loading
Zurück
  • BE-4000 Liège
  • 20.08.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-268876)

Bureau de contrôle & coordination sécurité et santé

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 21.08.2017, 10:00 Bewerbungsschluss
    Schlusstermin für Unterlagen 20.08.2017, 10:00
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Technische Infrastruktur
    Art der Leistung sonstige / Sicherheits-/ Gesundheitsschutz
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Le présent marché est un marché de services ayant pour objet de désigner:
    1. Un coordinateur de sécurité et de santé lors de l'élaboration du projet et pendant la réalisation des chantiers relatifs aux missions d'investigations menées par SPAQυE sur des sites (potentiellement) pollués et des décharges situés en Région wallonne (lot 1).
    2. Un bureau de contrôle également capable d'officier en tant que coordinateur de sécurité et de santé lors de l'élaboration du projet et pendant la réalisation des travaux de réhabilitation sur les différents sites désaffectés pollués et/ou décharges confiés à SPAQυE sur le territoire wallon (lot 2.).
    Adresse des Bauherren BE-4000 Liège
    TED Dokumenten-Nr. 234101-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    • Belgique-Liège: Services de conseil en matière de santé et de sécurité

      2017/S 116-234101

      Avis de marché

      Services

      Directive 2004/18/CE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

      SPAQuE
      Boulevard d'Avroy 38/1
      À l'attention de: Mathieu Philippe Michel
      4000 Liège
      Belgique
      Téléphone: +32 42209493
      E-mail:       MTVrYyloXG9jZGBwO25rXGxwYCldYA==
      Fax: +32 42214043

      Adresse(s) internet:

      Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.spaque.be

      Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=274580

      Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés

      Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés

      Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés

      I.2)Type de pouvoir adjudicateur
      Autre: S.A. d'intérêt public
      I.3)Activité principale
      Environnement
      I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
      Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

      Section II: Objet du marché

      II.1)Description
      II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
      Bureau de contrôle & coordination sécurité et santé.
      II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
      Services
      Catégorie de services nº 12: Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques

      Code NUTS BE3

      II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre
      II.1.4)Information sur l’accord-cadre
      Accord-cadre avec un seul opérateur

      Durée de l’accord-cadre

      Durée en années: 1
      II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
      Le présent marché est un marché de services ayant pour objet de désigner:
      1. Un coordinateur de sécurité et de santé lors de l'élaboration du projet et pendant la réalisation des chantiers relatifs aux missions d'investigations menées par SPAQυE sur des sites (potentiellement) pollués et des décharges situés en Région wallonne (lot 1).
      2. Un bureau de contrôle également capable d'officier en tant que coordinateur de sécurité et de santé lors de l'élaboration du projet et pendant la réalisation des travaux de réhabilitation sur les différents sites désaffectés pollués et/ou décharges confiés à SPAQυE sur le territoire wallon (lot 2.).
      II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

      71317210, 71330000

      II.1.7)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
      II.1.8)Lots
      Division en lots: oui
      Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
      II.1.9)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2)Quantité ou étendue du marché
      II.2.1)Quantité ou étendue globale:
      II.2.2)Information sur les options
      Options: non
      II.2.3)Reconduction
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
      Nombre de reconductions éventuelles: 2
      II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
      Durée en mois: 12 (à compter de la date d’attribution du marché)

      Information sur les lots

      Lot nº: 1 Intitulé: Coordination sécurité et santé lors des chantiers relatifs aux missions d'investigations sur des sites (potentiellement) pollués et des décharges.
      1)Description succincte
      Le lot 1 du marché concerne les prestations du coordinateur sécurité et santé, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25.1.2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles tel que modifié à ce jour, dans le cadre des chantiers d'investigations menés par SPAQυE sur des sites (potentiellement) pollués et des décharges situés en Région wallonne.
      2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

      71317210

      3)Quantité ou étendue
      Voir cahier spécial des charges.
      4)Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
      5)Information complémentaire sur les lots
      Lot nº: 2 Intitulé: Bureau de contrôle et coordination sécurité et santé lors des travaux de réhabilitation sur des sites désaffectés pollués et/ou des décharges.
      1)Description succincte
      Le lot 2 du marché concerne les prestation d'un bureau de contrôle également capable d'officier en tant que coordinateur de sécurité et de santé lors de l'élaboration du projet et pendant la réalisation des travaux de réhabilitation sur les différents sites désaffectés pollués et/ou décharges confiés à SPAQυE sur le territoire wallon.
      2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

      71317210, 71300000

      3)Quantité ou étendue
      Voir cahier spécial des charges.
      4)Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
      5)Information complémentaire sur les lots

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions relatives au contrat
      III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
      Voir cahier spécial des charges.
      III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
      Voir cahier spécial des charges.
      III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
      Voir cahier spécial des charges.
      III.1.4)Autres conditions particulières
      L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
      description de ces conditions: Voir cahier spécial des charges.
      III.2)Conditions de participation
      III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
      Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Voir cahier spécial des charges.
      III.2.2)Capacité économique et financière
      Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Voir cahier spécial des charges.
      Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Voir cahier spécial des charges.
      III.2.3)Capacité technique
      Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
      Voir cahier spécial des charges.
      Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
      Classe: N/A, catégorie: N/A.
      III.2.4)Informations sur les marchés réservés
      III.3)Conditions propres aux marchés de services
      III.3.1)Information relative à la profession
      La prestation est réservée à une profession particulière : oui
      références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: Voir cahier spécial des charges.
      III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
      Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui

      Section IV: Procédure

      IV.1)Type de procédure
      IV.1.1)Type de procédure
      Ouverte
      IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
      IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
      IV.2)Critères d’attribution
      IV.2.1)Critères d’attribution
      Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
      IV.2.2)Enchère électronique
      Une enchère électronique sera effectuée: non
      IV.3)Renseignements d'ordre administratif
      IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
      SPAQuE-CSC/BC-CSS/AOE/1705-F02_0
      IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
      non
      IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
      Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20.8.2017 - 10:00
      Documents payants: non
      IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      21.8.2017 - 10:00
      IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
      français.
      IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.3.8)Modalités d’ouverture des offres
      Date: 21.8.2017 - 10:00

      Lieu:

      Bureaux de SPAQuE (1er étage)

       

      Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: oui
      Informations supplémentaires sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: La séance d'ouverture des offres est publique.

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
      VI.3)Informations complémentaires
      L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le cahier spécial des charges et les documents accompagnants sont uniquement et gratuitement téléchargeables sur le présent portail.
      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      VI.4.2)Introduction des recours
      VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      15.6.2017
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 20.06.2017
Zuletzt aktualisiert 20.06.2017
Wettbewerbs-ID 2-268876 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 40

Seitenanfang