loading
  • FR-33000 Bordeaux
  • 28.06.2018
  • Ausschreibung
  • (ID 2-303643)

Appel à candidature sur compétence/référence-moyens pour une mission de maîtrise d'œuvre en vue de la rénovation de l'immeuble «La Misérocorde» à Pau (64) pour regrouper les juridictions de Pau


 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 28.06.2018, 12:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Verhandlungsverfahren
    Gebäudetyp Wohnungsbau
    Art der Leistung Brandschutz / Technische Ausrüstung
    Sprache Französisch
    Baukosten 5.300.000 EUR
    Aufgabe
    L'opération envisagée consiste en la rénovation/restructuration lourde de l'immeuble «La Miséricorde» situé au cœur du centre-ville et développant une surface dans œuvre de 3 000 m2 pour une surface utile de 2 100 m2. La rénovation de la Miséricorde permettra d'y regrouper le Tribunal d'instance, le Tribunal de commerce, le conseil des Prud'Hommes et le service administratif régional de la cour d'appel de Pau et ainsi de réduire à 2 implantations les juridictions paloises. La Miséricorde est un ancien couvent du 19ème siècle à l'architecture classique, organisé sur 5 niveaux (SS, RDC,Entresol, R+1 et R+2) avec une emprise au sol en E et une ancienne chapelle en partie centrale. Le bâtiment est repéré comme «Très intéressant» dans la Zppaup, l'intervention sur les façades et la chapelle sera soumis à l'avis de l'ABF. Le bâtiment est actuellement vide, les travaux se dérouleront en site inoccupé. Le coût des travaux est estimé à 5 300 000 EUR HT et la durée à 18 mois.
    Leistungsumfang
    La mission de maîtrise d'œuvre sera une mission de base de type loi MOP avec VISA. Elle comprendra,en missions complémentaires, la mission CSSI.
    Adresse des Bauherren FR-33000 Bordeaux
    TED Dokumenten-Nr. 233296-2018

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren


    • France-Bordeaux: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

      2018/S 102-233296

      Avis de marché

      Services

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      ARE Bordeaux
      Ministère de la justice — Secrétariat général — service de l'immobilier ministériel — département immobilier de Bordeaux — 36 rue Servandoni
      Bordeaux
      33000
      France
      Point(s) de contact: M. Felix Mourot
      Téléphone: +33 667590554
      Courriel: MjEwXFtiX24kY2VraGVqNmBraWpfWVskXWVrbCRcaA==
      Code NUTS: FR

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.justice.gouv.fr

      Adresse du profil d’acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr

      I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.marches-publics.gouv.fr
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.marches-publics.gouv.fr
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
      I.5)Activité principale
      Services généraux des administrations publiques

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

      Appel à candidature sur compétence/référence-moyens pour une mission de maîtrise d'œuvre en vue de la rénovation de l'immeuble «La Misérocorde» à Pau (64) pour regrouper les juridictions de Pau

      Numéro de référence: DI_Bdx_MOe_Misericorde_Pau
      II.1.2)Code CPV principal
      71000000
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

      L'opération envisagée consiste en la rénovation/restructuration lourde de l'immeuble «La Miséricorde» situé au cœur du centre-ville et développant une surface dans œuvre de 3 000 m2 pour une surface utile de 2 100 m2. La rénovation de la Miséricorde permettra d'y regrouper le Tribunal d'instance, le Tribunal de commerce, le conseil des Prud'Hommes et le service administratif régional de la cour d'appel de Pau et ainsi de réduire à 2 implantations les juridictions paloises. La Miséricorde est un ancien couvent du 19ème siècle à l'architecture classique, organisé sur 5 niveaux (SS, RDC,Entresol, R+1 et R+2) avec une emprise au sol en E et une ancienne chapelle en partie centrale. Le bâtiment est repéré comme «Très intéressant» dans la Zppaup, l'intervention sur les façades et la chapelle sera soumis à l'avis de l'ABF. Le bâtiment est actuellement vide, les travaux se dérouleront en site inoccupé. Le coût des travaux est estimé à 5 300 000 EUR HT et la durée à 18 mois.

      II.1.5)Valeur totale estimée
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71000000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FR
      Lieu principal d'exécution:

      Immeuble «La Miséricorde» — place Marguerite Laborde — 64000 Pau.

      II.2.4)Description des prestations:

      La mission de maîtrise d'œuvre sera une mission de base de type loi MOP avec VISA. Elle comprendra,en missions complémentaires, la mission CSSI.

      II.2.5)Critères d’attribution
      Critères énoncés ci-dessous
      Critère de qualité - Nom: La composition et l'organisation de l'équipe / Pondération: 50 %
      Critère de qualité - Nom: La capacité technique et professionelle / Pondération: 50 %
      Prix - Pondération: 0 %
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Début: 01/11/2018
      Fin: 01/09/2022
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

      Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: 5.

      La procédure de sélection du titulaire du marché se décompose en 2 phases:

      — la phase 1 de «Candidature», objet du présent avis, présélection de 5 candidats admis à remettre une offre,

      — la phase 2 de «Consultation», remise d'une offre avant négociation, puis d'une offre après négociation et attribution.

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      Liste et description succincte des conditions:

      Le candidat devra compter au sein de son équipe pluridisciplinaire une architecte inscrit à l'ordre des architectes français (ou équivalent pour les architectes non établis en France) et un bureau d'étude technique ou groupement de BET.

