(1) Mindestanforderungen
• Nachweis über Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister. Bedingung für die Teilnahme ist die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung „Architekt“.
• Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 3 VgV. Bedingung für die Teilnahme sind die Höhen der Deckungssummen: mind. 2 Mio. € bei Personenschäden und 2 Mio. € bei sonstigen Schäden.
• Nachweis über den Gesamtumsatz. Bedingung für die Teilnahme ist ein Umsatz von mind. 400 000 € je Geschäftsjahr in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren.
• Erklärung, aus der das jährliche Mittel der vom Bewerber in den letzten drei Jahren Beschäftigten und die Anzahl seiner Führungskräfte/Ingenieure in den letzten Jahren ersichtlich ist gemäß VgV § 46 Nr. 3 Abs. 3. Bedingung für die Teilnahme ist die Mindestanzahl von 3 vollbeschäftigten Ingenieure.
• Bedingung für die Teilnahme ist die Darstellung eines Referenzprojektes im Bereich von Schulgebäuden.
Mindeststandards für das Referenzprojekt:
O Mind. Honorarzone III nach Einteilung HOAI.
O mindestens beauftragte Lph. 2-8.
O Fertigstellung Referenz (Lph. 8) nicht älter als 2010.
O Projektgröße (Baukosten KG 300+400 in EUR brutto) 2 500 000 €.
• Bedingung für die Teilnahme ist die Darstellung eines Referenzprojektes im Bereich öffentlicher Bauherr.
Mindeststandards für das Referenzprojekt:
O Mind. Honorarzone III nach Einteilung HOAI.
O mindestens beauftragte Lph. 2-8.
O Fertigstellung Referenz (Lph. 8) nicht älter als 2010.
O Projektgröße (Baukosten KG 300+400 in EUR brutto) 3 500 000 €.
Folgende Angaben sind bei jedem Referenzprojekt aufzuführen:
1) Auftraggeber (Anschrift, Ansprechpartner, Telefonnummer);
2) Bruttogrundfläche (BGF) und Bruttorauminhalt (BRI);
3) Honorarzone gemäß HOAI;
4) Baukosten EUR brutto (KG 300+400);
5) Planungs- und Bauzeit und Fertigstellungsdatum Lph. 8;
6) beauftragte und selbst erbrachte Leistungsphasen;
7) Referenzschreiben des Auftraggebers (inkl. Beleg der wirtschaftlichen und termingetreuen Abwicklung des Projektes);
8. Projektbeschreibung (max. 1 DIN A3 Seite je Projekt).
Eine Doppelaufführung der Projekte ist nicht zugelassen. Persönliche Referenzen aus einem vorherigen Angestelltenverhältnis sind zulässig, sofern die Person bei diesem Projekt als Projektleiter tätig war und die Mindestanforderungen an das Referenzprojekt erfüllt werden.
(2) Beschränkung der Zahl der Teilnehmer:
Erfüllen mehr Bewerber/-innen gleichermaßen die Mindestanforderungen gemäß Ziffer III.1.10 (1) erfolgt die Auswahl nach nachfolgend dargestellten Kriterien.
Auswahlkriterien:
• Referenzprojekt im Bereich von Schulgebäuden:
1 Referenz = 1 Punkt
2 Referenzen = 2 Punkte
3 Referenzen = 3 Punkte
Gewertet werden maximal drei Referenzen, diese sind vom Bewerber eindeutig zu benennen. Es werden nur Referenzen gewertet, die die unter (2) genannten Mindestbedingungen erfüllen.
Maximal 1 Referenz (2. oder 3. Referenz) kann durch einen Wettbewerbserfolg (Preis oder Anerkennung) ersetzt werden. Für die Anerkennung eines Wettbewerbserfolges als Referenz gelten als Mindestanforderungen:
— Preisgerichtssitzung später als 31.12.2010,
— es handelt sich um einen Wettbewerb nach RPW 2013 oder vergleichbarer Wettbewerbsregeln,
— Schulbauprojekt.
Folgende Angaben sind aufzuführen:
1) Auslober (Anschrift, Ansprechpartner, Telefonnummer);
2) Bruttogrundfläche (BGF) und Bruttorauminhalt (BRI);
3) Datum der Preisgerichtssitzung;
4) Beschreibung des Wettbewerbsinhalts und -umfang;
5) Preisgerichtsprotokoll;
6) Nachweis des Wettbewerbserfolges;
Fortsetzung siehe Punkt VI.3: Weitere Angaben.