loading
  • FR-75253 Paris
  • 22.10.2018
  • Ausschreibung
  • (ID 2-314933)

Mission d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage en matière de travaux de rénovation d'installations de production de chauffage, d'ECS, de réseaux enterrés, ainsi que de surpresseurs

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 22.10.2018, 16:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Technische Infrastruktur
    Art der Leistung Objektplanung Ver-/ Entsorgung / Technische Ausrüstung
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    La présente consultation a pour objet une mission d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage en matière de travaux de rénovation d'installations de production de chauffage, d'ECS, de réseaux enterrés, ainsi que de surpresseurs.
    La consultation donnera lieu à l'établissement d'un accord-cadre multi-attributaires à bons de commandes, sans montants minimum et maximum, au sens des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures et d'offres, l'accord-cadre sera conclu avec 3 attributaires.
    L'offre présentée par le candidat devra porter sur l'ensemble des prestations du marché.
    Leistungsumfang
    La présente consultation a pour objet une mission d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage en matière de travaux de rénovation d'installations de production de chauffage, d'ECS, de réseaux enterrés, ainsi que de surpresseurs.
    La consultation donnera lieu à l'établissement d'un accord-cadre multi-attributaires à bons de commandes, sans montants minimum et maximum, au sens des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures et d'offres, l'accord-cadre sera conclu avec 3 attributaires.
    L'offre présentée par le candidat devra porter sur l'ensemble des prestations du marché.
    Adresse des Bauherren FR-75253 Paris
    TED Dokumenten-Nr. 406020-2018

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren


    • France-Paris: Services d'assistance technique

      2018/S 179-406020

      Avis de marché

      Services

      Legal Basis:

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      Paris Habitat — OPH
      34481082500366
      21 bis rue Claude Bernard
      Paris
      75253
      France
      Téléphone: +33 171370000
      Courriel: MjEzX1cgV11gYDNjVGVcZltUVVxnVGchWWU=
      Fax: +33 171370014
      Code NUTS: FR101

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.parishabitatoph.fr

      I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://marches-publics.parishabitatoph.fr
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://marches-publics.parishabitatoph.fr
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
      Paris Habitat
      Soit par voie postale: Paris Habitat — À l'attention du service marchés — 21 bis rue Claude Bernard, 75253 Paris Cedex 05, soit dépôt sur place: Paris Habitat — Service courrier — À l'attention du service marchés — 26 rue Broca, 75005 Paris. Du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 9:00 à 16:00, après présentation du récépissé annexé au règlement de consultation
      Paris
      75253
      France
      Courriel: MTVnXyhfZV5oO2tcbWRuY1xdZG9cbylhbQ==
      Code NUTS: FR101

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://marches-publics.parishabitatoph.fr

      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Agence/office régional(e) ou local(e)
      I.5)Activité principale
      Logement et équipements collectifs

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

      Mission d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage en matière de travaux de rénovation d'installations de production de chauffage, d'ECS, de réseaux enterrés, ainsi que de surpresseurs

      Numéro de référence: 2018/177
      II.1.2)Code CPV principal
      71356200
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

      La présente consultation a pour objet une mission d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage en matière de travaux de rénovation d'installations de production de chauffage, d'ECS, de réseaux enterrés, ainsi que de surpresseurs.

      La consultation donnera lieu à l'établissement d'un accord-cadre multi-attributaires à bons de commandes, sans montants minimum et maximum, au sens des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures et d'offres, l'accord-cadre sera conclu avec 3 attributaires.

      L'offre présentée par le candidat devra porter sur l'ensemble des prestations du marché.

      II.1.5)Valeur totale estimée
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71300000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FR10
      Lieu principal d'exécution:

      Paris intra-muros, la première couronne et le Val-de-Marne.

      II.2.4)Description des prestations:

      La présente consultation a pour objet une mission d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage en matière de travaux de rénovation d'installations de production de chauffage, d'ECS, de réseaux enterrés, ainsi que de surpresseurs.

