- HU-1051 Budapest
- 16.02.2015
- Ausschreibung
- (ID 2-190001)
Léghűtő telepítés kiviteli tervezése a Hajdúszoboszlói FGT-re
-
Projektdaten
Bewerbungsschluss 16.02.2015, 10:00 
Verfahren Verhandlungsverfahren Gebäudetyp Technische Infrastruktur Art der Leistung Technische Ausrüstung / Objektplanung Ver-/ Entsorgung Sprache Ungarisch Aufgabe Vállalkozási szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt., Hajdúszoboszlói földgáztárolójában léghűtő telepítés kivitelezésének tervezői feladatainak ellátására az ajánlattételi dokumentáció műszaki tartalmának megfelelően, beleértve a kiviteli tervek és a szükséges közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációjának elkészítését és a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzését, valamint a tervezői művezetői tevékenység ellátását.
Leistungsumfang Vállalkozási szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt., Hajdúszoboszlói földgáztárolójában léghűtő telepítés kivitelezésének tervezői feladatainak ellátására az ajánlattételi dokumentáció műszaki tartalmának megfelelően, beleértve a kiviteli tervek és a szükséges közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációjának elkészítését és a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzését, valamint a tervezői művezetői tevékenység ellátását.
— részletes műszaki és technológiai tervdokumentáció(k) elkészítése,
— építési és hatósági engedélyek beszerzése,
— a betervezett gépek, készülékek és berendezések műszaki specifikációinak elkészítése, valamint PED szerinti gyártáshoz a készülékek terveinek elkészítése,
— a berendezések beszerzéséhez műszaki tenderdokumentáció elkészítése,
— a kivitelezési építési beruházás beszerzéséhez műszaki tenderdokumentáció elkészítése,
— a közbeszerzési eljárások során műszaki szakértői, tanácsadói közreműködés,
— Tervezői művezetési tevékenység ellátása a tárgyi beruházás megvalósítása és a műszaki átadás-átvétel során.
Ajánlatkérő a teljesítés során az alábbi formátumok szerint kéri az anyagok benyújtását:
— Irányítás technika és villamosenergia ellátás tervek EPLAN P8 formátum,
— anyag és energia mérleg: Aspentech high sys folyamatmodellező vagy ezzel egyenértékű,
— Nyomástartó edények tervezése és méretezése: AUTO-CAD és CADMATIC D3 vagy ezekkel egyenértékű,
— Létesítménytervezési szoftver: OHMTECH-VVD vagy ezzel egyenértékű,
— Statikai szoftver: AXIS VM vagy ezzel egyenértékű.
Ütemezés:
1. szakasz határidő:
Építési engedély kérelemhez szükséges terveknek a zsűri alapján javított és elfogadott változatának, továbbá a hűtők, szeparátorok, és biztonsági elzárószerelvények, nagy átmérőjű szerelvények és visszacsapószelepek (150-es átmérő felett) ellenkarimával és szegcsavarral, mérőszakaszok – és minden további, itt fel nem sorolt, minimum 8 hét szállítási határidejű/átépítésű egyéb fődarabok- specifikációjának, az Ajánlatkérő részére való átadása.
Építési engedély kérelem benyújtása a Miskolci Bányakapitányságnak
2. szakasz határidő: (kötbér köteles)
A zsűri alapján javított és elfogadott teljes körű kiviteli terveknek és a közbeszerzési eljárásokhoz szükséges dokumentációknak az Ajánlatkérő részére való átadása.
3. szakasz határidő:
Építési engedély alapján a kiviteli tervek és a közbeszerzési eljárásokhoz szükséges dokumentációk revíziója és a szükséges módosítások átvezetése után a zsűri alapján javított és elfogadott változatnak az Ajánlatkérő részére való átadása.
4. szakasz határidő (kötbér köteles):
A kivitelezés során tervezői művezetési feladatok ellátása. A próbaüzemben való közreműködés. Részvétel a „D” terv elkészítésében
Korábbi teljesítésre valamennyi határidő tekintetében van lehetőség.
A részletes műszaki tartalom és ütemezés az ajánlattételi dokumentációban kerül meghatározásra.
