loading
  • FR-35031 Rennes
  • 03.09.2018
  • Ausschreibung
  • (ID 2-309439)

Commune de Saint-Jacques-de-la-Lande — Requalification du quartier Pigeon Blanc — Mission de maîtrise d'œuvre

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 03.09.2018, 16:45 Bewerbungsschluss
    Verfahren Verhandlungsverfahren
    Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 3 - max. 5
    Gebäudetyp Verkehr
    Art der Leistung Objektplanung Freianlagen / Objektplanung Verkehrsanlagen / Studien, Gutachten
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Le projet consiste principalement en la requalification du quartier Pigeon Blanc à Saint-Jacques-de-la-Lande:
    — redistribution des typologies des voies afin de travailler les circulations douces et automobiles,
    — effacement des réseaux, modernisation des réseaux souterrains en fonction des demandes des concessionnaires. Certains de ces travaux peuvent être réalisés sous maîtrise d'ouvrage des concessionnaires,
    — retraitement des sols, plantations, éclairage, tout en proposant une offre de stationnement suffisante.
    Leistungsumfang
    La mission de maîtrise d'œuvre qui sera confiée à l'équipe retenue à l'issue de la procédure comportera les éléments de mission suivants:
    — d'une part, une phase conception composée des études préliminaires, de l'avant-projet, du projet, de l'assistance aux contrats de travaux et de l'ordonnancement, pilotage et coordination,
    — d'autre part, une phase de suivi de la réalisation comprenant les études d'exécution, la direction de l'exécution des contrats de travaux, l'ordonnancement, pilotage et coordination, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
    Adresse des Bauherren FR-35031 Rennes
    TED Dokumenten-Nr. 315433-2018

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren


    • France-Rennes: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

      2018/S 138-315433

      Avis de marché

      Services

      Legal Basis:

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      Rennes Métropole
      4 avenue Henri Fréville, CS 93111
      Rennes
      35031
      France
      Point(s) de contact: M. le président de Rennes Métropole
      Courriel: MjIwURpTYVVYWFFZW2AsXlFaWlFfWVFgXltcW1hRGlJe
      Code NUTS: FRH03

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://marches.e-megalisbretagne.org

      Adresse du profil d’acheteur: http://marches.e-megalisbretagne.org

      I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://marches.e-megalisbretagne.org
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://marches.e-megalisbretagne.org
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
      Rennes Métropole
      Service marchés publics 16 boulevard Laennec, CS 93111
      Rennes
      France
      Courriel: MjEzV1hcIGBUZVZbWGYzZVhhYVhmYFhnZWJjYl9YIVll
      Code NUTS: FRH03

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: https://marches.e-megamisbretagne.org/

      Adresse du profil d’acheteur: https://marches.e-megamisbretagne.org/

      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Autorité régionale ou locale
      I.5)Activité principale
      Services généraux des administrations publiques

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

      Commune de Saint-Jacques-de-la-Lande — Requalification du quartier Pigeon Blanc — Mission de maîtrise d'œuvre

      Numéro de référence: 18190060_PCN
      II.1.2)Code CPV principal
      71240000
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

      Le projet consiste principalement en la requalification du quartier Pigeon Blanc à Saint-Jacques-de-la-Lande:

      — redistribution des typologies des voies afin de travailler les circulations douces et automobiles,

      — effacement des réseaux, modernisation des réseaux souterrains en fonction des demandes des concessionnaires. Certains de ces travaux peuvent être réalisés sous maîtrise d'ouvrage des concessionnaires,

      — retraitement des sols, plantations, éclairage, tout en proposant une offre de stationnement suffisante.

      II.1.5)Valeur totale estimée
      Valeur hors TVA: 250 000.00 EUR
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71240000
      71420000
      71300000
      71335000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FRH03
      II.2.4)Description des prestations:

      La mission de maîtrise d'œuvre qui sera confiée à l'équipe retenue à l'issue de la procédure comportera les éléments de mission suivants:

      — d'une part, une phase conception composée des études préliminaires, de l'avant-projet, du projet, de l'assistance aux contrats de travaux et de l'ordonnancement, pilotage et coordination,

      — d'autre part, une phase de suivi de la réalisation comprenant les études d'exécution, la direction de l'exécution des contrats de travaux, l'ordonnancement, pilotage et coordination, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

      II.2.5)Critères d’attribution
      Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
      II.2.6)Valeur estimée
      Valeur hors TVA: 250 000.00 EUR
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 72
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
      Nombre minimal envisagé: 3
      Nombre maximal: 5
      Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

      Les critères retenus pour sélectionner les candidatures sont, par ordre d'importance relative décroissante, les suivants:

      1) Capacités professionnelles;

      2) capacités techniques;

      3) capacités financières.

      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      III.1.2)Capacité économique et financière
      Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
      Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure concurrentielle avec négociation
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.5)Informations sur la négociation
      Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 03/09/2018
      Heure locale: 16:45
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      Durée en mois: 7 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:

      Le règlement d'appel à candidature est disponible gratuitement à l'adresse suivante: http://marches.e-megalisbretagne.org sous le numéro de référence: 18190060_pcn

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Rennes
      3 contour de la Motte, CS 44416
      Rennes
      35044
      France
      Téléphone: +33 223212828
      Courriel: MjExXGdaW1taI2lWImdaY2NaaDVfamdWWWIjW2c=
      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

      Le courrier valant décision faisant grief, peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Président de Rennes Métropole. Cette décision peut aussi faire l'objet:

      — d'un recours en référé précontractuel, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, avant la signature du marché,

      — d'un référé contractuel au plus tard le 31e jour suivant la publication de l'avis d'attribution ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain de la conclusion du marché,

      — d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable du marché dans les 2 mois à compter de la notification de la décision faisant grief,

      — d'un recours de plein contentieux, éventuellement assorti d'un référé suspension, introduit dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      Greffe du tribunal administratif de Rennes
      3 contour de la Motte, CS 44416
      Rennes
      35044
      France
      Téléphone: +33 223212828
      Courriel: MjE2V2JVVlZVHmRRHWJVXl5VYzBaZWJRVF0eVmI=
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      17/07/2018
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 20.07.2018
Zuletzt aktualisiert 20.07.2018
Wettbewerbs-ID 2-309439 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 34

Seitenanfang