loading
  • CH-6005 Luzern
  • 06.07.2018
  • Ausschreibung
  • (ID 2-303374)

Erweiterung Cheerstrasse-Gopigen, Luzern

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 06.07.2018, 14:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Verkehr
    Art der Leistung Objektplanung Verkehrsanlagen / Objektplanung Ingenieurbauwerke / Generalplanerleistung / Umweltverträglichkeitsstudie
    Sprache Deutsch
    Auslober/Bauherr Stadt Luzern, Luzern (CH)
    Aufgabe
    Generalplanerleistungen, insbesondere Ingenieurleistungen und Spezialistendienstleistungen für das Projekt „Erweiterung Cheerstrasse-Gopigen“ als Generalplanerin/Generalplaner in den Projektphasen 31 (Vorprojekt); 32 (Bauprojekt); 33 (Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt); 41 (Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag); 51 (Ausführungsprojekt); 52 (Ausführung) und 53 (Inbetriebnahme, Abschluss) gemäß SIA-Normen 103 (2014) und 112:
    Fachgebiete:
    — Generalplanung (Gesamtleitung),
    — Strassenbau, einschliesslich Siedlungsentwässerung,
    — Kunstbauten (Strassenunterführung) inkl. Sanierung,
    — Umwelt (UVB),
    — Verkehrsplanung,
    — Strassenraumgestaltung (Landschaft, Raumplanung, Städtebau/Architektur, räumliche Anordnung).
    Leistungsumfang
    Generalplanerleistungen, insbesondere Ingenieurleistungen und Spezialistendienstleistungen für das Projekt „Erweiterung Cheerstrasse-Gopigen“ als Generalplanerin/Generalplaner in den Projektphasen 31 (Vorprojekt); 32 (Bauprojekt); 33 (Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt); 41 (Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag); 51 (Ausführungsprojekt); 52 (Ausführung) und 53 (Inbetriebnahme, Abschluss) gemäß SIA-Normen 103 (2014) und 112:
    Fachgebiete:
    — Generalplanung (Gesamtleitung),
    — Strassenbau, einschliesslich Siedlungsentwässerung,
    — Kunstbauten (Strassenunterführung) inkl. Sanierung,
    — Umwelt (UVB),
    — Verkehrsplanung,
    — Strassenraumgestaltung (Landschaft, Raumplanung, Städtebau/Architektur, räumliche Anordnung).
    Adresse des Bauherren CH-6005 Luzern
    TED Dokumenten-Nr. 229976-2018

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren


    • die Schweiz-Luzern: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

      2018/S 100-229976

      Auftragsbekanntmachung

      Dienstleistungen

      Richtlinie 2014/24/EU

      Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

      I.1)Name und Adressen
      Stadt Luzern, Umwelt- und Mobilitätsdirektion, Tiefbauamt
      Industriestrasse 6
      Luzern
      6005
      Schweiz
      Kontaktstelle(n): Markus Sigrist
      E-Mail: MjEzYFRlXmhmIWZcWmVcZmczZmdUV2dfaG1YZWEhVls=
      NUTS-Code: CH0

      Internet-Adresse(n):

      Hauptadresse: https://www.simap.ch

      I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
      I.3)Kommunikation
      Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1021237
      Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
      Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
      Stadt Luzern, Umwelt- und Mobilitätsdirektion, Tiefbauamt
      Industriestrasse 6
      Luzern
      6005
      Schweiz
      Kontaktstelle(n): Markus Sigrist
      E-Mail: MjEwY1doYWtpJGlfXWhfaWo2aWpXWmpia3BbaGQkWV4=
      NUTS-Code: CH0

      Internet-Adresse(n):

      Hauptadresse: https://www.simap.ch

      I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
      Regional- oder Kommunalbehörde
      I.5)Haupttätigkeit(en)
      Allgemeine öffentliche Verwaltung

      Abschnitt II: Gegenstand

      II.1)Umfang der Beschaffung
      II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

      Erweiterung Cheerstrasse-Gopigen, Luzern

      II.1.2)CPV-Code Hauptteil
      71250000
      II.1.3)Art des Auftrags
      Dienstleistungen
      II.1.4)Kurze Beschreibung:

      Generalplanerleistungen, insbesondere Ingenieurleistungen und Spezialistendienstleistungen für das Projekt „Erweiterung Cheerstrasse-Gopigen“ als Generalplanerin/Generalplaner in den Projektphasen 31 (Vorprojekt); 32 (Bauprojekt); 33 (Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt); 41 (Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag); 51 (Ausführungsprojekt); 52 (Ausführung) und 53 (Inbetriebnahme, Abschluss) gemäß SIA-Normen 103 (2014) und 112:

      Fachgebiete:

      — Generalplanung (Gesamtleitung),

      — Strassenbau, einschliesslich Siedlungsentwässerung,

      — Kunstbauten (Strassenunterführung) inkl. Sanierung,

      — Umwelt (UVB),

      — Verkehrsplanung,

      — Strassenraumgestaltung (Landschaft, Raumplanung, Städtebau/Architektur, räumliche Anordnung).