Becsült érték áfa nélkül: 50 000 000 HUFAdresse des Bauherren HU-1051 Budapest TED Dokumenten-Nr. 33113-2015
-
Anzeigentext Ausschreibung
-
Auftragsbekanntmachung – Versorgungssektoren
Dienstleistungen
Richtlinie 2004/17/EG
Abschnitt I: Auftraggeber
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK19661
Széchenyi István tér 7–8.
Zu Händen von: dr. Nagy László Gábor
1051
Budapest
UNGARN
+36 307794151
MTdkaHNbXmxzXmtzXmw5Zl9gbSdhbg==
+36 13547045
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.magyarfoldgaztarolo.hu
Weitere Auskünfte erteilen:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Széchenyi István tér 7–8.
Zu Händen von: Megyes-Abonyi Ágnes
1051
Budapest
UNGARN
+36 307239125
MjEzXmJtVVhmbVhlbVhmM2BZWmchW2g=
+36 13547045
: Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Széchenyi István tér 7–8.
Zu Händen von: Megyes-Abonyi Ágnes
1051
Budapest
UNGARN
+36 307239125
MjE2W19qUlVjalVialVjMF1WV2QeWGU=
+36 13547045
: Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Széchenyi István tér 7–8.
Zu Händen von: Megyes-Abonyi Ágnes
1051
Budapest
UNGARN
+36 307239125
MTJpbXhgY3F4Y3B4Y3E+a2Rlcixmcw==
+36 13547045
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung
II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
71220000, 71240000, 71320000, 71321000, 71334000, 71356400, 71356300
Beschreibung
Architekturentwurf.
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen.
Planungsleistungen im Bauwesen.
Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen.
Dienstleistungen im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik.
Technische Planungsleistungen.
Technische Unterstützung.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.3) Verwaltungsangaben
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme: 16.2.2015 - 10:00
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
16.2.2015 - 10:00
IV.3.5) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Ungarisch.
Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban
Szolgáltatásmegrendelés
2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság AK19661 Széchenyi István tér 7–8. dr. Nagy László Gábor 1051Budapest MAGYARORSZÁG +36 307794151 MjEzXmJtVVhmbVhlbVhmM2BZWmchW2g= +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.magyarfoldgaztarolo.hu További információ a következő címen szerezhető be:Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi István tér 7–8. Megyes-Abonyi Ágnes 1051Budapest MAGYARORSZÁG +36 307239125 MTdkaHNbXmxzXmtzXmw5Zl9gbSdhbg== +36 13547045
: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők beCímzett: Telefon: E-mail: Fax: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi István tér 7–8. Megyes-Abonyi Ágnes 1051Budapest MAGYARORSZÁG +36 307239125 MjExYGRvV1pob1pnb1poNWJbXGkjXWo= +36 13547045
: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtaniCímzett: Telefon: E-mail: Fax: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Széchenyi István tér 7–8. Megyes-Abonyi Ágnes 1051Budapest MAGYARORSZÁG +36 307239125 MjE1XGBrU1Zka1Zja1ZkMV5XWGUfWWY= +36 13547045
I.2) Fő tevékenység
Egyéb: földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása céljából működtetett helyhez kötött hálózatok gázzal történő ellátása
I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Léghűtő telepítés kiviteli tervezése a Hajdúszoboszlói FGT-re.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország, Hajdú-Bihar megye, a Magyar Földgáztároló Zrt., Hajdúszoboszlói földgáztároló területe.
NUTS-kód HU321
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt., Hajdúszoboszlói földgáztárolójában léghűtő telepítés kivitelezésének tervezői feladatainak ellátására az ajánlattételi dokumentáció műszaki tartalmának megfelelően, beleértve a kiviteli tervek és a szükséges közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációjának elkészítését és a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzését, valamint a tervezői művezetői tevékenység ellátását.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71220000, 71240000, 71320000, 71321000, 71334000, 71356400, 71356300
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség:
Vállalkozási szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt., Hajdúszoboszlói földgáztárolójában léghűtő telepítés kivitelezésének tervezői feladatainak ellátására az ajánlattételi dokumentáció műszaki tartalmának megfelelően, beleértve a kiviteli tervek és a szükséges közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációjának elkészítését és a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzését, valamint a tervezői művezetői tevékenység ellátását.
