loading
  • FR-49101 Angers Cedex 02
  • 19.07.2018
  • Ausschreibung
  • (ID 2-305393)

Conception et réalisation pour des travaux de construction d’un ensemble immobilier composé de logements étudiants, logements pour les chercheurs, logements locatifs sociaux et de bureaux aménagés Îlot S2 ZAC Cœur de Maine

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 19.07.2018, 17:15 Bewerbungsschluss
    Verfahren Verhandlungsverfahren
    Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 3 - max. 4
    Gebäudetyp Wohnungsbau
    Art der Leistung Bauleistung / Objektplanung Gebäude
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Dans le cadre de sa démarche de Responsabilité sociale et environnementale (RSE) et de la politique de la ville d’Angers répondant à l’aménagement de la ZAC Cœur de Maine, Angers Loire Habitat a été retenu pour construire sur l’Îlot S2, le programme suivant:
    — CROUS: 170 logements collectifs étudiants,
    — MICA (Maison internationale des chercheurs angevins) 19 logements, 3 bureaux, 2 salles de cours, une salle commune, laverie, atelier, locaux divers,
    — ALh: 30 logements collectifs locatifs sociaux,
    — 3750 m2 de bureaux aménagés non cloisonnés,
    — 1 parking en sous-sol,
    — 1 jardin d’agrément central.
    Cette opération de 10 500 m2 de surface de plancher attendue s’implantera sur une parcelle de 3 075 m2 environ.
    L’importance des opérations de construction par rapport à la surface de la parcelle impliquera une gestion de chantier optimale.
    Aussi, pour répondre aux différentes contraintes de ce type d’opération, il sera nécessaire de s’entourer d’une équipe de conception et de réalisation.
    Pour y parvenir, il conviendra de travailler sur les thématiques suivantes qui caractérisent le projet à savoir:
    * calendrier contraint en vue d’une livraison en juin 2021;
    * gestion du projet en BIM;
    * apporter des solutions pour:
    — la gestion du chantier sur une parcelle exiguë (pas de possibilité de stockage à l’extérieur de l’Îlot S2),
    — chantier mené en faible nuisance (règlement de ZAC);
    * maîtriser le caractère inondable de la zone;
    * maîtriser l’adaptabilité des fondations;
    * assurer une qualité architecturale et urbaine (proximité de l’Îlot S1 – Métamorphose – Imagine Angers);
    * respecter les coûts annoncés lors de la remise de l’offre et ce jusqu’à la livraison du bâtiment;
    * s’intégrer dans l’environnement urbain en pleine mutation.
    Adresse des Bauherren FR-49101 Angers Cedex 02
    TED Dokumenten-Nr. 258232-2018

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren


    • France-Angers: Travaux de construction

      2018/S 113-258232

      Avis de marché

      Travaux

      Directive 2004/18/CE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

      OPH Angers Loire Habitat
      4 rue de la Rame, CS 70109
      À l'attention de: Monsieur le Directeur général
      49101 Angers Cedex 02
      France
      Téléphone: +33 241235757
      Fax: +33 241235750

      Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés

      Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: OPH Angers Loire Habitat
      Sur le site www.achatpublic.com
      Point(s) de contact: L’entreprise générale ou le groupement d’entreprise devra télécharger sur le site www.achatpublic.com le document servant de support à la présentation de la candidature (sélection des candidatures et plan de principe).
      49101 Angers
      France

      Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: OPH Angers Loire Habitat
      Sur le site www.achatpublic.com
      Point(s) de contact: Par recommandé au siège d’Angers Loire habitat — 4 rue de la Rame — CS 70109 — 49101 Angers Cedex 02 ou par dépôt à cette même adresse au service marchés, 1er étage ou sur le site www.achatpublic.com
      49101 Angers Cedex 02
      France

      I.2)Type de pouvoir adjudicateur
      Autre: EPIC
      I.3)Activité principale
      Logement et équipements collectifs
      I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs

      Section II: Objet du marché

      II.1)Description
      II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
      Conception et réalisation pour des travaux de construction d’un ensemble immobilier composé de logements étudiants, logements pour les chercheurs, logements locatifs sociaux et de bureaux aménagés Îlot S2 ZAC Cœur de Maine.
      II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
      Travaux
      Conception et exécution
      Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: 2 rue de la Rame, 49100 Angers
      Code NUTS
      II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      II.1.4)Information sur l’accord-cadre
      II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
      Dans le cadre de sa démarche de Responsabilité sociale et environnementale (RSE) et de la politique de la ville d’Angers répondant à l’aménagement de la ZAC Cœur de Maine, Angers Loire Habitat a été retenu pour construire sur l’Îlot S2, le programme suivant:
       — CROUS: 170 logements collectifs étudiants,
       — MICA (Maison internationale des chercheurs angevins) 19 logements, 3 bureaux, 2 salles de cours, une salle commune, laverie, atelier, locaux divers,
       — ALh: 30 logements collectifs locatifs sociaux,

      — 3750 m2 de bureaux aménagés non cloisonnés,

      — 1 parking en sous-sol,
       — 1 jardin d’agrément central.

