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 22.05.2018, 12:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Städtebauliche Projekte
    Art der Leistung Stadt-/ Gebietsplanung / Objektplanung Verkehrsanlagen
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Le contrat à attribuer est un accord-cadre à bons de commande.
    La ZAC couvre une superficie cadastrale de 115 405 m2. Le site de l’opération Odysseum Est est bordé à l’ouest directement par le boulevard Télémarque, par l’avenue Pierre Mendès France au Nord, par la bretelle d’accès du rond-point du Zénith vers l’autoroute A709 à l’est, puis par l’autoroute A709 qui marque sa limite sud.
    Son aménagement doit permettre la réalisation d’un programme prévisionnel global des constructions comprenant 65 000 m2 de SDP destinés à l’accueil d’activités commerciales, hôtelières, ludiques et tertiaires.
    Cet aménagement comprend l’ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d’espaces libres et d’installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs usagers des constructions à édifier à l’intérieur du périmètre de l’opération.
    Leistungsumfang
    Les missions confiées sont: AVP à AOR avec mission EXE.
    Missions complémentaires:
    — mission Responsable de projet (comprenant investigations complémentaires et cartographie) (RP),
    — fiches de lot technique (fiches de lots),
    — accompagnement du maître d’ouvrage dans la Programmation des équpements publics (PEP),
    — mission d’Assistance apportée au maître de l’ouvrage jusqu'à la remise des ouvrages aux exploitants et/ou concessionnaires (AOR+).
    Les prestations sont découpées en 1 tranche ferme et 1 tranche optionnelle:
    — tranche ferme: espaces publics et programme des équipements publics de la ZAC.
    — tranche optionnelle 1: bretelle de raccordement A709 depuis la ZAC.
    L’enveloppe prévisionnelle des travaux au stade du programme est de:
    — tranche ferme: 3 500 000 EUR HT,
    — tranche optionnelle: 1 500 000 EUR HT.
    L’accord-cadre ne prévoit pas de maximum ni de minimum de commande.
    Adresse des Bauherren FR-34960 Montpellier
    TED Dokumenten-Nr. 164711-2018

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • France-Montpellier: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

      2018/S 074-164711

      Avis de marché

      Services

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      Société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole
      Étoile Richter — 45 place Ernest Granier — CS 29502
      Montpellier
      34960
      France
      Point(s) de contact: M. Kamel Azzouz
      Téléphone: +33 467136348
      Courriel:       MjExVmQiJi4mJWJkWjVoVihiI1tn
      Code NUTS: FRJ13

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://serm-montpellier.fr

      Adresse du profil d’acheteur: http://achatpublic.com

      I.2)Procédure conjointe
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.achatpublic.com
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Autre type: Société publique locale
      I.5)Activité principale
      Autre activité: Aménagement

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      Accord-cadre à bons de commande pour la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Odysseum est

       

      II.1.2)Code CPV principal
      71000000
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

       

      Le contrat à attribuer est un accord-cadre à bons de commande.

      La ZAC couvre une superficie cadastrale de 115 405 m2. Le site de l’opération Odysseum Est est bordé à l’ouest directement par le boulevard Télémarque, par l’avenue Pierre Mendès France au Nord, par la bretelle d’accès du rond-point du Zénith vers l’autoroute A709 à l’est, puis par l’autoroute A709 qui marque sa limite sud.

      Son aménagement doit permettre la réalisation d’un programme prévisionnel global des constructions comprenant 65 000 m2 de SDP destinés à l’accueil d’activités commerciales, hôtelières, ludiques et tertiaires.

      Cet aménagement comprend l’ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d’espaces libres et d’installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs usagers des constructions à édifier à l’intérieur du périmètre de l’opération.

       

      II.1.5)Valeur totale estimée
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FR
      II.2.4)Description des prestations:

       

      Les missions confiées sont: AVP à AOR avec mission EXE.

      Missions complémentaires:

      — mission Responsable de projet (comprenant investigations complémentaires et cartographie) (RP),

      — fiches de lot technique (fiches de lots),

      — accompagnement du maître d’ouvrage dans la Programmation des équpements publics (PEP),

      — mission d’Assistance apportée au maître de l’ouvrage jusqu'à la remise des ouvrages aux exploitants et/ou concessionnaires (AOR+).

