loading
  • FR-75599 Paris Cedex 12
  • 23.05.2018
  • Ausschreibung
  • (ID 2-299937)

Concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la réalisation d’une résidence logements pour jeunes travailleurs, en superposition de l’atelier de maintenance des trains RATP de Vaugirard


 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 23.05.2018, 14:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Nichtoffener Wettbewerb
    Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: max. 4
    Gebäudetyp Gewerbe-, Industriebauten / Wohnungsbau
    Art der Leistung Objektplanung Gebäude / sonstige / Tragwerksplanung / Kostenmanagement / Projektsteuerung / Technische Ausrüstung
    Sprache Französisch
    Leistungsumfang
    Contexte de l’opération: dans la continuité de la phase 1 du projet de restructuration des ateliers ferrés de Vaugirard, la RATP envisage, dans une 2e phase, la reconstruction de l’atelier de maintenance des trains de la ligne 12 couplée à des programmes de valorisation immobilière.
    Le présent concours porte sur les missions de maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation d’une résidence logements pour jeunes travailleurs (lot F), pour une surface de plancher (SDP) d’environ 5 500 m2.
    Ces programmes seront construits en superposition de l’atelier de maintenance des trains conçu et réalisé concomitamment par la RATP (maître d’ouvrage et maître d’œuvre interne).
    Caractéristiques principales de la mission: le présent concours a pour objet de confier pour le programme de logements pour jeunes travailleurs (lot F) les prestations de mission de maîtrise d’œuvre:
    — en tranche ferme, les prestations de missions de base de maîtrise d’œuvre au sens de la loi MOP relatives aux 1res phases «études» du projet de bâtiment comprenant les missions d’études d'Avant projet sommaire (APS), les études d'Avant-projet définitif (APD),
    — en tranches optionnelles:
    —— TO1 — les prestations de missions de base de maîtrise d’œuvre au sens de la loi MOP relatives aux premières phases «études» du projet de bâtiment comprenant la mission à la réalisation, le dépôt et l’obtention des autorisations administratives définitives (PC),
    —— TO2 — les prestations de missions de base de maîtrise d’œuvre au sens de la loi MOP relatives à la phase de conception détaillée des «études» du projet de bâtiment comprenant les missions d’études de Projet (PRO), d’Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT),
    —— TO3 — les prestations de missions de base de maîtrise d’œuvre au sens de la loi MOP relatives à la phase «travaux» du projet de bâtiment comprenant les missions VISA, Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux (DET), Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (AOR) et Garantie de parfait achèvement (GPA),
    —— TO4 — les prestations de missions de base de maîtrise d’œuvre concernent la participation à la coordination architecturale et technique des différents programmes sur le site.
    Les tranches optionnelles pourront être réalisées dans le cadre d’un transfert du marché de maîtrise d’œuvre de la RATP vers des opérateurs tiers.
    Prestation complémentaire (PC1): mission de communication, assistance au maître de l'ouvrage pour mettre en œuvre la concertation et la communication vers le public ou des parties prenantes du projet en phases conception et réalisation (toutes tranches confondues).
    Adresse des Bauherren FR-75599 Paris Cedex 12
    TED Dokumenten-Nr. 175232-2018

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren


    • France-Paris: Services d'architecture

      2018/S 078-175232

      Avis de concours

      Directive 2014/25/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

      I.1)Nom et adresses
      RATP
      775 663 438 01906
      LAC B916 — 54 quai de la Rapée
      Paris Cedex 12
      75599
      France
      Point(s) de contact: Elie Goncalves
      Téléphone: +33 158772206
      Courriel: MTRhaGVhKmNral9daHJhbzxuXXBsKmJu
      Code NUTS: FR101

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: www.ratp.fr

      Adresse du profil d’acheteur: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html

      I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
      I.3)Communication
      L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
      I.6)Activité principale
      Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

      Concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la réalisation d’une résidence logements pour jeunes travailleurs, en superposition de l’atelier de maintenance des trains RATP de Vaugirard

      Numéro de référence: DHA_2018VAL12728
      II.1.2)Code CPV principal
      71200000
      II.2)Description
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71300000
      II.2.4)Description des prestations:

      Contexte de l’opération: dans la continuité de la phase 1 du projet de restructuration des ateliers ferrés de Vaugirard, la RATP envisage, dans une 2e phase, la reconstruction de l’atelier de maintenance des trains de la ligne 12 couplée à des programmes de valorisation immobilière.