      La consultation donnera lieu à l'établissement d'un accord-cadre multi-attributaires à bons de commandes, sans montants minimum et maximum, au sens des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures et d'offres, l'accord-cadre sera conclu avec 3 attributaires.

      L'offre présentée par le candidat devra porter sur l'ensemble des prestations du marché.

      II.2.5)Critères d’attribution
      Critères énoncés ci-dessous
      Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 40
      Prix - Pondération: 60
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Début: 15/01/2019
      Fin: 14/01/2023
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
      Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

      Le marché, d'une période ferme de 24 mois, pourra faire l'objet de 2 reconductions de 12 mois chacune, sans pouvoir excéder une durée totale de 48 mois.

      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: oui
      Description des options:

      Il existe des options au sens du droit communautaire, à savoir d'éventuels achats susceptibles d'être effectués sous forme de reconductions ou de marchés similaires conclus sans nouvelle mise en concurrence.

      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      Liste et description succincte des conditions:

      Les justificatifs à produire obligatoirement sont:

      — le document intitulé «Document unique de marché européen» (DUME): cadre adapté obligatoire (à défaut sera accepté le formulaire type établi par la Commission européenne ou équivalent), joint dans le dossier de la Cconsultation.

      Ce document, pour chaque opérateur économique intervenant dans le cadre de la consultation, sera obligatoirement à compléter conformément au règlement de la consultation.

      Le candidat n'a pas la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois: en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements; en qualité de membre de plusieurs groupements.

      — la fiche «Coordonnées du candidat» dûment renseignée figurant en annexe du présent document.

      III.1.2)Capacité économique et financière
      Liste et description succincte des critères de sélection:

      Les justificatifs à produire obligatoirement sont:

      1) les chiffres d'affaires globaux et les chiffres d'affaires annuels dans les domaines d'activité couverts par la présente consultation, au cours de 3 derniers exercices disponibles, à indiquer dans le DUME;

      2) en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.

      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Liste et description succincte des critères de sélection:

      Les justificatifs à produire obligatoirement sont:

      1) les effectifs moyens du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;

      2) les références du candidat au cours des 3 dernières années pour les services objet de la présente consultation.

      Pour justifier de ses capacités professionnelles et techniques, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles et techniques d'autres opérateurs économiques (selon les modalités précisées dans le règlement de la consultation).

      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

      Avance: il n'est pas prévu de versement d'avance.

      Retenue de garantie: aucune retenue de garantie ne sera appliquée au titre de la présente consultation.

      Financement: ressources propres.

      Paiement: virement à 30 jours.

      Forme juridique: solidaire ou conjoint.

      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure ouverte
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
      Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
      Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 22/10/2018
      Heure locale: 16:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      L'offre doit être valable jusqu'au: 19/02/2019
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
      Date: 30/10/2018
      Heure locale: 00:00

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:

      Cette consultation bénéficie du service DUME.

      Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.parishabitatoph.fr

      Le retrait du DCE s'effectue sur le profil acheteur de Paris Habitat. Afin d'informer les candidats des éventuelles modifications et/ou informations sur la consultation, il est leur demandé de communiquer au minimum une adresse électronique valide.

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Paris
      7 rue de Jouy
      Paris
      75181
      France
      Téléphone: +33 144594400
      Courriel: MTJlcGNkZGMscl8rbl9wZ3E+aHNwX2JrLGRw
      Fax: +33 144594646

      Adresse internet: http://paris.tribunal-administratif.fr

      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      Greffe du tribunal administratif de Paris
      7 rue de Jouy
      Paris
      75181
      France
      Téléphone: +33 144594400
      Courriel: MjEyW2ZZWlpZImhVIWRVZl1nNF5pZlVYYSJaZg==
      Fax: +33 144594646

      Adresse internet: http://paris.tribunal-administratif.fr

      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      14/09/2018
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 18.09.2018
Zuletzt aktualisiert 18.09.2018
Wettbewerbs-ID 2-314933 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 33

Seitenanfang