loading
  • FR-38516 Voiron
  • 26.06.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-266593)

Appel à Candidature — zac Divercite à Voiron — maitrise d'œuvre des espaces publics et des réseaux du projet urbain

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 26.06.2017, 12:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Verhandlungsverfahren
    Teilnehmer Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 3 - max. 3
    Gebäudetyp Städtebauliche Projekte
    Art der Leistung Stadt-/ Gebietsplanung
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Accord-cadre sans minimum ni maximum. Détail des éléments de mission confiés au maître d'œuvre: Avp/Pro/Act/Visa/Det/Aor/Opc/Res
    La ZAC Divercité a pour objectif la composition d'un nouveau quartier urbain mêlant les fonctions habitat et activités tertiaires et commerciales sur une surface d'environ 7 ha.
    Les compétences nécessaires à l'exécution de la mission sont les suivantes:
    — voirie et aménagement urbain,
    — réseaux (éclairage public, eau potable, eaux usées, téléphonie, fibre, électricité),
    — hydraulique urbaine,
    — paysage,
    — démolition et dépollution des sols.
    Le Bet Voirie Réseaux Divers assurera le rôle de chef de projet ou de mandataire en cas de groupement.
    La part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est fixée à 6 000 000 EUR HT.
    Leistungsumfang
    Accord-cadre sans minimum ni maximum. Détail des éléments de mission confiés au maître d'œuvre: Avp/Pro/Act/Visa/Det/Aor/Opc/Res
    La ZAC Divercité a pour objectif la composition d'un nouveau quartier urbain mêlant les fonctions habitat et activités tertiaires et commerciales sur une surface d'environ 7 ha.
    Les compétences nécessaires à l'exécution de la mission sont les suivantes:
    — voirie et aménagement urbain,
    — réseaux (éclairage public, eau potable, eaux usées, téléphonie, fibre, électricité),
    — hydraulique urbaine,
    — paysage,.
    — démolition et dépollution des sols
    Le Bet Voirie Réseaux Divers assurera le rôle de chef de projet ou de mandataire en cas de groupement.
    La part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est fixée à 6 000 000 EUR HT.
    Adresse des Bauherren FR-38516 Voiron
    TED Dokumenten-Nr. 201580-2017

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren

    •  

      France-Voiron: Services d'ingénierie

      2017/S 101-201580

      Avis de marché

      Services

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      Communauté du Pays Voironnais
      24380098400029
      40 rue Mainssieux, CS 80363
      Voiron Cedex
      38516
      France
      Téléphone: +33 476931771
      Courriel: MjEyV2NiaFVXaCFhVWZXXFlnNGRVbWdqY11mY2JiVV1nIldjYQ==
      Code NUTS: FR714

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.paysvoironnais.com/

      Adresse du profil d’acheteur: http://www.marches-publics.info/

      I.2)Procédure conjointe
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.marches-publics.info/
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://www.marches-publics.info/
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
      Pays Voironnais: Service aménagement opérationnel
      740 boulevard du Guillon
      Coublevie
      38500
      France
      Téléphone: +33 476327488
      Courriel: MjEzVmJhZ1RWZyBgVGVWW1hmM2NUbGZpYlxlYmFhVFxmIVZiYA==
      Code NUTS: FR714

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://www.marches-publics.info/

      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Autorité régionale ou locale
      I.5)Activité principale
      Services généraux des administrations publiques

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

       

      Appel à Candidature — zac Divercite à Voiron — maitrise d'œuvre des espaces publics et des réseaux du projet urbain.

       

      Numéro de référence: 170039
      II.1.2)Code CPV principal
      71300000
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

       

      Accord-cadre sans minimum ni maximum. Détail des éléments de mission confiés au maître d'œuvre: Avp/Pro/Act/Visa/Det/Aor/Opc/Res

      La ZAC Divercité a pour objectif la composition d'un nouveau quartier urbain mêlant les fonctions habitat et activités tertiaires et commerciales sur une surface d'environ 7 ha.

