- FR-54701 Pont-à-Mousson
- 07.10.2014
- Ausschreibung
- (ID 2-178203)
MOE/Roncourt/SH
-
Projektdaten
Bewerbungsschluss 07.10.2014, 12:00 
Verfahren Offenes Verfahren Gebäudetyp Kultur-, Veranstaltungsgebäude Art der Leistung Objektplanung Gebäude Sprache Französisch Aufgabe Roncourt - ancien carreau de la mine - mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reconversion de l'ancien bâtiment de la machine d'extraction en salle multi-activités.
Leistungsumfang La présente consultation a pour objet une mission complète de maîtrise d'oeuvre, pour la conception et le suivi des travaux de reconversion de l'ancien bâtiment d'extraction de la mine, sur la Commune de Roncourt (Moselle). Dans le cadre de la politique régionale de traitement des espaces dégradés, l'EPFL accompagne financièrement la Commune pour la conception et la réalisation des travaux de réhabilitation du clos et couvert du bâtiment et des espaces extérieurs proches. Les travaux d'aménagement intérieurs sont pris en charge en intégralité par la collectivité.
Mission de maîtrise d'oeuvre loi MOP catégorie " opérations de réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrage de bâtiment " :
— études de diagnostic,
— études d'avant-projet (APS et Apd),
— études de projet,
— assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux,
— mission Visa (EXE à la charge des entreprises),
— direction de l'exécution du contrat de travaux,
— assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Il est également prévue, pour chaque marché, une mission complémentaire " ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier " au sens du décret no93-1268 du 29 novembre 1993.Adresse des Bauherren FR-54701 Pont-à-Mousson TED Dokumenten-Nr. 295045-2014
-
Anzeigentext Ausschreibung
-
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/18/EG
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
EPF Lorraine
rue Robert Blum
Zu Händen von: Mme Herrmann Sandrine
54701
Pont-à-Mousson
FRANKREICH
+33 383804020
MjEzZlRhV2VcYVghW1hlZWBUYWEzWGNZXyFZZQ==
+33 383804021
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Elektronischer Zugang zu Informationen: http://www.achatpublic.com/
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen: http://www.achatpublic.com/
Weitere Auskünfte erteilen:
Établissement public foncier de Lorraine
rue Robert Blum
Zu Händen von: Mme Herrmann Sandrine
54701
Pont-à-Mousson
+33 383804020
MjEyZ1ViWGZdYlkiXFlmZmFVYmI0WWRaYCJaZg==
+33 383804021
http://www.achatpublic.com/
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
CMS 54
5 allée de la Foret de la Reine
54500
Vandoeuvre-les-Nancy
+33 383285649
+33 383285527
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_nHAxYSmVS0
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
Établissement public foncier de Lorraine
rue Robert Blum
Zu Händen von: Mme Herrmann Sandrine
54701
Pont-à-Mousson
+33 383804020
MjIwX01aUF5VWlEaVFFeXllNWlosUVxSWBpSXg==
+33 383804021
http://www.achatpublic.com/
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung
II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71000000
Beschreibung
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3) Verwaltungsangaben
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
7.10.2014 - 12:00
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Französisch.
Avis de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
À l'attention de: Téléphone: E-mail: Fax: EPF Lorraine rue Robert Blum Mme Herrmann Sandrine 54701Pont-à-Mousson FRANCE +33 383804020 MjIwX01aUF5VWlEaVFFeXllNWlosUVxSWBpSXg== +33 383804021
Adresse(s) internet:
Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jspAccès électronique à l'information: http://www.achatpublic.com/Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique: http://www.achatpublic.com/ Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:À l'attention de: Téléphone: E-mail: Fax: Adresse internet: Établissement public foncier de Lorraine rue Robert Blum Mme Herrmann Sandrine 54701Pont-à-Mousson +33 383804020 MTZtW2hebGNoXyhiX2xsZ1toaDpfamBmKGBs +33 383804021 http://www.achatpublic.com/
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Téléphone: Fax: Adresse internet: CMS 54 5 allée de la Foret de la Reine 54500Vandoeuvre-les-Nancy +33 383285649 +33 383285527 https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_nHAxYSmVS0
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:À l'attention de: Téléphone: E-mail: Fax: Adresse internet: Établissement public foncier de Lorraine rue Robert Blum Mme Herrmann Sandrine 54701Pont-à-Mousson +33 383804020 MjE4YU9cUmBXXFMcVlNgYFtPXFwuU15UWhxUYA== +33 383804021 http://www.achatpublic.com/
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Commune de Roncourt 30 rue Raymond Mondon 57860Roncourt FRANCE
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: oui
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
MOE/Roncourt/SH
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 12: Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Site de l'ancien carreau de la Mine, 57860 Roncourt.