— részletes műszaki és technológiai tervdokumentáció(k) elkészítése,
— építési és hatósági engedélyek beszerzése,
— a betervezett gépek, készülékek és berendezések műszaki specifikációinak elkészítése, valamint PED szerinti gyártáshoz a készülékek terveinek elkészítése,
— a berendezések beszerzéséhez műszaki tenderdokumentáció elkészítése,
— a kivitelezési építési beruházás beszerzéséhez műszaki tenderdokumentáció elkészítése,
— a közbeszerzési eljárások során műszaki szakértői, tanácsadói közreműködés,
— Tervezői művezetési tevékenység ellátása a tárgyi beruházás megvalósítása és a műszaki átadás-átvétel során.
Ajánlatkérő a teljesítés során az alábbi formátumok szerint kéri az anyagok benyújtását:
— Irányítás technika és villamosenergia ellátás tervek EPLAN P8 formátum,
— anyag és energia mérleg: Aspentech high sys folyamatmodellező vagy ezzel egyenértékű,
— Nyomástartó edények tervezése és méretezése: AUTO-CAD és CADMATIC D3 vagy ezekkel egyenértékű,
— Létesítménytervezési szoftver: OHMTECH-VVD vagy ezzel egyenértékű,
— Statikai szoftver: AXIS VM vagy ezzel egyenértékű.
Ütemezés:
1. szakasz határidő:
Építési engedély kérelemhez szükséges terveknek a zsűri alapján javított és elfogadott változatának, továbbá a hűtők, szeparátorok, és biztonsági elzárószerelvények, nagy átmérőjű szerelvények és visszacsapószelepek (150-es átmérő felett) ellenkarimával és szegcsavarral, mérőszakaszok – és minden további, itt fel nem sorolt, minimum 8 hét szállítási határidejű/átépítésű egyéb fődarabok- specifikációjának, az Ajánlatkérő részére való átadása.
Építési engedély kérelem benyújtása a Miskolci Bányakapitányságnak
2. szakasz határidő: (kötbér köteles)
A zsűri alapján javított és elfogadott teljes körű kiviteli terveknek és a közbeszerzési eljárásokhoz szükséges dokumentációknak az Ajánlatkérő részére való átadása.
3. szakasz határidő:
Építési engedély alapján a kiviteli tervek és a közbeszerzési eljárásokhoz szükséges dokumentációk revíziója és a szükséges módosítások átvezetése után a zsűri alapján javított és elfogadott változatnak az Ajánlatkérő részére való átadása.
4. szakasz határidő (kötbér köteles):
A kivitelezés során tervezői művezetési feladatok ellátása. A próbaüzemben való közreműködés. Részvétel a „D” terv elkészítésében
Korábbi teljesítésre valamennyi határidő tekintetében van lehetőség.
A részletes műszaki tartalom és ütemezés az ajánlattételi dokumentációban kerül meghatározásra.
Becsült érték áfa nélkül: 50 000 000 HUF
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 4.4.2015 Befejezés 31.12.2016
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, ha súlyos szerződésszegése miatt a szerződés felmondásra kerül, vagy attól a Megrendelő a szerződésben illetve jogszabályban foglalt jogával élve eláll. Mértéke: a nettó szerződéses ár 25 %-a.
Késedelmi kötbér: Ha a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével neki felróhatóan késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére köteles. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre, vagy a megrendelésben érintett mennyiségre eső nettó vállalkozási díj 1 %-a/nap.
Teljesítési biztosíték: Mértéke a nettó szerződéses ár 5 %-a.
Jólteljesítési biztosíték: Mértéke a nettó szerződéses ár 5 %-a.
Jótállás: 2 év időtartam
A nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módon a Kbt. 126. § (4) és (5) bekezdés előírásainak a betartásával kell a biztosítékokat nyújtania. A biztosítékok összegének megállapításakor a Kbt. 126. § (2) és (3) bekezdés rendelkezései szerint – a tartalékkeret figyelmen kívül hagyásával – kerül meghatározásra a nettó szerződéses ár.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő részszámla benyújtására biztosít lehetőséget. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)– (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre és az Art. 36/A. §-ára.
