loading
  • FR-02880 Cuffies
  • 25.09.2018
  • Ausschreibung
  • (ID 2-311771)

Maîtrise d'œuvre relative au projet de voie verte de Mercin-et-Vaux à Montigny-Lengrain

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 25.09.2018, 12:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Staatliche und kommunale Bauten
    Art der Leistung sonstige / Bauleitung, Objektüberwachung / Bauleitplanung
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    La Communauté d'agglomération du Soissonnais et la Communauté de communes Retz-en-Valois s'associent pour la réalisation d'une voie verte dans la Vallée de l'Aisne, depuis le complexe aquatique «Les Bains du Lac» à Mercin-et-Vaux jusqu'à la voie verte de Courtieux-Cuise la Motte dans l'Oise.
    L'itinéraire envisagé et ses variantes traversent les communes suivantes: Mercin-et-Vaux, Pommiers, Osly-Courtil, Fontenoy, Ambleny, Ressons-le-Long, Montigny-Lengrain.
    Les besoins de la personne publique sont détaillés dans les pièces du marché.
    Leistungsumfang
    La mission comprend les éléments de mission de maîtrise d'œuvre suivants:
    En tranche ferme:
    — diagnostic (DIAG),
    — réalisation d'esquisse (ESQ).
    En tranches optionnelles:
    — études d'avant-projet (AVP),
    — études de projet (PRO),
    — assistance à la passation des contrats de travaux (DCE/ACT),
    — Visa (VISA),
    — Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET),
    — l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC),
    — l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).
    Les besoins de la personne publique sont détaillés dans le cahier des clauses techniques particulières.
    L'enveloppe prévisionnelle des travaux et études réglementaires est fixée à 3 900 000 EUR (HT).
    Adresse des Bauherren FR-02880 Cuffies
    TED Dokumenten-Nr. 353392-2018

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren


    • France-Cuffies: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

      2018/S 154-353392

      Avis de marché

      Services

      Legal Basis:

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      Communauté d'Agglomération du Soissonnais
      siret: 240 200 477 00026
      11 avenue François Mitterrand — Les Terrasses du Mail
      Cuffies
      02880
      France
      Point(s) de contact: M. Jean-Marie Carre
      Téléphone: +33 323538840
      Courriel: MjEyYVVmV1xZZyJkaVZgXVdnNFVbW2BjIWdjXWdnY2JiVV1nIldjYQ==
      Code NUTS: FRE21

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://agglo.grandsoissons.com/accueil-3.html

      Adresse du profil d’acheteur: http://proxilegales.fr/publisher_portail/public/annonce/afficherAnnonces.jsp?design_use_organisation_id=36065

      I.1)Nom et adresses
      Communauté de communes Retz-en-Valois
      9 rue Marx Dormoy
      Villers-Cotterêts
      02600
      France
      Courriel: MjEyVVdcVWhnNFdXaldaZiJaZg==
      Code NUTS: FRE21

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.cc-retz-en-valois.fr/

      I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
      Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://proxilegales.fr/publisher_portail/public/annonce/afficherAnnonces.jsp?design_use_organisation_id=36065
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://proxilegales.fr/publisher_portail/public/annonce/afficherAnnonces.jsp?design_use_organisation_id=36065
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Autorité régionale ou locale
      I.5)Activité principale
      Services généraux des administrations publiques

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

      Maîtrise d'œuvre relative au projet de voie verte de Mercin-et-Vaux à Montigny-Lengrain

      Numéro de référence: AO/18-02
      II.1.2)Code CPV principal
      71240000
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

      La Communauté d'agglomération du Soissonnais et la Communauté de communes Retz-en-Valois s'associent pour la réalisation d'une voie verte dans la Vallée de l'Aisne, depuis le complexe aquatique «Les Bains du Lac» à Mercin-et-Vaux jusqu'à la voie verte de Courtieux-Cuise la Motte dans l'Oise.

      L'itinéraire envisagé et ses variantes traversent les communes suivantes: Mercin-et-Vaux, Pommiers, Osly-Courtil, Fontenoy, Ambleny, Ressons-le-Long, Montigny-Lengrain.

      Les besoins de la personne publique sont détaillés dans les pièces du marché.

      II.1.5)Valeur totale estimée
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71240000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FRE21
      II.2.4)Description des prestations:

      La mission comprend les éléments de mission de maîtrise d'œuvre suivants:

      En tranche ferme:

      — diagnostic (DIAG),

      — réalisation d'esquisse (ESQ).

      En tranches optionnelles:

      — études d'avant-projet (AVP),

      — études de projet (PRO),

      — assistance à la passation des contrats de travaux (DCE/ACT),

      — Visa (VISA),

      — Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET),

      — l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC),

      — l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).

      Les besoins de la personne publique sont détaillés dans le cahier des clauses techniques particulières.

      L'enveloppe prévisionnelle des travaux et études réglementaires est fixée à 3 900 000 EUR (HT).