      Les compétences nécessaires à l'exécution de la mission sont les suivantes:

      — voirie et aménagement urbain,

      — réseaux (éclairage public, eau potable, eaux usées, téléphonie, fibre, électricité),

      — hydraulique urbaine,

      — paysage,

      — démolition et dépollution des sols.

      Le Bet Voirie Réseaux Divers assurera le rôle de chef de projet ou de mandataire en cas de groupement.

      La part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est fixée à 6 000 000 EUR HT.

       

      II.1.5)Valeur totale estimée
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: non
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71300000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: FR714
      II.2.4)Description des prestations:

       

      Accord-cadre sans minimum ni maximum. Détail des éléments de mission confiés au maître d'œuvre: Avp/Pro/Act/Visa/Det/Aor/Opc/Res

      La ZAC Divercité a pour objectif la composition d'un nouveau quartier urbain mêlant les fonctions habitat et activités tertiaires et commerciales sur une surface d'environ 7 ha.

      Les compétences nécessaires à l'exécution de la mission sont les suivantes:

      — voirie et aménagement urbain,

      — réseaux (éclairage public, eau potable, eaux usées, téléphonie, fibre, électricité),

      — hydraulique urbaine,

      — paysage,.

      — démolition et dépollution des sols

      Le Bet Voirie Réseaux Divers assurera le rôle de chef de projet ou de mandataire en cas de groupement.

      La part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est fixée à 6 000 000 EUR HT.

       

      II.2.5)Critères d’attribution
      Critères énoncés ci-dessous
      Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 50
      Prix - Pondération: 50
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 108
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
      Nombre de candidats envisagé: 3
      Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

       

      1 — capacités économiques et financières: 30 %; 2 — capacités techniques et professionnelles: 70 %.

       

      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      Liste et description succincte des conditions:

       

      — formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants,

      (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

      — formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement,

      (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

      — ou Dume.

       

      III.1.2)Capacité économique et financière
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      — déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

       

      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Liste et description succincte des critères de sélection:

       

      — déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

      — déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

      — indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique,

      — indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché,

      — présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

       

      Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

       

      Opqibi 18.12 Ingénierie de voirie et réseaux divers complexes;

      nfx31620-2 Qualité du sol-prestations de services relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution);

      Opqibi12.08 Etude de déconstruction d'ouvrages;

      Les candidats présenteront tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres à ceux demandés.

       

      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure concurrentielle avec négociation
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
      Accord-cadre avec un seul opérateur
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.5)Informations sur la négociation
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 26/06/2017
      Heure locale: 12:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:

       

      Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

      Le projet vise notamment à:

      Renforcer l'attractivité de la ville et préserver la qualité de vie en étendant le centre ville;

      Limiter la consommation d'espace en privilégiant le renouvellement urbain;

      Répondre à la demande de logements collectifs au centre ville tout en poursuivant un objectif d'accessibilité à l'offre de logements pour les populations à revenus limités;

      Promouvoir les modes doux et les alternatives à la voiture.

      Les études porteront sur:

      La desserte routière du quartier;

      Les aménagements modes doux: cycles et piétons;

      Les rétablissements des accès riverains situés dans la zone;

      Le déplacement,la modification et la création des réseaux;

      La gestion des eaux pluviales de voirie et ouvrages hydrauliques;

      La mise en œuvre d'un éclairage public;

      La mise en œuvre de la signalétique;

      La création d'un réseau incendie;

      Les aménagements paysagers.

      Les préconisations concernant la transmission des candidatures par voie électronique sont téléchargeables sur le site du profil acheteur.

       

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal administratif de Grenoble
      2 place de Verdun
      Grenoble
      38022
      France
      Téléphone: +33 476429000
      Courriel: MTJlcGNkZGMscl8rZXBjbG1gamM+aHNwX2JrLGRw
      Fax: +33 476422269
      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

       

      — référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

      — référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,

      — recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

       

      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      24/05/2017
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 29.05.2017
Zuletzt aktualisiert 29.05.2017
Wettbewerbs-ID 2-266593 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 38

Seitenanfang