A Kbt. 130. § (1) és 6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), illetve f) pontjai szerint kizáró okok fennállnak.
A részvételre jelentkezőnek jelentkezésében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. §. (1) bekezdés a)–d), illetve f) pontjainak hatálya alá.
A részvételre jelentkezőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1.) A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkoznia kell az előző három üzleti évben CH bányászat – tárolás – szállítás – elosztás – feldolgozás - finomítás (továbbiakban: CH ipar) területén ipari létesítmények tervezésére, engedélyeztetésére és tervezői művezetésére vonatkozó szolgáltatás tárgyában elért nettó árbevételéről – attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 9. pontja, az 55. § (4)–(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1.) Alkalmatlannak minősül a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az előző három üzleti évben CH ipar területén ipari létesítmények tervezésére, engedélyeztetésére és tervezői művezetésére vonatkozó szolgáltatás nyújtásából származó legalább nettó 30 000 000 HUF árbevétellel.
Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az e pont szerinti árbevétellel, mert az ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlannak minősül, ha működésének ideje alatt az évi átlagos CH ipar területén ipari létesítmények tervezésére, engedélyeztetésére és tervezői művezetésére vonatkozó szolgáltatás nyújtásából származó legalább nettó 10 000 000, HUF árbevétellel nem rendelkezik.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1.) A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb CH ipar területén ipari létesítmények tervezési, tervezői és engedélyeztetési tevékenység ellátására vonatkozó szolgáltatásainak ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)–(2) bekezdés előírásainak megfelelően. A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
M2.) A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtani a jelentkezésében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. Csatolandó a szakemberek hatóság által vezetett névjegyzékbe való bejegyzését, illetve abban szereplést igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, a szükség szerinti hatályos minősítő okiratok, valamint aláírt szakmai önéletrajzuk.
A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Amennyiben valamelyik szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében részvételre jelentkező által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges a jelentkezésben feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
A szakmagyakorlási jogosultságot – amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, s a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. Amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre állásuk tekintetében.
Részvételre jelentkező köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli.
M3.) A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtani a jelentkezésében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdésének f) és i) pontjai alapján a bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9000, vagy azzal egyenértékű) tanúsítványát, illetve az ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés részletes ismertetését, továbbá az ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványát, illetve az ezzel egyenértékű környezetirányítási intézkedés részletes ismertetését.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
M1.) a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben nem rendelkezik összesen legalább
a) CH ipar területén ipari létesítmények tervezési, tervezői és engedélyeztetési tevékenység ellátására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciákkal, melynek ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 30 000 000 HUF.
b) Az a) pont szerinti referenciák közül egy legalább CH ipar területén olyan ipari létesítmény tervezési, tervezői és engedélyeztetési tevékenység ellátására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referencia, melynek az ellenszolgáltatása összesen legalább nettó 20 000 000 HUF.
Az M1.) a) alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződéssel együttesen is teljesíthető, de az a) és b) pont egy referenciával is teljesíthető.
M2.) nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel
a) min. 2 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet.) szerint a magyar területi, vagy Mérnöki Kamarai névjegyzékben szereplő „GO” jogosultsággal, illetve ezzel egyenértékű korábbi névjegyzéki bejegyzéssel és jogosultsággal rendelkező tervezővel,
b) további 1 fő a Korm. rendelet szerint a magyar Mérnöki Kamarai névjegyzékben szereplő és „É” jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű korábbi névjegyzéki bejegyzéssel és jogosultsággal rendelkező tervezővel,
c) további 6 fő a Korm. rendelet szerint a magyar Mérnöki Kamarai névjegyzékben szereplő és „G” jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű korábbi névjegyzéki bejegyzéssel és jogosultsággal rendelkező tervezővel,
d) további 1 fő a Korm. rendelet szerint a magyar Mérnöki Kamarai névjegyzékben szereplő és „V” jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű korábbi névjegyzéki bejegyzéssel és jogosultsággal rendelkező tervezővel,
akik mindegyike a jogosultsága megszerzését követően min. 3 év a jogosultság szerinti tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy minőségben vehet részt a közbeszerzési eljárásban.