      Les prestations sont découpées en 1 tranche ferme et 1 tranche optionnelle:

      — tranche ferme: espaces publics et programme des équipements publics de la ZAC.

      — tranche optionnelle 1: bretelle de raccordement A709 depuis la ZAC.

      L’enveloppe prévisionnelle des travaux au stade du programme est de:

      — tranche ferme: 3 500 000 EUR HT,

      — tranche optionnelle: 1 500 000 EUR HT.

      L’accord-cadre ne prévoit pas de maximum ni de minimum de commande.

       

      II.2.5)Critères d’attribution
      Critères énoncés ci-dessous
      Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 70
      Prix - Pondération: 30
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 96
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      Liste et description succincte des conditions:

       

      1) en cas de co-traitance: lettre de candidature identifiant le mandataire du groupement et son (chacun de ses) co-traitant(s), signée par chaque membre dudit groupement ou par le seul mandataire s’il justifie y avoir été habilité par son (chacun de ses) co-traitant(s), et, pour chaque membre dudit groupement;

      2) une déclaration sur l’honneur (cf. modèle joint au RC) attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23.7.2015 et qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. La remise d’un DC1 ou d’un DUME vaudra remise d’une déclaration sur l’honneur.

       

      III.1.2)Capacité économique et financière
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      1) déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services de même nature que ceux qui sont l’objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles;

      2) attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité (c'est-à-dire justifiant du paiement des primes ou cotisations pour la période en cours).

       

      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      1. une liste des principaux services réalisés au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat. Le pouvoir adjudicateur indique qu’afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les éléments de preuve relatifs à des services pertinents fournis il y a plus de 3 ans seront pris en compte;

      2. l’indication des noms et des qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l'exécution du marché public (curriculum vitae des personnes physiques affectées à l’exécution du marché, par exemple). Le pouvoir adjudicateur indique qu’afin de s’assurer d’un niveau de qualité approprié, il vérifiera que le candidat affecte à l’exécution des contrats des ressources humaines adéquates tant en nombre qu’en expérience(s); les CV des personnes physiques qui assureront la mission «responsable de projet» accompagnés de leur formation AIPR.

       

      Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

       

      BET VRD, BET infrastructure routière et autoroutière, hydraulique, paysage, HQE, prestataires certifiés en localisation des réseaux (investigations complémentaires et récolement cartographique des réseaux ou des modifications de réseaux existants ou géomètre expert).

       

      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure ouverte
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
      Accord-cadre avec un seul opérateur
      Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans: L’accord-cadre a pour objet la réalisation des missions de maîtrise d’œuvre concourant à la réalisation d'une opération d'aménagement de longue durée (potentialité de programmes mixtes) et qui nécessite la permanence d'une même équipe de maîtrise d’œuvre en vue d'assurer la cohérence globale du projet dans le temps et dans l'espace.
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 22/05/2018
      Heure locale: 12:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
      Date: 22/05/2018
      Heure locale: 14:00
      Lieu:

       

      Bureaux de la SA3M.

       

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:

       

      Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation dématérialisé est disponible par voie électronique. Il peut être téléchargé, dans son intégralité, sur le profil d’acheteur (plate-forme de dématérialisation) du pouvoir adjudicateur: https://www.achatpublic.com en suivant le lien: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_8fFiImjkSF&v=1&selected=0

      Il est interdit aux candidats de présenter, pour le marché, plusieurs offres en agissant à la fois:

      — comme candidat individuel et membre d’un ou plusieurs groupements,

      — comme mandataire de plusieurs groupements.

      Il n’est pas interdit d’être membre de plusieurs groupements.

      Pour la présentation des éléments de leur candidature, les candidats pourront faire usage des formulaires DC1 et DC2 qu'ils pourront se procurer sur le site du ministère de l'économie à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

       

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal de grande instance
      6 rue Joseph Autran
      Marseille
      13000
      France
      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      13/04/2018
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 17.04.2018
Zuletzt aktualisiert 17.04.2018
Wettbewerbs-ID 2-299247 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 37

Seitenanfang