Code NUTS FR413
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Roncourt - ancien carreau de la mine - mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reconversion de l'ancien bâtiment de la machine d'extraction en salle multi-activités.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71000000
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8) Lots
Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
La présente consultation a pour objet une mission complète de maîtrise d'oeuvre, pour la conception et le suivi des travaux de reconversion de l'ancien bâtiment d'extraction de la mine, sur la Commune de Roncourt (Moselle). Dans le cadre de la politique régionale de traitement des espaces dégradés, l'EPFL accompagne financièrement la Commune pour la conception et la réalisation des travaux de réhabilitation du clos et couvert du bâtiment et des espaces extérieurs proches. Les travaux d'aménagement intérieurs sont pris en charge en intégralité par la collectivité.
Mission de maîtrise d'oeuvre loi MOP catégorie " opérations de réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrage de bâtiment " :
— études de diagnostic,
— études d'avant-projet (APS et Apd),
— études de projet,
— assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux,
— mission Visa (EXE à la charge des entreprises),
— direction de l'exécution du contrat de travaux,
— assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Il est également prévue, pour chaque marché, une mission complémentaire " ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier " au sens du décret no93-1268 du 29 novembre 1993.
II.2.2) Information sur les options
Options: oui
description de ces options: En application de l article 35 II 6° du code des marchés publics, le maître de l ouvrage se réserve la possibilité de faire réaliser des prestations similaires par le titulaire dans la limite de 50 % des prestations initiales.
II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché sera conclu avec :
— soit un prestataire unique
— soit un groupement conjoint avec mandataire solidaire (forme imposée avant notification)
En application de l'article 51 VI du code des marchés publics, chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule offre en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement.
III.1.4) Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: v. Règlement de la consultation.
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: v. Règlement de la consultation.
III.2.3) Capacité technique
III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : oui
références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: Conformément aux articles L.431-1 et R.421-14 du code de l'urbanisme, la présence d'un architecte (au sens de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture) est obligatoire.
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
MOE/RONCOURT/SH
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
7.10.2014 - 12:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires
A titre indicatif, le délai d'exécution prévisionnel est de 24 mois, hors période de GPA, à compter de la notification du marché.
Le début d'exécution prévisionnel des prestations se situe au mois de octobre 2014.
Afin de permettre aux candidats d'évaluer les prestations à réaliser, le maître de l'ouvrage organise à leur attention une visite du site concerné par le présent appel public à concurrence.
Cette visite est facultative mais recommandée.
Elle se déroulera le 15.9.2014 a 14:00 en présence des maîtres d'ouvrage.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.8.2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Téléphone: Fax: Tribunal administratif de Strasbourg 31 avenue de la Paix 67070Strasbourg Cedex +33 388212323 +33 388364466
Organe chargé des procédures de médiation
Téléphone: Fax: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy préfecture de Meurthe-et-Moselle 1 rue du Préfet Claude Érignac 54038Nancy Cedex +33 383342565 +33 383342224
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Téléphone: Fax: Greffe du tribunal administratif de Strasbourg 31 avenue de la Paix 67070Strasbourg Cedex +33 388212323 +33 388364466
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
27.8.2014
-
-
Gewährleistung
competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.
INFO-BOX
| Ausschreibung veröffentlicht | 29.08.2014 | ||
| Zuletzt aktualisiert | 28.10.2014 | ||
| Wettbewerbs-ID | 2-178203 | Status | Kostenpflichtig |
| Seitenaufrufe | 58 | ||
Seitenanfang
|
|
||
| Wettbewerbe, Ausschreibungen und Stellenanzeigen | |||
| Für Architekten, Landschaftsarchitekten, Ingenieure und Studierende | |||
| Büroprofile erfolgreicher Ingenieur- und Architekturbüros | |||
| Alles online und täglich aktuell | |||
|
|||