M3.) ha nem rendelkeznek bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszerrel (min. ISO 9000, vagy azzal egyenértékű) illetve ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel, továbbá ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, illetve ezzel egyenértékű környezetirányítási intézkedéssel.
Ajánlatkérő a III.2.3. M1.), M2.) és M3.) pont szerinti alkalmassági feltételeket és azok igazolását a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján határozta meg.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások teljesítésére vonatkozik, a részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében): nem
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
MFGT/001/2015
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 16.2.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
16.2.2015 - 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3) További információk:
1.) A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt, de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül biztosítania kell, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködő III.2.3. M2) pont szerinti szakemberek – III.2.3. M2) pont szerinti szakembereket is - mindegyike rendelkezzen érvényes bányabiztonsági vizsgával, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával, valamint, ezen szakemberek mindegyike vegyen részt az Ajánlatkérő által a munkavégzés feltételeként a szerződésben meghatározott az Ajánlatkérő által térítés nélkül nyújtott oktatáson. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a biztonsági sávba és az RB-s területre való belépést és munkavégzést kizárólag a besorolásnak megfelelő védőruházat és munkavédelmi felszerelések viselése és használata esetén engedélyezi.
2.) Amennyiben a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezését postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó bizonytalanságok (különösen a részvételi jelentkezési határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. A részvételi jelentkezés személyes vagy megbízott útján történő benyújtása esetére az Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi jelentkezés benyújtási címre történő bejutás a beléptető és biztonsági rendszer miatt több - akár 10 - percet is igénybe vehet, amelyet a részvételi jelentkezés leadásával összefüggésben részvételre jelentkezőnek figyelembe kell vennie.
3.) Az eljárásban való részvétel minden költsége részvételre jelentkezőt terheli.
4.) A részvételi jelentkezések bontási időpontja: 16.2.2015. 10:00 óra. Helye: I.1. pontban meghatározott cím. A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a részvételi jelentkezést benyújtók és az ajánlatkérő képviselői. A részvételre jogosultakról és a bontási eljárásról további információkat a Kbt. 62. § tartalmazza.
5.) A részvételi szakasz eredményéről az összegezés megküldésével való tájékoztatás tervezett időpontja: 6.3.2015. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldésének tervezett időpontja: 6.3.2015.
6.) A tárgyalás tervezett időpontja: 20.3.2015. 10:00 óra. A tárgyalásokat az ajánlattételi szakaszban az ajánlatot benyújtott Ajánlattevőkkel egyszerre és együttesen tartja Ajánlatkérő. Ajánlatkérő csak abban az esetben tart több tárgyalást, ha szerződéses feltételek és a műszaki – szakmai kérdések az első tárgyaláson nem tisztázhatóak. Ilyen esetben a következő tárgyalási napot az aktuális tárgyalási napon adja meg az ajánlatkérő. Az ajánlati ár módosítása csak a szerződéses feltételek és a műszaki – szakmai kérdések tisztázása után lehetséges. Ajánlattevőknek a műszaki – szakmai kérdések és szerződéses feltételek tisztázása után egy alkalommal lesz lehetőségük az ajánlati áruk módosítására, melyet a tárgyaláson megadott időpontban írásban és cégszerűen aláírva kell benyújtaniuk. A végső ajánlatok megadásával és a tárgyalás ezt követő berekesztésével ajánlati kötöttség jön létre.
7.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 3.4.2015.
8.) Az Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételük (III.2.2.), valamint a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb ipari létesítmények tervezésére valamint CH ipar (CH bányászat – tárolás – szállítás – elosztás – feldolgozás – finomítás) területén végzett tervezési, tervezői és engedélyeztetési tevékenység ellátására vonatkozó szolgáltatásaik, a rendelkezésre álló szakemberek és a minőségirányítási, valamint környezetirányítási rendszereik (III.2.3.) bemutatását illetően.