      Cette opération de 10 500 m2 de surface de plancher attendue s’implantera sur une parcelle de 3 075 m2 environ.

      L’importance des opérations de construction par rapport à la surface de la parcelle impliquera une gestion de chantier optimale.
       Aussi, pour répondre aux différentes contraintes de ce type d’opération, il sera nécessaire de s’entourer d’une équipe de conception et de réalisation.
       Pour y parvenir, il conviendra de travailler sur les thématiques suivantes qui caractérisent le projet à savoir:
       * calendrier contraint en vue d’une livraison en juin 2021;
       * gestion du projet en BIM;
       * apporter des solutions pour:
       — la gestion du chantier sur une parcelle exiguë (pas de possibilité de stockage à l’extérieur de l’Îlot S2),
       — chantier mené en faible nuisance (règlement de ZAC);
       * maîtriser le caractère inondable de la zone;
       * maîtriser l’adaptabilité des fondations;
       * assurer une qualité architecturale et urbaine (proximité de l’Îlot S1 – Métamorphose – Imagine Angers);
       * respecter les coûts annoncés lors de la remise de l’offre et ce jusqu’à la livraison du bâtiment;
       * s’intégrer dans l’environnement urbain en pleine mutation.
      II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

      45000000, 71000000

      II.1.7)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
      II.1.8)Lots
      Division en lots: non
      II.1.9)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: oui
      II.2)Quantité ou étendue du marché
      II.2.1)Quantité ou étendue globale:
      II.2.2)Information sur les options
      II.2.3)Reconduction
      II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
      Durée en mois: 30 (à compter de la date d’attribution du marché)

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions relatives au contrat
      III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
      Une retenue de garantie d’un montant de 5 % est prévue sur ce marché. Elle pourra être remplacée par une garantie à première demande dans les conditions prévues par la réglementation.
       L’avance sera versée après constitution d’une garantie à première demande.
      III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
      Prix global et forfaitaires. Règlement des comptes selon les modalités et conditions du CCAG travaux. Le financement pour l’accession et le bâtiment tertiaire: au moyen de ressources propres.
       Le financement pour les logements locatifs: subventions État et ALM et emprunts CDC.
       Paiement à 30 jours par virement administratif.
      III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
      S'agissant d'un marché de conception réalisation pour la construction de logements neufs et la réhabilitation de logements pour des personnes âgées, les candidats se présenteront en entreprise générale ou en groupement d’entreprises.
       Le groupement conception réalisation comprendra au moins un concepteur (architecte ou groupement d’architectes), un constructeur (entreprise individuelle, groupement d'entreprises ou entreprise générale) et une ingénierie (bureau d'études pluridisciplinaires ou groupement de cabinet d'ingénieurs en structure, thermique, hydrologie et économie de la construction).
       Les compétences ci-dessus sont obligatoires et seront clairement exprimées dans la candidature sous peine d’exclusion.
       Le constructeur sera mandataire du groupement conception réalisation.
       Si le constructeur se présente sous la forme d'un groupement d'entreprises, ce dernier sera conjoint avec mandataire solidaire.
       Il est interdit à l’entreprise générale (ou au groupement d’entreprises) et au maître d’œuvres de présenter plusieurs candidatures en qualité de membre de plusieurs groupement. Cette clause d’exclusion ne s’applique pas au bureau d’études.
      III.1.4)Autres conditions particulières
      III.2)Conditions de participation
      III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession

      Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat), soit le Document unique de marché européen (DUME) disponible gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr

      * la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire;
      * renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail;
      * attestations sur l’honneur du candidat indiquant qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir;
      * le concepteur (architecte) devra avoir la qualification architecte DPLG, DESA, DEA + HMONP ou équivalent, inscrits au tableau de l'ordre.
      III.2.2)Capacité économique et financière
      III.2.3)Capacité technique
      III.2.4)Informations sur les marchés réservés
      III.3)Conditions propres aux marchés de services
      III.3.1)Information relative à la profession
      III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service