      II.2.5)Critères d’attribution
      Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 39
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: oui
      Description des options:

      Le marché est divisé en une tranche ferme et 10 tranches optionnelles:

      — tranche ferme: Missions DIAG + ESQ

      — tranche optionnelle nº 1: Réalisation de la mission APS pour le tracé «voie ferré»,

      — tranche optionnelle nº 2: Réalisation de la mission APS pour le tracé «variante 1»,

      — tranche optionnelle nº 3: Réalisation de la mission APS pour le tracé «variante 2»,

      — tranche optionnelle nº 4: Réalisation de la mission APS pour le tracé «variante 3.1»,

      — tranche optionnelle nº 5: Réalisation de la mission APS pour le tracé «variante 3.2»,

      — tranche optionnelle nº 6: Réalisation des missions APD + PRO + ACT + VISA + DET + OPC + AOR pour le tracé «voie ferré»,

      — tranche optionnelle nº 7: Réalisation des missions APD + PRO + ACT + VISA + DET + OPC + AOR pour le tracé «variante 1»,

      — tranche optionnelle nº 8: Réalisation des missions APD + PRO + ACT + VISA + DET + OPC + AOR pour le tracé «variante 2»,

      — tranche optionnelle nº 9: Réalisation des missions APD + PRO + ACT + VISA + DET + OPC + AOR pour le tracé «variante 3.1»,

      — tranche optionnelle nº 10: Réalisation des missions APD + PRO + ACT + VISA + DET + OPC + AOR pour le tracé «variante 3.2».

      Pour les tranches optionnelles 1 à 5, une ou plusieurs tranches pourront être levées à l'issue de la tranche ferme.

      Pour les tranches optionnelles 6 à 10, une seule tranche optionnelle sera levée à l'issue de la mission APS.

      Le choix d'affermissement d'une tranche optionnelle est laissé à la libre appréciation des pouvoirs adjudicateurs qui décideront ou non de l'affermir en fonction de leurs besoins et des orientations du projet. Par conséquent le titulaire ne peut faire valoir aucun droit à exécution.

      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
      Identification du projet:

      aménagement d'une voie verte de Mercin-Et-Vaux à Montigny-Lengrain

      II.2.14)Informations complémentaires

      La durée indiqué est prévisionnelle. Les délais d'exécution des différentes missions sont mentionnées dans l'AE.

      Le marché comprend également une partie à bons de commande concerne uniquement les réunions supplémentaires (en sus de celles prévues dans l'offre de base du prestataire). Cette partie à bons de commande est sans minimum et avec un maximum de 10 réunions supplémentaires.

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      Liste et description succincte des conditions:

      Les justifications à produire prévues aux articles 51 et 45 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 et aux articles 44, 45 et 54 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Pour de plus précisions, se référer au règlement de consultation.

      III.1.2)Capacité économique et financière
      Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
      Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure ouverte
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 25/09/2018
      Heure locale: 12:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
      Date: 25/09/2018
      Heure locale: 14:00
      Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

      En droit français, l'ouverture des plis n'est pas publique.

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      La facturation en ligne sera acceptée
      VI.3)Informations complémentaires:

      Le candidat n'ayant pas téléchargé les pièces après identification ou ayant mal renseigné son adresse électronique, ne pourra contester ne pas avoir été informé de la modification du dossier de consultation.

      Ainsi, il est vivement recommandé de clairement vous identifier sur la plateforme lors du retrait du dossier (adresse électronique valide) afin que vous puissiez être informé de tout changement dans le dossier de consultation durant la période de publicité et recevoir les correspondances échangées sur la plate-forme.

      Le classement des offres et le choix de l'attributaire sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération sous forme de pourcentages:

      — prix des prestations 40 %,

      — références du candidat dans des prestations similaires (réalisées ou en cours de réalisation): 10 %,

      — mémoire technique (50 %), décomposé de la manière suivante:

      —— compréhension du projet de ces enjeux: 10 %;

      —— composition de l'équipe, compétences et qualités des moyens humains affectés à la mission: 15 %;

      —— qualité de la proposition méthodologique: 25 %.

      En cas d'offres ex æquo dans le classement obtenu par la mise en œuvre de ces différents critères, c'est le classement au critère le plus important qui les départagera.

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif d'Amiens
      14 rue Lemerchier
      Amiens
      80000
      France
      Téléphone: +33 322336170
      Courriel: MTJlcGNkZGMscl8rX2tnY2xxPmhzcF9iayxkcA==

      Adresse internet: http://amiens.tribunal-administratif.fr/

      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      Tribunal administratif d'Amiens
      14 rue Lemerchier
      Amiens
      80000
      France
      Téléphone: +33 322336170
      Courriel: MjE5VF9SU1NSG2FOGk5aVlJbYC1XYl9OUVobU18=

      Adresse internet: http://amiens.tribunal-administratif.fr/

      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      08/08/2018
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 13.08.2018
Zuletzt aktualisiert 13.08.2018
Wettbewerbs-ID 2-311771 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 38

Seitenanfang