„A Tócóskert és a Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása” tárgyú projektek tervezési feladatainak ellátása

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

„A Tócóskert és a Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása” tárgyú projektek tervezési feladatainak ellátása

„A Tócóskert és a Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása” tárgyú projektek tervezési feladatainak ellátása.

„A Tócóskert gazdaságélénkítő környezeti megújítása”

4024 Debrecen, Piac utca 20.

A tervezéssel érintett beruházás elsődleges célja a városi területek környezettudatos megújítása.

A Tócóskert városrészben található zöldfelületek, a játszóterek, a sportpályák teljes mértékben felújításra szorulnak. A környező balesetveszélyes lépcsők, járdák, parki sétányok, parkolók részleges felújítása is szükséges.

A fejleszteni kívánt terület nagysága 100 000 m2.

A felmérési, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítését 5 példányban papír alapon és 8 példányban digitalizált formában kérjük. A szöveges dokumentumokat .pdf/A formátumban és szerkeszthető Word formátumban, az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető Excel formátumban kell szállítani (a költségvetéseknek kötelezően tartalmazniuk kell a tételes eszközlistát a rekonstrukcióhoz kapcsolódó igények szerint, valamint azokat a pályázati kiírás kritériumai szerinti bontásban is be kell nyújtani), a rajzi munkarészeket pedig .pdf, és .pdf/A és .dwg/.pla formátumban kérjük szállítani.

A kivitelezésre alkalmas műszaki tervdokumentáció tartalmazza a szükséges felmérési, engedélyezési (a tervezési folyamat során - pl. a kamerák telepítése, parkoló bővítése miatt - engedélyes szintű tervdokumentáció készítésének szükségessége is felmerülhet) és kiviteli terveket, jogerős építési engedélyeket (amennyiben releváns) közműegyeztetési jegyzőkönyveket, valamint minden a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt.

A tervezés során tervegyeztetés szükséges Megrendelővel, legalább 2 alkalommal. Az engedélyes szintű tervdokumentáció készítése során legalább egy vázlatterv szintű prezentáció tartását kérjük.

A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni.

A tervezési feladat részletezése:

— geodéziai felmérés,

— terület előkészítés tervezése,

— zöldterület fejlesztés tervezése,

— közműfejlesztések, a kapcsolódó út-, járda és parkoló fejlesztés tervezése,

— eszközbeszerzés.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:

1-3. rész:A teljesítés során-mindhárom részben- 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. A részszámla benyújtására az 1. és a 2. részben a felmérési és engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő részére történő leszállítását követően, a 3. részben az engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő részére történő leszállítását követően jogosult a Tervező. A részszámla értéke az 1. és a 2. részben a felmérési és engedélyezési tervre, a 3. részben az engedélyezési tervre megajánlott tervezési díj. A végszámla kiállítására mindhárom részben, a kivitelezési tervdokumentáció leszállítását és Ajánlatkérő általi elfogadását követően kerülhet sor.

Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.

A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

– Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.

– a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1 %-a naptári naponként.

Megrendelő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma eléri a 15. naptári napot, úgy Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.

Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: 1 %/alkalom.

Jótállás: a teljesítési igazolás kiadásától számított 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

— A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak,

— A felhívás IV.2.6) pontja: ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva,

— II.2.7. A teljesítési határidő napokban értendő és a szerződés hatálybalépésétől számítandó,

— FAKSZ: Dr. Paróczai Bernadett (00176).

„A Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása”

4024 Debrecen, Piac utca 20.

A tervezéssel érintett beruházás elsődleges célja a városi területek környezettudatos megújítása.

A Tócóvölgy városrészben található zöldfelületek, játszóterek teljes mértékben felújításra szorulnak. A környező balesetveszélyes lépcsők, járdák, parki sétányok, parkolók részleges felújítása is szükséges.

A fejleszteni kívánt terület nagysága 58 850 m2.

A felmérési, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítését 5 példányban papír alapon és 8 példányban digitalizált formában kérjük. A szöveges dokumentumokat .pdf/A formátumban és szerkeszthető Word formátumban, az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető Excel formátumban kell szállítani (a költségvetéseknek kötelezően tartalmazniuk kell a tételes eszközlistát a rekonstrukcióhoz kapcsolódó igények szerint, valamint azokat a pályázati kiírás kritériumai szerinti bontásban is be kell nyújtani), a rajzi munkarészeket pedig .pdf, és .pdf/A és .dwg/.pla formátumban kérjük szállítani.

A kivitelezésre alkalmas műszaki tervdokumentáció tartalmazza a szükséges felmérési, engedélyezési (a tervezési folyamat során - pl. a kamerák telepítése, parkoló bővítése miatt - engedélyes szintű tervdokumentáció készítésének szükségessége is felmerülhet) és kiviteli terveket, jogerős építési engedélyeket (amennyiben releváns) közműegyeztetési jegyzőkönyveket, valamint minden a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt.