      Section IV: Procédure

      IV.1)Type de procédure
      IV.1.1)Type de procédure
      Négociée
      Des candidats ont déjà été sélectionnés (s'il y a lieu, dans le cadre de certains types de procédures négociées) non
      IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
      Nombre minimal envisagé 3: et nombre maximal 4
      Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: Cf. fiche de sélection des candidatures (à télécharger sur achat public.com).
      IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
      IV.2)Critères d’attribution
      IV.2.1)Critères d’attribution
      IV.2.2)Enchère électronique
      IV.3)Renseignements d'ordre administratif
      IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
      IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
      non
      IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
      IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      19.7.2018 - 17:15
      IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
      français.
      IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      IV.3.8)Modalités d’ouverture des offres

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
      VI.3)Informations complémentaires
      L’avis implique: un marché de conception réalisation soumis aux dispositions de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 et au décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
       Procédure de passation du marché: procédure concurrentielle avec négociation.
       Renseignements d’ordre administratif et/ou technique:

      — renseignements techniques: OPH Angers Loire habitat – E. Bourdais — tél.: +33 241235771, courriel: MjExWVZrXlkjWFZiamk1VmNcWmdoImFkXmdaIl1WV15pVmkjW2c=

      — renseignements administratifs: OPH Angers Loire habitat – A. L. Janouin — tél.: +33 241235757, courriel: MjE3XFBhUldUL1BdVlRhYhxbXlhhVBxXUFFYY1BjHVVh

      Date prévisionnelle de démarrage des prestations: janvier 2019.
       Pièces techniques à fournir à la candidature:
       1) dossier de présentation et de capacité technique:
       — indications des effectifs et des moyens techniques des candidats,
       — certificats de qualifications professionnelles des candidats,
       — les missions qui seront précisées dans le marché porteront à la fois sur des missions d'étude (mission de base loi MOP + Note RT en vigueur + Études des approvisionnements énergétiques), d'ingénierie et d'exécution de travaux.
       2) expérience:
       — les références relatives à chaque item demandé doivent être fournies sur une page recto/verso par référence, photos comprises.
       3) technicité:
       — fournir attestation niveau BIM, moyens matériels et formation du personnel sur 1 page recto,
       — les références relatives aux expériences communes du groupement doivent être fournies sur une page recto/verso.
       4) gestion de chantier:
       — les références relatives aux chantiers à faible nuisance doivent être fournies sur une page recto/verso par référence, photos comprises,
       — les références relatives aux chantiers similaires avec la contrainte de parcelle exiguë doivent être fournies sur une page recto/verso par référence, photos comprises,
       — la note méthodologique doit être fournie sur une page recto/verso.

      Nota: toutes les références de projets représentatifs devront concerner de opérations datées de moins de 5 ans et en projets réalisés. À expliciter en indiquant leur coût en EUR HT / m2 de surface habitable, nombres de logements…

      L’entreprise générale ou le groupement d’entreprise devra télécharger sur achat public le document servant de support à la présentation de la candidature (sélection des candidatures et plan de principe).
       Descriptions concernant les achats supplémentaires: durant la période d’exécution du marché des avenants et marchés supplémentaires ou des décisions de poursuivre pourront être pris en compte par le pouvoir adjudicateur.
       Aucune forme de groupement n’est imposée à l’attributaire du marché.
       Une prime sera attribuée aux équipes retenues à l’issue de l’analyse des candidatures afin de leur permettre de remettre une offre à la hauteur des objectifs attendus. Le montant de la prime sera fixé dans la lettre d’invitation des candidats à soumissionner. La rémunération de l’attributaire du marché tiendra compte de la prime qui l’a reçu.
       L’exécution des marchés comportera une clause emploi insertion obligatoire.
      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours

      Tribunal administratif de Nantes
      6 allée de l'île Gloriette
      44000 Nantes
      France

      Organe chargé des procédures de médiation

      Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
      6 quai Ceineray
      44000 Nantes
      France

      VI.4.2)Introduction des recours
      Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Articles R. 421-1 à R. 421-7 du code de justice administrative (2 mois à compter de la notification ou publication de la décision de rejet de l'organisme). Articles L. 551-1 et R. 551-1 du code de justice administrative pour le référé précontractuel qui peut être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat. Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (2 mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique).
      VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

      Greffe du tribunal administratif de Nantes
      6 allée de l'Île Gloriette
      44000 Nantes
      France

      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      13.6.2018
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 15.06.2018
Zuletzt aktualisiert 15.06.2018
Wettbewerbs-ID 2-305393 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 36

Seitenanfang