      II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
      II.1.6)Angaben zu den Losen
      Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
      II.2)Beschreibung
      II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
      II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
      II.2.3)Erfüllungsort
      NUTS-Code: CH0
      Hauptort der Ausführung:

      In den Räumlichkeiten des Anbieters und Auftraggebers sowie am Ort der Realisierung (Stadt Luzern).

      II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

      Generalplanerleistungen, insbesondere Ingenieurleistungen und Spezialistendienstleistungen für das Projekt „Erweiterung Cheerstrasse-Gopigen“ als Generalplanerin/Generalplaner in den Projektphasen 31 (Vorprojekt); 32 (Bauprojekt); 33 (Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt); 41 (Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag); 51 (Ausführungsprojekt); 52 (Ausführung) und 53 (Inbetriebnahme, Abschluss) gemäß SIA-Normen 103 (2014) und 112:

      Fachgebiete:

      — Generalplanung (Gesamtleitung),

      — Strassenbau, einschliesslich Siedlungsentwässerung,

      — Kunstbauten (Strassenunterführung) inkl. Sanierung,

      — Umwelt (UVB),

      — Verkehrsplanung,

      — Strassenraumgestaltung (Landschaft, Raumplanung, Städtebau/Architektur, räumliche Anordnung).

      II.2.5)Zuschlagskriterien
      Die nachstehenden Kriterien
      Kostenkriterium - Name: ZK1: Kompetenz (Referenzen) Schlüsselpersonen / Gewichtung: 40 %
      Kostenkriterium - Name: ZK2: Angebotspreis / Gewichtung: 35 %
      Kostenkriterium - Name: ZK3: Auftragsanalyse / Gewichtung: 25 %
      II.2.6)Geschätzter Wert
      II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
      Beginn: 04/09/2018
      Ende: 31/12/2023
      Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
      II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
      Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
      II.2.11)Angaben zu Optionen
      Optionen: nein
      II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
      II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
      Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
      II.2.14)Zusätzliche Angaben

      Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

      III.1)Teilnahmebedingungen
      III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
      III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
      Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
      III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
      Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

      1) Einhaltung Vergabegrundsätze

      2) Erfahrung Generalplanerin/Generalplaner

      3) Qualitätsnachweis

      III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
      III.2)Bedingungen für den Auftrag
      III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
      III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
      III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

      Abschnitt IV: Verfahren

      IV.1)Beschreibung
      IV.1.1)Verfahrensart
      Offenes Verfahren
      IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
      IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
      IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
      IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
      Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
      IV.2)Verwaltungsangaben
      IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
      IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
      Tag: 06/07/2018
      Ortszeit: 14:00
      IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
      IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
      Deutsch
      IV.2.6)Bindefrist des Angebots
      Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
      IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
      Tag: 06/07/2018
      Ortszeit: 14:15
      Ort:

      Stadt Luzern, Tiefbauamt, Industriestr. 6, Luzern.

      Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

      Es findet keine öffentliche Öffnung der Angebote statt. Das Offertöffnungsprotokoll wird allen Anbietenden zugestellt.

      Abschnitt VI: Weitere Angaben

      VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
      Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
      VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
      VI.3)Zusätzliche Angaben:

      Teilangebote sind nicht zugelassen.

      Verhandlungen: technische Bereinigungen bleiben vorbehalten. Es werden keine Abgebotsrunden durchgeführt.

      Verfahrensgrundsätze: die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten. Zudem müssen in jeder Beziehung die Arbeitsgesetze und die aktuellen schweizerischen Sozialpartnerverträge eingehalten sein.

      Sonstige Angaben: Begehung: findet keine statt. Einsichtnahme: Wesentliche Projektunterlagen sind unter www.simap.ch herunterzuladen.

      Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit Publikation beim Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, Obergrundstrasse 46, Postfach 3569, 6002 Luzern, Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und dessen Begründung zu enthalten und ist im Doppel einzureichen. Die angefochtene Ausschreibung und die vorhandenen Beweismittel sind beizulegen.

      Schlusstermin/Bemerkungen: Versehen mit dem Vermerk „Generalplaner Cheerstrasse, bitte nicht öffnen“. Das Risiko der rechtzeitigen Zustellung (vor Offertöffnung) der Offerte liegt beim Anbieter.

      Bemerkungen (Termin für schriftliche Fragen)Fragen können schriftlich, in deutscher Sprache, an die Projekt Management Margadant AG, Grünfeldweg 23, 6208 Oberkirch oder per E-Mail an MjExYCNiVmdcVllWY2k1ZWJiVlwjWF0= mit dem Stichwort „Cheerstrasse, Luzern“ eingereicht werden. Die Beantwortung der Fragen erfolgt ab dem 14.6.18 schriftlich an alle Bezüger der Ausschreibungsunterlagen. Über SIMAP werden keine Fragen beantwortet.

      Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 26.5.2018, Dok. 1021237 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 7.6.2018.

      Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab 26.5.2018 bis 5.7.2018.

      Bedingungen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: die Ausschreibungsunterlagen werden nur über www.simap.ch abgegeben.

      VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
      VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
      Bundesverwaltungsgericht
      Postfach
      St. Gallen
      9023
      Schweiz
      VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
      VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
      VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
      VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
      26/05/2018
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 29.05.2018
Zuletzt aktualisiert 29.05.2018
Wettbewerbs-ID 2-303374 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 44

Seitenanfang