Polska-Lipka: Nadzór nad robotami budowlanymi
2018/S 180-408215
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Mały Buczek 38
Lipka
77-420
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Otręba
Tel.: +48 672665046
E-mail: MjE2XFlgW1EwYFlcUR5cUWNpHldfZh5gXA==
Faks: +48 672665753
Kod NUTS: PL411
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pila.lasy.gov.pl/lipka
Adres profilu nabywcy: www.pila.lasy.gov.pl/lipka
Sekcja II: Przedmiot
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lipka
Przedmiotem zamówienia pod nazwą Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lipka są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą odtworzenie istniejących oczek wodnych oraz budowa grobli ze stałym piętrzeniem w leśnictwie Podgaje, Biskupice oraz Dzierżążnia oraz odtwarzanie istniejących oczek wodnych, budowa progów kamienno-drewnianych na rowach w leśnictwie Gronowo. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Lipka, a. Część I - leśnictwo Podgaje – gmina Okonek, Biskupice- gmina Złotów, Dzierżążnia – gmina Złotów, Część II - Gronowo-gmina Debrzno.
Szczegółową lokalizacje wraz z orientacyjnym zarysem obszaru objętego przedsięwzięciem przedstawia załącznik nr 7.1, 7.2 do SIWZ odpowiadający danej części.
Pełnieniem nadzoru inwestorskiego na następujące zadania Odtwarzanie istniejących oczek wodnych oraz budowa grobli ze stałym piętrzeniem w leśnictwie Podgaje, Biskupice oraz Dzierżążnia
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, woj.wielkopolskiego, powiat złotowski, gmina Okonek, Złotów
Przedmiotem zamówienia pod nazwą „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małejretencji w Nadleśnictwie Lipka” są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą odtworzenie istniejących oczek wodnych oraz budowa grobli ze stałym piętrzeniem w leśnictwie Podgaje, Biskupice oraz Dzierzążnia.
Szczegółowy zakres zadania obejmuje:
a) zapoznanie się z dokumentacją techniczną i decyzjami organów administracyjnych,
b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z kosztorysem inwestorskim, dokumentacją projektową, harmonogramem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,
c) sprawdzenie jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych wyrobów i materiałów, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
d) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów zadania, które to wymagają akceptacji Zamawiającego,
e) sprawdzenie czy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został sporządzony przez kierownika budowy/robót zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
f) sprawdzanie, czy wykonawca dostaw i robót budowlanych przestrzega planu BIOZ i przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów BHP, ppoż, ochrony środowiska i przyrody,
g) wydawanie kierownikowi budowy/robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy bądź wewnętrznego dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach itd.,
h) żądanie od kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę,
i) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót i dostaw,
j) kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z warunków technicznych, uzgodnień i obowiązujących decyzji,
k) kontrola rozliczeń pomiędzy wykonawcą dostaw i robót budowlanych a jego podwykonawcami (np. w zakresie weryfikacji oświadczeń o dokonaniu płatności na rzecz podwykonawców),
l) udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji dostaw i robót budowlanych,
m) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych i przekazania obiektów do użytkowania,
n) kontrola usunięcia wad,
o) kontrolę i weryfikację przedkładanych przez Wykonawcę prac kosztorysów oraz potwierdzanie obmiarów robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
p) kontrolę rozliczeń i sprawdzenie pod względem ilościowym i finansowym kosztorysów powykonawczych po zakończeniu zadania lub jego części,
r) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy bądź wewnętrznego dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
s) zwoływanie oraz udział przynajmniej raz na miesiąc rady budowy i przedstawienie problemów, stopnia zaawansowania prac.
Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych aż do ich zakończenia, obowiązki o których mowa w pkt. 3.7 wykonywane będą poprzez pobyt Inspektora Nadzoru na budowie odpowiednio do potrzeb wynikłych w toku prowadzonych prac, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Potwierdzenie obecności na budowie Inspektora Nadzoru będzie podpis na liście obecności załączonej do dziennika budowy lub wewnętrznego dziennika budowy.
Nr identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. Termin realizacji zamówienia: do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2019 r. Wskazany termin ma charakter orientacyjny i jest uzależniony od odbioru wykonania robót budowlanych bez zastrzeżeń. Wadium 600,00 PLN. Wymagania dot. wadium określa rozdz. 10 SIWZ
Pełnieniem nadzoru inwestorskiego na następujące zadania Odtwarzanie istniejących oczek wodnych, budowa progów na rowach w leśnictwie Gronowo
Polska, woj. pomorskie, powiat człuchowski, gmina Debrzno
Przedmiotem zamówienia pod nazwą „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lipka” są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą odtwarzanie istniejących oczek wodnych, budowa progów kamienno-drewnianych na rowach wleśnictwie Gronowo.
