loading
  • FR Le Bourget-du-Lac
  • 02.05.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-261725)

Prestations de coordination sécurité et protection de la santé phase conception et exécution pour la réalisation de travaux relatifs à la galerie de la Maddalena dans le cadre de la liaison Lyon-Turin

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 02.05.2017, 16:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Verkehr
    Art der Leistung Sicherheits-/ Gesundheitsschutz / Objektplanung Verkehrsanlagen
    Sprachen Italienisch, Französisch
    Aufgabe
    Dans le cadre de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, TELT sas est le promoteur public de la section transfrontalière responsable des travaux de réalisation et de gestion de la future infrastructure. Le présent accord-cadre à bons de commande, passé selon une procédure adaptée ouverte, à pour objet des prestations de Coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) en phase de conception et d'exécution pour la réalisation des niches d'échange, l'aménagement intérieur de la galerie La Maddalena, le transport et mise en dépôt des matériaux excavés, le support aux forces de l'ordre.
    Leistungsumfang
    Les principales missions concernent:
    — la rédaction du PGCSPS et du calcul métrique des frais relatifs à la sécurité des travaux de maintenance, aménagement intérieur du tunnel de La Maddalena, réalisation de niches d'échange, transport et mise en dépôt des matériaux excavés et support logistique aux forces de l'ordre.
    — la coordination de la Sécurité en phase d'exécution pour des travaux:
    — de maintenance du tunnel de La Maddalena et des installations de chantier,
    — d'aménagement intérieur du tunnel de La Maddalena,
    — de réalisation des niches d'échange du tunnel de La Maddalena,
    — de transport et de mise en dépôt des matériaux excavés provenant de la réalisation des niches,
    — de support logistique aux forces de l'ordre,
    — la gestion et coordination de toutes les interfaces internes et externes au chantier, y compris les interfaces découlant des travaux de l'échangeur de Chiomonte.
    Adresse des Bauherren FR-Le Bourget-du-Lac
    TED Dokumenten-Nr. 133204-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    •  

      France-Le Bourget-du-Lac: Services de conseil en matière de santé et de sécurité

      2017/S 070-133204

      Avis de marché – secteurs spéciaux

      Services

      Directive 2014/25/UE

      Section I: Entité adjudicatrice

      I.1)Nom et adresses
      Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS
      Savoie technolac — bâtiment «Homère» — 13 allée de Constance — CS 90281
      Le Bourget-du-Lac
      France
      Point(s) de contact: Florence Daout
      Téléphone: +33 479444240
      Courriel:       MjIwT1taYF5NYF8aT19cXyxgUVhgGV9NXxpPW1k=
      Fax: +33 479685683
      Code NUTS: FR717

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.telt-sas.com

      Adresse du profil d’acheteur: https://marches.telt-sas.com

      I.2)Procédure conjointe
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://marches.telt-sas.com
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://marches.telt-sas.com
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
      I.6)Activité principale
      Services de chemin de fer

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      Prestations de coordination sécurité et protection de la santé phase conception et exécution pour la réalisation de travaux relatifs à la galerie de la Maddalena dans le cadre de la liaison Lyon-Turin.

       

      II.1.2)Code CPV principal
      71317210
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

       

      Dans le cadre de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, TELT sas est le promoteur public de la section transfrontalière responsable des travaux de réalisation et de gestion de la future infrastructure. Le présent accord-cadre à bons de commande, passé selon une procédure adaptée ouverte, à pour objet des prestations de Coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) en phase de conception et d'exécution pour la réalisation des niches d'échange, l'aménagement intérieur de la galerie La Maddalena, le transport et mise en dépôt des matériaux excavés, le support aux forces de l'ordre.

       

      II.1.5)Valeur totale estimée
      Valeur hors TVA: 130 000.00 EUR
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71317210
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: ITC11
      Lieu principal d'exécution:

       

      Italie, Piémont.

       

      II.2.4)Description des prestations:

       

      Les principales missions concernent:

      — la rédaction du PGCSPS et du calcul métrique des frais relatifs à la sécurité des travaux de maintenance, aménagement intérieur du tunnel de La Maddalena, réalisation de niches d'échange, transport et mise en dépôt des matériaux excavés et support logistique aux forces de l'ordre.

      — la coordination de la Sécurité en phase d'exécution pour des travaux:

      — de maintenance du tunnel de La Maddalena et des installations de chantier,

      — d'aménagement intérieur du tunnel de La Maddalena,

      — de réalisation des niches d'échange du tunnel de La Maddalena,

      — de transport et de mise en dépôt des matériaux excavés provenant de la réalisation des niches,

      — de support logistique aux forces de l'ordre,

      — la gestion et coordination de toutes les interfaces internes et externes au chantier, y compris les interfaces découlant des travaux de l'échangeur de Chiomonte.

       

      II.2.5)Critères d’attribution
      Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 18
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: oui
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
      Identification du projet: Les prestations objet du présent marché sont financées par l'état français, l'état italien, avec le concours de l'union Européenne: nouvelle liaison ferroviaire TEN-T 2014-eu-TM.0401.m
      II.2.14)Informations complémentaires

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      III.1.2)Capacité économique et financière
      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:
      III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
      III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
      Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure ouverte
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
      Accord-cadre avec un seul opérateur
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 02/05/2017
      Heure locale: 16:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Italien, Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      Durée en mois: 12 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
      Date: 03/05/2017
      Heure locale: 00:00

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:
      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Grenoble
      boîte postale 1135
      Grenoble
      38022
      France
      Courriel:       MjEyW2ZZWlpZImhVIVtmWWJjVmBZNF5pZlVYYSJaZg==
      Fax: +33 476422269

      Adresse internet:http://grenoble.tribunal-administratif.fr

      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      04/04/2017
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 10.04.2017
Zuletzt aktualisiert 10.04.2017
Wettbewerbs-ID 2-261725 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 45

Seitenanfang