      Le présent concours porte sur les missions de maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation d’une résidence logements pour jeunes travailleurs (lot F), pour une surface de plancher (SDP) d’environ 5 500 m2.

      Ces programmes seront construits en superposition de l’atelier de maintenance des trains conçu et réalisé concomitamment par la RATP (maître d’ouvrage et maître d’œuvre interne).

      Caractéristiques principales de la mission: le présent concours a pour objet de confier pour le programme de logements pour jeunes travailleurs (lot F) les prestations de mission de maîtrise d’œuvre:

      — en tranche ferme, les prestations de missions de base de maîtrise d’œuvre au sens de la loi MOP relatives aux 1res phases «études» du projet de bâtiment comprenant les missions d’études d'Avant projet sommaire (APS), les études d'Avant-projet définitif (APD),

      — en tranches optionnelles:

      —— TO1 — les prestations de missions de base de maîtrise d’œuvre au sens de la loi MOP relatives aux premières phases «études» du projet de bâtiment comprenant la mission à la réalisation, le dépôt et l’obtention des autorisations administratives définitives (PC),

      —— TO2 — les prestations de missions de base de maîtrise d’œuvre au sens de la loi MOP relatives à la phase de conception détaillée des «études» du projet de bâtiment comprenant les missions d’études de Projet (PRO), d’Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT),

      —— TO3 — les prestations de missions de base de maîtrise d’œuvre au sens de la loi MOP relatives à la phase «travaux» du projet de bâtiment comprenant les missions VISA, Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux (DET), Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (AOR) et Garantie de parfait achèvement (GPA),

      —— TO4 — les prestations de missions de base de maîtrise d’œuvre concernent la participation à la coordination architecturale et technique des différents programmes sur le site.

      Les tranches optionnelles pourront être réalisées dans le cadre d’un transfert du marché de maîtrise d’œuvre de la RATP vers des opérateurs tiers.

      Prestation complémentaire (PC1): mission de communication, assistance au maître de l'ouvrage pour mettre en œuvre la concertation et la communication vers le public ou des parties prenantes du projet en phases conception et réalisation (toutes tranches confondues).

      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.10)Critères de sélection des participants:

      Le concours s’adresse à des concepteurs ou équipes de concepteurs préalablement sélectionnés après avis du jury sur la base des critères de sélections des candidatures suivants:

      — critère 1, la démonstration de l’expérience générale du candidat dans le domaine architectural et développement durable pour un poids de 20 %,

      — critère 2, la démonstration de l’expérience du candidat dans le cadre d’opérations de caractéristiques et de complexité équivalentes pour un poids de 40 %,

      — critère 3, la démonstration des capacités structurelles du candidat (moyens humains et matériels) pour un poids de 40 %, notamment le niveau de compétences techniques du groupement au regard de la nature de l’opération et de l’exécution des prestations demandées.

      Au stade de la constitution de leurs candidatures, les candidats ont la faculté de se présenter en groupement. Dans ce cas, les candidats devront préciser la forme du groupement constitué (conjoint, conjoint avec mandataire solidaire ou solidaire) et désigner le mandataire qui devra impérativement être l’architecte.

      Les candidats sont informés que l’architecte n’est pas autorisé à faire acte de candidature en agissant à la fois:

      — en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

      — en qualité de membres de plusieurs groupements à la fois.

      Cette limitation ne s’applique pas aux autres compétences.

      L’attention des candidats est attirée sur le fait que sauf défaillance de l’un des membres du groupement dûment justifiée auprès de la RATP, la composition de celui-ci, définie au moment de la candidature, ne pourra pas être modifiée.

      En outre, les candidats sont informés que, pour l’attribution du marché, la RATP se réserve la possibilité d’exiger la transformation du groupement en «groupement conjoint avec mandataire solidaire» s’il considère que cela est préférable pour la bonne exécution du marché.

      Les candidats devront remettre:

      — un dossier administratif,

      — un dossier technique.

      La composition du dossier de candidature est décrite au VI.3.

      Dans le cas où le candidat demande la prise en compte des capacités d’autres entreprises, il devra justifier de leurs capacités et du fait qu’il en disposera bien pendant toute l’exécution du marché par la production soit d’un contrat soit d’un engagement écrit.

      Si le candidat veut se prévaloir de la capacité technique/professionnelle d’un sous-traitant, il doit fournir ces éléments qui sont nécessaires à l’appréciation de la capacité au stade de la candidature. Il ne peut pas se contenter d'éléments déclaratifs.

      L’attention des candidats est attirée sur le fait que dans le cadre du présent concours, des compétences minimales requises sont souhaitées et figurent dans le document type de réponse joint au présent avis.

      Pour information et pour des raisons de complexité et d’imbrication avec l’ouvrage industriel, la RATP prévoit de missionner un BET structure intervenant en coordination technique entre les ouvrages, lequel BET sera proposé en phase de négociation du marché de maîtrise d’œuvre.

      Conditions de remise des candidatures: le candidat répond sur: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html

      En cas de difficulté technique/question, appeler la hotline au 0811 90 64 38 ou depuis l'étranger au +33 146095672 ou via MjEzZVRnYzNVZVRpYmZiX2hnXGJhIVll

      Le candidat se référera aux pré-requis techniques disponibles sur la plate-forme.

      Il sélectionne la consultation nº DHA_2018VAL12728, puis candidate en ligne, et clique sur le bouton «publier réponse». L’inscription est gratuite et nécessaire pour répondre et être informé en cas de modification de la consultation. Ce dépôt donne lieu à un AR mentionnant date et heure de réception sur la plate-forme.

      La candidature qui ne serait pas complètement chargée et publiée en ligne avant la date et heure limites, sera rejetée.

      Classification achats RATP: C6 – ingénierie travaux bâtiments et infrastructures.

      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      La participation est réservée à une profession particulière: oui
      Indiquer la profession: L’architecte doit être diplômé DPLG ou équivalent, DESA ou équivalent, et désormais DEA ou master + HMONP (titre d'architecte conformément à la loi du 3.1.1977 sur l'architecture) ou équivalent pour les candidats non établis en France. Carte d'inscription à l'ordre des architectes ou document équivalent pour l'architecte et/ou l'agence d'architecture à fournir.

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.2)Type de concours
      Restreint
      Nombre maximal: 4
      IV.1.7)Noms des participants déjà sélectionnés:
      IV.1.9)Critères d'évaluation des projets:

      Les critères d'évaluation des projets seront mentionnés dans le règlement du concours. Ils concernent la phase 2 du concours et ne s'appliqueront qu'aux candidats admis à présenter une offre.

      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.2)Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
      Date: 23/05/2018
      Heure locale: 14:00
      IV.2.3)Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés
      Date: 06/07/2018
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation:
      Français
      IV.3)Récompenses et jury
      IV.3.1)Information sur les primes
      Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s): oui
      Nombre et montant des primes à attribuer:

      L’exécution des prestations demandées ouvre droit à une prime. La prime est allouée aux candidats sur proposition du jury.

      Cette prime, forfaitaire et non révisable, s’élève 30 000 EUR HT.

      IV.3.2)Détail des paiements à verser à tous les participants:
      IV.3.3)Contrats faisant suite au concours
      Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours: oui
      IV.3.4)Décision du jury
      La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: oui
      IV.3.5)Noms des membres du jury sélectionnés:
      La désignation du jury sera effectuée dans les conditions mentionnées dans le règlement du concours.