Szczegółowy zakres zadania obejmuje:
a) zapoznanie się z dokumentacją techniczną i decyzjami organów administracyjnych,
b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z kosztorysem inwestorskim, dokumentacją projektową, harmonogramem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,
c) sprawdzenie jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych wyrobów i materiałów, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
d) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów zadania, które to wymagają akceptacji Zamawiającego,
e) sprawdzenie czy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został sporządzony przez kierownika budowy/robót zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
f) sprawdzanie, czy wykonawca dostaw i robót budowlanych przestrzega planu BIOZ i przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów BHP, ppoż, ochrony środowiska i przyrody,
g) wydawanie kierownikowi budowy/robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy bądź wewnętrznego dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach itd.,
h) żądanie od kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę,
i) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót i dostaw,
j)kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z warunków technicznych, uzgodnień i obowiązujących decyzji,
k) kontrola rozliczeń pomiędzy wykonawcą dostaw i robót budowlanych a jego podwykonawcami (np. w zakresie weryfikacji oświadczeń o dokonaniu płatności na rzecz podwykonawców),
l) udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji dostaw i robót budowlanych,
m) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych i przekazania obiektów do użytkowania,
n) kontrola usunięcia wad,
o) kontrolę i weryfikację przedkładanych przez Wykonawcę prac kosztorysów oraz potwierdzanie obmiarów robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
p) kontrolę rozliczeń i sprawdzenie pod względem ilościowym i finansowym kosztorysów powykonawczych po zakończeniu zadania lub jego części,
r) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy bądź wewnętrznego dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
s) zwoływanie oraz udział przynajmniej raz na miesiąc rady budowy i przedstawienie problemów, stopnia zaawansowania prac.
Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych aż do ich zakończenia, obowiązki o których mowa w pkt. 3.7 wykonywane będą poprzez pobyt Inspektora Nadzoru na budowie odpowiednio do potrzeb wynikłych w toku prowadzonych prac, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Potwierdzenie obecności na budowie Inspektora Nadzoru będzie podpis na liście obecności załączonej do dziennika budowy lub wewnętrznego dziennika budowy.
Numer identyfikacyjny projektu:POIS.02.01.00-00-0005/16, Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. Termin realizacji zamówienia: do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2019 r. Wskazany termin ma charakter orientacyjny i jest uzależniony od odbioru wykonania robót budowlanych bez zastrzeżeń. Wadium 300,00 PLN. Wymagania dot. wadium określa rozdz. 10 SIWZ
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:
1. Dla Części I
20 000,00 PLN
2. Dla Części II
10 000,00 PLN
Warunki dotyczą wszystkich części postepowania.
W zakresie doświadczenia warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną usługę nadzoru obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (tzn. obejmującej budowę i/lub przebudowę budowli hydrotechnicznej i/lub obiektów budowlanych melioracji wodnych, odtwarzanie śródleśnych oczek wodnych) na kwotę nie mniejszą niż: 50 000,00 PLN brutto (kwota dotyczy wartości nadzorowanej pojedynczej pracy tj. budowę i/lub przebudowę budowli hydrotechnicznej i/lub obiektów budowlanych melioracji wodnych, odtwarzanie śródleśnych oczek wodnych obejmującej jedna umowę).Warunek ten winny być poparty dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.
W zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
Min. 1 osobę na stanowisku inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
Obowiązujących przepisów prawa albo odpowiadające im uprawnienia wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowalne i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
Warunki realizacji umowy określa wzór umowy będący załącznikiem nr 6 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny łącznej oferty
Na podst. art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy.
Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić z powodu.
1) konieczności wykonania usług dodatkowych
2) wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności
3) wystąpienia zmian powszechni obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
4) wystąpienia zmiany osób po stronie Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy
Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego w przypadku wystąpienia:
Zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany wysokości min. wynagrodzenia, zmiany zasad ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnych, wysokości stawki składki
Sekcja IV: Procedura
Sala narad, Nadleśnictwo Lipka, Mały Buczek 38, POLSKA.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Termin związania z ofertą 60 dni.
Kryteria oceny ofert przy ocenie ofert (rozdz. 16 SIWZ).
A Cena – 60 %.
B Dośw. inspek. nadzoru inwest. – 40 %.
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty.
— oświad. Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postęp. określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust 5 pkt 1-8 (JEDZ należy złożyć elektronicznie - dział 9 pkt 4 SIWZ),
— dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postęp. dot. zdolności techn. lub zawodowej w zakresie doświad. zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych śr.fin. lub zdolność kredyt. wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inf. o działalności gosp. jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,
— zaświ. właściwego naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z podatkami, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający,
— zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający,
— informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— oświad. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji admin. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp),
— oświad. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp),
— oświad. wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,
— oświad. wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji admini. o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp,
— oświad. wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dok. wskazane z wyjątkiem JEDZ Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP wykaz dokumentów określa pkt 5-9 roz. 8 SIWZ.
W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. (konsorcjum) zasady określa pkt 10 roz. 8 SIWZ.
W przypadku powoływania się za zasoby innych podmiotów wykaz oświad. i dokum. określa pkt 8.4 SIWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp) Wykonawca składa os. grupy kapitałowej.
Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej, dynamicznego syst. zakupów, negocjacji,dialogu,aukcji elekt
ul. Postepu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: MTFuY3Zua2BtaGA/dHlvLWZudS1vaw==
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
ul. Postepu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: MjE2X1RnX1xRXllRMGVqYB5XX2YeYFw=
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl