loading
  • FR-75008 Paris
  • 19.11.2018
  • Ausschreibung
  • (ID 2-318393)

Études de repérage et diagnostics avant démolition (plomb, termites, déchets) et diagnostic amiante des bâtiments, enrobés et infrastructures à déconstruire

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 19.11.2018, 12:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Nicht offenes Verfahren
    Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 5 - max. 5
    Gebäudetyp Sport und Freizeit
    Art der Leistung allgemeine Beratungsleistungen / sonstige / Altlastensanierung
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Les missions incluent le repérage et les diagnostics avant démolition sur le bâti et les infrastructures existants préalablement aux travaux de démolition liés aux chantiers du village olympique et paralympique et du cluster des médias. Il porte aussi sur le repérage d'amiante dans les revêtements routiers préalable aux interventions telles que sciage ou dépose ou démolitions, ou interventions entraînant des poussières.
    Leistungsumfang
    Les missions confiées à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction comprennent tout ou partie des prestations suivantes:
    — le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante (MPCA) avant démolition suivant la norme NF X46-020,
    — le repérage des peintures, enduits et matériaux contenant du plomb,
    — la réalisation d'un état relatif à la présence de termites dans et au droit des bâtiments,
    — le diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition,
    — les recherches d'amiante dans les revêtements routiers lors d'intervention sur la voirie.
    Ces prestations seront à réaliser sur l'ensemble des sites du programme, en 2 phases:
    — 1re phase:
    —— tout ou partie du village olympique à Saint-Ouen et Saint-Denis,
    —— tout ou partie du village des médias à Dugny,
    —— tout ou partie du site du centre de tir à La Courneuve,
    —— tout ou partie du site de la plaine sportive au Bourget,
    —— tout ou partie du site de VTT, sur la colline d'Élancourt.
    — en 2e phase la prestation pourra être étendue à tout ou partie des autres sites/ouvrages sous supervision Solideo et potentiellement concernés par les problématiques objet de la mission.
    Adresse des Bauherren FR-75008 Paris
    TED Dokumenten-Nr. 459625-2018

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren


    • France-Paris: Services de conseil en ingénierie de l'environnement

      2018/S 202-459625

      Avis de marché

      Services

      Legal Basis:

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      Société de livraison ouvrages olympiques
      96 boulevard Hausmann
      Paris
      75008
      France
      Téléphone: +33 140062722
      Courriel: MjIwUBpOTWVRYVgsW2FiXk1TUV8ZW1hlWVxVXWFRXxpSXg==
      Code NUTS: FR101

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.paris2024.org/fr

      Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

      I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
      I.3)Communication
      L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: http://www.achatpublic.com/
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://www.achatpublic.com/
      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Organisme de droit public
      I.5)Activité principale
      Autre activité: Aménagement et foncier

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

      Études de repérage et diagnostics avant démolition (plomb, termites, déchets) et diagnostic amiante des bâtiments, enrobés et infrastructures à déconstruire

      Numéro de référence: SOLIDEODIAGDEMOL
      II.1.2)Code CPV principal
      71313000
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

      Les missions incluent le repérage et les diagnostics avant démolition sur le bâti et les infrastructures existants préalablement aux travaux de démolition liés aux chantiers du village olympique et paralympique et du cluster des médias. Il porte aussi sur le repérage d'amiante dans les revêtements routiers préalable aux interventions telles que sciage ou dépose ou démolitions, ou interventions entraînant des poussières.

      II.1.5)Valeur totale estimée
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71600000
      71621000
      71900000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FR10
      Lieu principal d'exécution:

      Île-de-France

      II.2.4)Description des prestations:

      Les missions confiées à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction comprennent tout ou partie des prestations suivantes:

      — le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante (MPCA) avant démolition suivant la norme NF X46-020,

      — le repérage des peintures, enduits et matériaux contenant du plomb,

      — la réalisation d'un état relatif à la présence de termites dans et au droit des bâtiments,

      — le diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition,

      — les recherches d'amiante dans les revêtements routiers lors d'intervention sur la voirie.

      Ces prestations seront à réaliser sur l'ensemble des sites du programme, en 2 phases:

      — 1re phase:

      —— tout ou partie du village olympique à Saint-Ouen et Saint-Denis,

      —— tout ou partie du village des médias à Dugny,

      —— tout ou partie du site du centre de tir à La Courneuve,

      —— tout ou partie du site de la plaine sportive au Bourget,

      —— tout ou partie du site de VTT, sur la colline d'Élancourt.

      — en 2e phase la prestation pourra être étendue à tout ou partie des autres sites/ouvrages sous supervision Solideo et potentiellement concernés par les problématiques objet de la mission.