A tervezés során tervegyeztetés szükséges Megrendelővel, legalább 2 alkalommal. Az engedélyes szintű tervdokumentáció készítése során legalább egy vázlatterv szintű prezentáció tartását kérjük.

A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni.

A tervezési feladat részletezése:

— geodéziai felmérés,

— terület előkészítés tervezése,

— zöldterület fejlesztés tervezése,

— közműfejlesztések, a kapcsolódó út-, járda és parkoló fejlesztés tervezése,

— eszközbeszerzés.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A karakterkorlátra tekintettel a VI. További információk pont folytatása:

14.) Az 1. és 2. részben a 240 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:

— Engedélyes tervdokumentáció elkészítésének és engedélyeztetésre történő benyújtásának határideje: szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap. Előzetes véleményezésre történő átadásának határideje az engedélyes tervdokumentáció szállítási határidejét megelőző 20. nap.

Az engedélyes tervdokumentáció szállításával együtt szükséges a felmérési terv szállítása is.

— A kivitelezési tervdokumentáció előzetes véleményezésre történő átadásának határideje a kivitelezési tervdokumentáció szállítási határidejét megelőző 20. nap,

— A kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció végső szállítási határideje a szerződés hatályba lépését követő 240 nap.

Megrendelő előteljesítést elfogad!

A 3. részben a 120 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:

— Engedélyes tervdokumentáció elkészítésének és engedélyeztetésre történő benyújtásának határideje: szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap. Előzetes véleményezésre történő átadásának határideje az engedélyes tervdokumentáció szállítási határidejét megelőző 20. nap,

— A kivitelezési tervdokumentáció előzetes véleményezésre történő átadásának határideje a kivitelezési tervdokumentáció szállítási határidejét megelőző 20. nap,

— A kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció végső szállítási határideje a szerződés hatályba lépését követő 120 nap.

Megrendelő előteljesítést elfogad!

— A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak,

— A felhívás IV.2.6) pontja: ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva,

— II.2.7. A teljesítési határidő napokban értendő és a szerződés hatálybalépésétől számítandó,

— FAKSZ: Dr. Paróczai Bernadett (00176).

„A Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című projekt keretében megvalósuló Skatepark tervdokumentációjának elkészítése

4024 Debrecen, Piac utca 20.

A tervezéssel érintett beruházás elsődleges célja a városi területek környezettudatos megújítása.

A Tócóvölgy városrészben célként fogalmazódott meg a Jégcsarnok és közvetlen környezetének sportkomplexummá való alakítása. Ennek részeként kerül kialakításra a Jégcsarnoktól nyugatra fekvő területen egy extrém sportpályaként működő létesítmény.

A fejleszteni kívánt terület nagysága:

1. Skate park: 5 000 m2

2. Kereskedelmi-szolgáltató pont: 28 m2.

Skate park az alábbi sportágakat kívánja kiszolgálni: bmx, dirtjump, gördeszka, görkorcsolya, roller, triál.

A pálya strukturális felépítése:,,Tanulj meg” pályarész; ügyességfejlesztő pálya, Nagy Park (bmx, gördeszka, korcsolya, roller), Triál pálya, Pumpa pálya.

A kiszolgáló-szociális épületek a következő egységekből állnak: vizesblokk, öltözők, raktárhelyiség.

A kereskedelmi-szolgáltató pont legalább 28 m2 alapterületen (pl.: információ, szervezés, oktatás, szervizpont, kölcsönző, elsősegély, büfé).

Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítését 5 példányban papír alapon és 8 példányban digitalizált formában kérjük. A szöveges dokumentumokat .pdf/A formátumban és szerkeszthető Word formátumban, az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető Excel formátumban kell szállítani (a költségvetéseknek kötelezően tartalmazniuk kell a tételes eszközlistát a rekonstrukcióhoz kapcsolódó igények szerint, valamint azokat a pályázati kiírás kritériumai szerinti bontásban is be kell nyújtani), a rajzi munkarészeket pedig.pdf, és .pdf/A és .dwg/.pla formátumban kérjük szállítani. A kivitelezésre alkalmas műszaki tervdokumentáció tartalmazza a szükséges engedélyezési és kiviteli terveket, jogerős építési engedélyeket (amennyiben releváns) közműegyeztetési jegyzőkönyveket, valamint minden a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt. A tervezés során tervegyeztetés szükséges Megrendelővel, legalább 2 alkalommal. Az engedélyes szintű tervdokumentáció készítése során legalább egy vázlatterv szintű prezentáció tartását kérjük.

A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A karakterkorlátra tekintettel a VI. További információk pont folytatása:

16.) Az 1.1.;1.2. és 1.3. értékelési részszempontok esetében ugyanazon szakembert is bemutathatja ajánlattevő, valamint több részre történő ajánlattétel esetében is bemutathatja ajánlattevő ugyanazon szakembert.

