loading
  • FR-44115 Basse-Goulaine
  • 06.06.2018
  • Ausschreibung
  • (ID 2-301536)

Maîtrise d'œuvre relative à l'extension de la salle polyvalente Paul Bouin

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 06.06.2018, 14:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Nichtoffener Wettbewerb
    Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 3 - max. 3
    Gebäudetyp Kultur-, Veranstaltungsgebäude
    Art der Leistung Objektplanung Gebäude / Objektplanung Innenräume / Objektplanung Freianlagen / Tragwerksplanung / Kostenmanagement / Projektsteuerung / Schallschutz, Raumakustik / Brandschutz / Lichtplanung / Technische Ausrüstung
    Sprache Französisch
    Preisgelder/Honorare 33.000 EUR
    Baukosten 1.900.000 EUR
    Leistungsumfang
    La commune de Basse-Goulaine dispose actuellement d'un équipement comprenant une salle polyvalente avec gradins mobiles. Au regard de l'évolution des pratiques culturelles, liées aux festivités et spectacles, et afin de répondre aux attentes et besoins de la population, la commune de Basse-Goulaine a souhaité mettre à la disposition de la population une salle de spectacle supplémentaire moderne et accueillante avec gradins fixes en ajout du bâtiment existant.
    Montant estimatif des travaux, 1 900 000 EUR.
    Les missions qui seront confiées au Lauréat sont: les études d'esquisses, les études d'avant-projet, les études de projet, l'assistance pour la passation du ou des contrats de travaux, les études d'exécution, la direction de l'exécution du ou des contrats de travaux, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
    Adresse des Bauherren FR-44115 Basse-Goulaine
    TED Dokumenten-Nr. 198285-2018

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren


    • France-Basse-Goulaine: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

      2018/S 088-198285

      Avis de concours

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

      I.1)Nom et adresses
      Commune de Basse-Goulaine
      25 rue de la Razée
      Basse-Goulaine
      44115
      France
      Courriel: MTZeYW06XFttbV8nYWlvZltjaF8oYGw=
      Code NUTS: FRG01

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.basse-goulaine.fr/

      Adresse du profil d’acheteur: https://www.klekoon.com/

      I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.klekoon.com/
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.klekoon.com/
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Autorité régionale ou locale
      I.5)Activité principale
      Services généraux des administrations publiques

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

      Maîtrise d'œuvre relative à l'extension de la salle polyvalente Paul Bouin

      II.1.2)Code CPV principal
      71000000 - FG24
      II.2)Description
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71000000 - FG24
      II.2.4)Description des prestations:

      La commune de Basse-Goulaine dispose actuellement d'un équipement comprenant une salle polyvalente avec gradins mobiles. Au regard de l'évolution des pratiques culturelles, liées aux festivités et spectacles, et afin de répondre aux attentes et besoins de la population, la commune de Basse-Goulaine a souhaité mettre à la disposition de la population une salle de spectacle supplémentaire moderne et accueillante avec gradins fixes en ajout du bâtiment existant.

      Montant estimatif des travaux, 1 900 000 EUR.

      Les missions qui seront confiées au Lauréat sont: les études d'esquisses, les études d'avant-projet, les études de projet, l'assistance pour la passation du ou des contrats de travaux, les études d'exécution, la direction de l'exécution du ou des contrats de travaux, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.10)Critères de sélection des participants:

      — qualification et qualité du candidat (ou de l'équipe candidate),

      — qualité des références fournies.

      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      La participation est réservée à une profession particulière: oui
      Indiquer la profession: Architecte

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.2)Type de concours
      Restreint
      Nombre de participants envisagé: 3
      IV.1.7)Noms des participants déjà sélectionnés:
      IV.1.9)Critères d'évaluation des projets:

      — qualité architecturale, fonctionnelle et pertinence des réponses apportées au programme (30 %),

      — qualité urbaine et paysagère du plan masse d'ensemble du site (25 %),

      — respect de l'enveloppe budgétaire (25 %),

      — qualité environnementale et fiabilité des solutions techniques préconisées (20 %).

      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.2)Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
      Date: 06/06/2018
      Heure locale: 14:00
      IV.2.3)Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés
      Date: 15/06/2018
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation:
      Français
      IV.3)Récompenses et jury
      IV.3.1)Information sur les primes
      Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s): oui
      Nombre et montant des primes à attribuer:

      11 000 EUR HT par candidat (sur avis du jury).

      IV.3.2)Détail des paiements à verser à tous les participants:
      IV.3.3)Contrats faisant suite au concours
      Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours: oui
      IV.3.4)Décision du jury
      La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: non
      IV.3.5)Noms des membres du jury sélectionnés:

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.3)Informations complémentaires:
      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Nantes
      6 allée de l'Île Gloriette, CS 24111
      Nantes
      44041
      France
      Téléphone: +33 240994600
      Courriel: MjEwXWhbXFxbJGpXI2RXZGpbaTZga2hXWmMkXGg=

      Adresse internet: http://www.nantes.tribunal-administratif.fr/

      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      Tribunal administratif de Nantes
      6 allée de l'Île Gloriette, CS 24111
      Nantes
      44041
      France
      Téléphone: +33 240994600
      Courriel: MjExXGdaW1taI2lWImNWY2laaDVfamdWWWIjW2c=

      Adresse internet: http://www.nantes.tribunal-administratif.fr/

      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      04/05/2018
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 08.05.2018
Zuletzt aktualisiert 08.05.2018
Wettbewerbs-ID 2-301536 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 41

Seitenanfang