      II.2.5)Critères d’attribution
      Critères énoncés ci-dessous
      Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 70
      Prix - Pondération: 30
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 36
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
      Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

      Période initiale de 36 mois renouvelable éventuellement 1 fois pour 36 mois sans que la durée maximale n'excède 72 mois. Reconduction tacite.

      II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
      Nombre de candidats envisagé: 5
      Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

      La capacité des entreprises sera appréciée au travers des renseignements et documents demandés dans le présent avis. Une sélection des candidats sera effectuée au regard des critères pondérés suivants:

      — capacités techniques/moyens humains et matériels: 50 %, basés sur:

      —— l'effectif affecté à l'opération et la qualité des CV,

      —— la capacité à mobiliser des ressources supplémentaires,

      —— un engagement sur les délais: envoi d'un devis après sollicitation, durée maximale d'intervention après la commande et durée de rendu d'un rapport après intervention,

      —— le descriptif des moyens matériels et leur adéquation avec les missions,

      —— les qualifications ou certificats de capacité — références: 50 % basés sur l'adéquation avec les 5 types de prestations attendues.

      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      Liste et description succincte des conditions:

      — lettre de candidature, le formulaire DC1 (ou équivalent) précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature de ce groupement (conjoint ou solidaire), dûment complété,

      — un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,

      — si le candidat est en redressement judiciaire, joindre la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,

      — un formulaire DC2 (ou équivalent) dans lequel le candidat indiquera tous les éléments demandés destinés à permettre l'évaluation de l'expérience, des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat.

      III.1.2)Capacité économique et financière
      Liste et description succincte des critères de sélection:

      — attestation d'assurance: déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents,

      — déclaration concernant le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles du candidat.

      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Liste et description succincte des critères de sélection:

      Chaque candidat ou chaque membre du groupement devra fournir, pour son entreprise:

      — présentation d'une liste de références distincte pour chacune des prestations similaires suivantes, soit des références portant sur:

      —— le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante (MPCA) avant démolition,

      —— les recherches d'amiante dans les revêtements routiers lors d'intervention sur la voirie,

      —— le repérage des peintures, enduits et matériaux contenant du plomb,

      —— la réalisation d'un état relatif à la présence de termites dans et au droit des bâtiments,

      —— le diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition.

      — une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels pour chacune des 3 dernières années, ainsi que la part des effectifs affectés à des prestations de même nature que celles du marché,

      — une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de prestations de même nature que celles du marché,

      — indication des certificats de qualifications professionnelles du candidat dans le domaine et de chacun des cotraitants ou tout document équivalent (prouvés par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou références équivalentes).

      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

      Financement sur ressources propres du pouvoir adjudicateur. Paiement par mandat dans un délai maximum de 60 jours. Une avance de 5 % sera versée au titulaire intéressé lorsque le bon de commande est d'un montant supérieur à 50 000 EUR HT, et son délai d'exécution supérieur à 2 mois. Le candidat peut se présenter seul ou en groupement d'opérateurs économiques solidaire ou conjoint. Si le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Il est interdit au candidat d'être mandataire de plusieurs groupements. En revanche, il a la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.

      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure restreinte
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
      Accord-cadre avec un seul opérateur
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 19/11/2018
      Heure locale: 12:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:

      Obtention du dossier de consultation: par téléchargement sur www.achatpublic.com (rubrique salle des marchés, entreprises, rechercher une consultation).

      Remise des plis de candidatures: dépôt électronique uniquement jusqu'à la date limite de remise. Ceux-ci sont déposés sur www.achatpublic.com — Les entreprises désirant obtenir des renseignements peuvent poser leur question sur la plate-forme http://achatpublic.com/ — Les réponses transmises seront adressées à tous les opérateurs économiques ayant retiré le dossier de consultation.

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Paris
      7 rue de Jouy
      Paris
      75181
      France
      Téléphone: +33 144594400

      Adresse internet: http://paris.tribunal-administratif.fr

      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

      — référé précontractuel (article L. 551-13 du code de justice administrative),

      — référé contractuel (article L. 551-13 et suivants du code de justice administrative) et,

      — recours en contestation de validité du contrat (jurisprudence «Tarn-et-Garonne»).

      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      Tribunal administratif de Paris
      7 rue de Jouy
      Paris
      75181
      France
      Téléphone: +33 144594400

      Adresse internet: http://paris.tribunal-administratif.fr

      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      16/10/2018
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 19.10.2018
Zuletzt aktualisiert 19.10.2018
Wettbewerbs-ID 2-318393 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 33

Seitenanfang