      L'architecte justifiera de son inscription à l'ordre en produisant son attestation pour l'année en cours (2018). Cette attestation sera à produire chaque année pendant la durée de l'opération.

      III.1.2)Capacité économique et financière
      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Liste et description succincte des critères de sélection:

      Les candidatures seront sélectionnées au vu des critères suivants:

      1) la composition et l'organisation de l'équipe au regard de la note de présentation (50 %);

      2) la capacité technique et professionnelle analysée au regard de la qualité et la pertinence des références proposées (projets passés similaires, projets communs entre les membres du groupement, qualité de conception architecturale, d'ingénierie, d'économie de la construction et paysagère, compétence architecturale patrimoniale) (50 %).

      Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

      Les compétences minimales attendues par le maître d'ouvrage sont les suivantes: architecturale notamment sur les bâtiments présentant un caractère historique; réhabilitation lourde de bâtiment; structure; thermique et fluide; courant forts / courants faibles; acoustique; réglementation sécurité incendie et système de sécurité incendie; réglementation accessibilité des personnes à mobilité réduite; économie de la construction.

      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

      Le mandataire du groupement conjoint (de préférence l'architecte) sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du Pouvoir adjudicateur.

      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
      Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure concurrentielle avec négociation
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.5)Informations sur la négociation
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 28/06/2018
      Heure locale: 12:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      Date: 01/09/2018
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:

      Les dossiers de candidature seront transmis sur un support physique sous pli cacheté portant les mentions successives: Di_Bdx_Moe_Misericorde_Pau - opération de rénovation de l'immeuble La Miséricorde à Pau dans le cadre de la réorganisation et le regroupement des juridictions paloises — consultation du MOE — candidature — ne pas ouvrir, ou dématérialisée sur la plate-forme des achats de l'état (http://www.marchespublics.gouv.fr) sous la référence publique Di_Bdx_Moe_Misericorde_Pau, ou sur un support physique électronique (CD-ROM formaté ou clé USB). Les dossiers électroniques ne devront pas dépasser une taille maximum de 200 Mo.

      Un architecte ou un BET ne peuvent candidater au sein de plusieurs offres, à l'exception des bureaux d'études spécialisés en acoustique. Si plusieurs candidatures font apparaître des membres de groupement communs (à l'exception des BET spécialisés en acoustique), toutes les candidatures seront rejetées sans être analysées. Les candidats recevront l'information du rejet de leur candidature au motif de la multiplicité des candidatures de l'un des membres. Si un même candidat réalise plusieurs envois successifs, seule sera analysée la dernière offre reçue par la maîtrise d'ouvrage (papier ou électronique) dans le délai fixé pour la remise des candidatures.

      Les autres documents seront retournés au candidat sans être ouverts.

      Ces dossiers devront comprendre deux parties distinctes:

      1) un dossier administratif comprenant les documents et renseignements rendant recevable la candidature. Il est ainsi attendu la production des formulaires DC1 et DC2 signés (documents téléchargeable sur le site http://www.economie.gouv.fr); l'attestation de pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat en cas de groupement ; les attestations d'assurance de l'année en cours des candidats en lien avec cette mission et les travaux objets de l'opération ; l'attestation d'inscription à l'ordre des architectes de l'un des membres; la copie du jugement en cas de redressement judiciaire;

      2) un dossier technique constitué d'une note de présentation synthétique de la candidature avec la composition de l'équipe, l'identification du mandataire et les compétences de tous les collaborateurs ayant vocation à intervenir dans le cadre de l'opération — 2 pages recto verso A4 maximum.

      Cette note sera complétée d'une affiche composée de trois formats A3, présentant des références récentes (inférieures à 5 ans) et pertinentes (en rapport avec le projet), de tous les membres du groupement dont le nombre et la répartition sont laissés à l'appréciation des candidats. Il semble opportun de présenter les références communes des membres du groupement. Ces références devront présenter a minima un titre pour identifier l'opération, le Maître d'Ouvrage, le montant des travaux HT, le stade d'avancement ou la date de mise en service et la nature de la mission effectuée. Enfin une liste exhaustive de références libres pour chaque membre du groupement. L'absence de l'un des documents listés ci-avant constituera un motif de rejet de la candidature, jugée irrégulière. Toutefois, la maîtrise d'ouvrage se réserve la possibilité d'interroger les candidats pour compléter leur candidature. Tout document supplémentaire à ceux listés ci-avant ne sera pas analysé.

      Pour information, la maîtrise d'ouvrage précise que les offres définitives des candidats remises après la phase de négociation de la phase 2 seront jugées au regard des critères suivants (avec leur pondération) : la valeur technique des offres (60 %) et le prix de la proposition (40 %).

      Le présent avis tient lieu de Règlement de consultation pour la 1ère phase dite de candidature. Cette consultation est publiée sur la plate-forme des achats de l'état : Place (www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence «Di_Bdx_Moe_Misericorde_Pau».

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Bordeaux
      9 rue Tastet
      Bordeaux
      33000
      France
      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      22/05/2018
    © European Union, http://ted.europa.eu
  • Protected by Copyscape
  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 31.05.2018
Zuletzt aktualisiert 31.05.2018
Wettbewerbs-ID 2-303643 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 38