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.3)Informations complémentaires:

      1 — durée du marché: la durée de marché est de 96 mois;

      2 – dossier de candidature: les candidats devront produire les pièces suivantes à l’appui de leurs candidatures:

      2.1 – dossier administratif:

      — les imprimés DC1 et DC2 (ou éléments équivalents pour les candidats non établis en France),

      — en cas de groupement d'entreprises, chaque co-traitant devra fournir un formulaire DC2. Le DC1 sera commun à tous les co-traitants,

      — ils fourniront en outre: les extraits de bilans, les comptes de résultat et annexes des 3 dernières années, ainsi que la structure de la société (filiales, actionnaires), la preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents,

      — le dernier CA annuel du candidat doit représenter au moins 2 fois le montant total annuel du marché estimé par la RATP;

      2.2 – dossier technique pour chaque membre du groupement:

      — une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis en lien avec l’objet du marché au cours des 3 dernières années (montant, date et destinataire public ou privé; attestations des destinataires / déclarations de l’opérateur économique prouvant la réalité de la livraison). En complément des éléments susmentionnés:

      —— les candidats devront sélectionner 4 réalisations d’opérations significatives apportées à la connaissance de la RATP; il sera accepté des images de rendu de concours (2 références au maximum),

      —— la remise du book de références des membres du groupement est acceptée,

      — une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pendant les 3 dernières années,

      — un document synthétique des moyens humains mobilisés pour l’opération (y compris CV), faisant apparaître: titres d’études, compétences professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat, appréciées en fonction des qualifications professionnelles produites,

      — une description du matériel et de l’équipement technique du candidat, notamment le parc informatique, les traceurs et les logiciels (notamment outils de conception et d'ingénierie CAO, DAO, BIM). La conception sera à réaliser en BIM management selon les principes de la charte d'utilisation du BIM de la Smart Buildings Alliance.

      Enfin, les candidats compléteront le document type de réponse joint au présent avis (format Excel) disponible à la section 1.8 du dossier de candidatures «AAC_2513», «formulaire de réponse».

      Les candidats qui ne sont pas en mesure de présenter les références demandées peuvent justifier de leur capacité technique par tout autre moyen, et notamment par la présentation de titres ou de l’expérience professionnelle du(es) responsable(s) et/ou exécutants.

      Pour les candidatures retenues, le lien permettant de télécharger le DCE sera précisé dans le mail d’invitation à présenter une offre. La fourniture du DCE sera soumise à la signature préalable d’un engagement de confidentialité.

      Le candidat peut adresser, dans les délais impartis, une Copie de sauvegarde (CS) de sa candidature/offre sur support physique électronique, par lettre recommandée avec AR avec obligatoirement la mention «copie de sauvegarde» à l’adresse mentionnée à la section I.

      Les candidatures / offres par télécopie ou par courrier électronique ne sont pas admises. Les documents transmis au format .exe ne sont pas acceptés.

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Paris
      7 rue de Jouy
      Paris Cedex 04
      75181
      France
      Téléphone: +33 144594400
      Courriel: MjE1WGNWV1dWH2VSHmFSY1pkMVtmY1JVXh9XYw==
      Fax: +33 144594646

      Adresse internet:http://paris.tribunal-administratif.fr

      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      RATP département juridique — unité projets et contrats
      54 quai de la Rapée
      Paris Cedex 12
      75599
      France
      Téléphone: +33 158772001
      Courriel: MjE4V1xUXRxgU1FdY2BhLmBPYl4cVGA=
      Fax: +33 158772123
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      19/04/2018
    © European Union, http://ted.europa.eu
  • Protected by Copyscape
  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 23.04.2018
Zuletzt aktualisiert 23.04.2018
Wettbewerbs-ID 2-299937 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 41