9.) Az eljárás során a hiánypótlás lehetősége a Kbt. 67. § alapján biztosított. Az Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételre jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
10.) Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
11.) A részvételi dokumentáció átadása az I.1. pont szerinti címen, hétfőtől péntekig, 9:00–15:00 óráig, a részvételre jelentkezési határidő lejártának napján 9:00 órától 10:00 óráig történik. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentációt Ajánlatkérő elektronikus formában bocsátja rendelkezésre. A Kbt. 50. § (3) bekezdése esetén, amennyiben a részvételre jelentkező a dokumentáció megküldését kéri, úgy a kérelemre vonatkozó levelet írásban (e-mailban, faxon vagy levélben) kell megküldenie a felhívás I.1. pontjában megjelölt elérhetőségeken. A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— Részvételre jelentkező neve,
— Részvételre jelentkező levelezési címe,
— a Részvételre jelentkező e-mail címe, telefon és faxszáma,
— az eljárást megindító felhívás hirdetményének TED-száma.
12.) A dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy jelentkezőnek vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie a Kbt. 49. § (6) bek. rendelkezéseinek megfelelően.
13.) A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint a részvételre jelentkezést a jelentkezőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. Egy papír alapú példányban, „eredeti” jelzéssel, valamint egy darab a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, .PDF formátumban benyújtania. A részvételi jelentkezés csomagolásán fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Léghűtő telepítés kiviteli tervezése a Hajdúszoboszlói FGT-re – Részvételi jelentkezés 16.2.2015-án 10:00 óra előtt felbontani tilos”. A részvételre jelentkezések bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.
14.) A részvételi jelentkezésben a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni
Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. pontjában meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.
15.) A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania részvételre jelentkezésében a felhívásban tételesen felsorolt, a kizáró okok, a gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására előírt igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, valamint az egyéb felsorolt iratokat, dokumentumokat.
16.) A részvételre jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett a Kbt. 60. § (5) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
17.) A postán, vagy futár által benyújtott részvételre jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi jelentkezési határidőig sor kerül.
18.) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, és az alvállalkozó vonatkozásában a jelentkezést, a nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-ában meghatározott ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló dokumentumot.
19.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 28. § (1) bekezdés rendelkezéseinek betartására.
20.) Amennyiben az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt – a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.
21.) A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az Ajánlatkérő nem magyar nyelvű dokumentumot – fordítás nélkül – nem fogad el. Ha bármely, a részvételi jelentkezésben csatolt dokumentum stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a részvételre jelentkező általi felelős fordítását kell csatolni, nem szükséges OFFI fordítás. A fordítás eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) a részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselőjének írásban kell nyilatkoznia.
22.) Árfolyamok: Az eljárás során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az árbevétel tekintetében a naptári, a mérleg adatok tekintetében az üzleti év fordulóján, a referenciák esetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
23.) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.
24.) Ajánlatkérő az eljárási határidőket a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a beszerzés sürgősségére tekintettel határozta meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
E-mail: Telefon: Internetcím: Fax: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó utca 5. 1026Budapest MAGYARORSZÁG MjE0VmFgZmFUW2xhZmZlU1kyXWYgWmc= +36 18828594 www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § rendelkezései szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
E-mail: Telefon: Internetcím: Fax: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó utca 5. 1026Budapest MAGYARORSZÁG MjE4Ul1cYl1QV2hdYmJhT1UuWWIcVmM= +36 18828594 www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
26.1.2015
-
-
Gewährleistung
competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.
INFO-BOX
| Ausschreibung veröffentlicht | 29.01.2015 | ||
| Zuletzt aktualisiert | 09.03.2015 | ||
| Wettbewerbs-ID | 2-190001 | Status | Kostenpflichtig |
| Seitenaufrufe | 38 | ||
Seitenanfang
|
|
||
| Wettbewerbe, Ausschreibungen und Stellenanzeigen | |||
| Für Architekten, Landschaftsarchitekten, Ingenieure und Studierende | |||
| Büroprofile erfolgreicher Ingenieur- und Architekturbüros | |||
| Alles online und täglich aktuell | |||
|
|||