17.) Ajánlatkérő extrém sportpálya alatt a következőket érti: szabadtéri összefüggő épített tér struktúrákat és felületeket tartalmazó szabadidős sportpark, amely különösen, de nem kizárólagosan bmx, roller, gördeszka, görkorcsolya sporteszközök használatára tervezett.

18.) Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít: a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződések akkor lépnek hatályba, amikor Ajánlatkérő a projektekre vonatkozó Támogatási Szerződéseket aláírta és a támogatási összegek 100 %-a megérkezett az Önkormányzat számlájára és a nyertes ajánlattevő(ke)t erről Ajánlatkérő tájékoztatta vagy ha Ajánlatkérő akként dönt, hogy a megvalósítást saját felelősségre, teljes egészében önerőből megkezdi és a nyertes ajánlattevő(ke)t erről tájékoztatta. A szerződés nem lép hatályba, amennyiben az Irányító Hatóság és/vagy Közreműködő Szervezet a pályázatot írásban elutasítja és a Megrendelő önerőből nem valósítja meg a beruházást.

— A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak,

— A felhívás IV.2.6) pontja: ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva,

— II.2.7. A teljesítési határidő napokban értendő és a szerződés hatálybalépésétől számítandó,

— FAKSZ: Dr. Paróczai Bernadett (00176).

1-3. rész: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a VHR321 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a VHR321 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: 1-3. rész: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a VHR322 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A VHR321 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a VHR322 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését A.kérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.).

A VHR321 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A.kérő VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot.Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg.

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg.

1.; 2. és 3. rész:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.).

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Több részre történő ajánlattétel esetén az előírt referenciakövetelmények összeadódnak.

1.és 2. rész:

(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, összesen legalább 1 ha nagyságú területre vonatkozó, közpark és/vagy zöldfelület tervezésére irányuló referenciával.

Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlattevők a referenciakövetelményben meghatározott mennyiségi előírásnak több szerződéssel is megfelelhetnek.

3. rész:

(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, összesen legalább 2000 m2 nagyságú területre vonatkozó, közpark és/vagy zöldfelület tervezésére irányuló referenciával.

Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlattevők a referenciakövetelményben meghatározott mennyiségi előírásnak több szerződéssel is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be a TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú, „A Tócóskert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” és a TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00004 azonosítószámú, „A Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása” tárgyban. A pályázatok nyertessége esetén Ajánlatkérő a tervezést az 1. részben a TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú, „A Tócóskert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” tárgyú projektből, a 2. és a 3. részben a TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00004 azonosítószámú, „A Tócóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása” tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással, a támogatás intenzitása a projektek elszámolható költségének 100 %-a. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A megvalósítást saját felelősségre, teljes egészében önerőből megkezdheti az Ajánlatkérő akként, hogy a pályázat nyertessége esetén a beruházás utólagosan, pályázati forrásból elszámolásra kerül.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 123.

A Kbt. 68. §-a szerint.

1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell.

5.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, összege: 1. rész: 100 000 Ft.; 2. rész: 200 000 Ft. A 3. részben ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot. Átutalás esetén az ajánlatkérő 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.

6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében.

7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében. A nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlatba csatolni.

8.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.

9.) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat és az 5.) pontban eredetiben kért dokumentum.

10.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

11.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 1. és 2. rész: 5 millió Ft/esemény, 10 millió Ft/év; 3. rész: 100 000 Ft/esemény, 500 000 Ft/év. Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás. Több részben történő nyertesség esetén a kártérítési limitértékek összeadódhatnak.

12.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

13.) Mindhárom részben az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: Ár szempont: fordított arányosítás, 1.1., 1.2. és 1.3. részszempont: pontozás a közbeszerzési dokumentumok szerint.

A Kbt. 148. § szerint.

A karakterkorlátra tekintettel a VI. További információk pont folytatása:

15.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).

Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.

Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).

Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

19.) Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokkal átadott tervezési feladatmeghatározás alapján kell az ajánlati árát kialakítani, mely fix összegű tervezési díj. A kért ellenszolgáltatást ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok részét képező Felolvasólapon, az ott meghatározott módon kell megadnia magyar forintban (HUF).

Ajánlattevőnek az ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat részletező tervezési díj részletezőt, a közbeszerzési dokumentumokban található iratminta szerint.

Az ajánlati árnak a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel magában kell foglalnia az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok átengedésének ellenértékét is.

Az ajánlati árnak, részenként, maradéktalanul tartalmaznia kell a tenderben (beleértve Ajánlatkérő által esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatást is) részletezett valamennyi munkákat, utalást, kiegészítést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget.

A befejezési határidőre prognosztizálva az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges árváltozásokra, és tartalmaznia kell mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, a felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek betartásához, valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.

Az árképzésben valamennyi nehezítő körülmény figyelembevételre kell, hogy kerüljön, mivel erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet.

Az ajánlati ár mellett a további értékelési részszempontra vonatkozó vállalását szintén a Felolvasólapon kell az ajánlattevőnek megadnia.