Bewerbungsschluss |
28.09.2017, 16:00
|
Verfahren | Offenes Verfahren |
Gebäudetyp | Hochschulen, Wissenschaft und Forschung |
Art der Leistung | Bauleistung / Kontrolle, Monitoring |
Sprache | Französisch |
Aufgabe |
Il s'agit d'un marché de travaux portant sur la construction d'un futur bâtiment emblématique de l'université de Strasbourg (Unistra): « Studium », dans le cadre de l'opération campus. Projet phare dans la stratégie globale de l'opération campus, le futur bâtiment se situera aux portes du campus de l'esplanade, le long du Boulevard de la Victoire, axe structurant de la ville et lieu de passage de plusieurs lignes de tramways. Il constituera ainsi une « vitrine » de l'Unistra sur la ville. La partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 17,7 Meuro(S) HT pour une surface utile prévisionnelle d'environ 6 500 m2. Il s'agit du montant maximal au-delà duquel l'opération pourrait ne pas se réaliser. Le bâtiment sera classé ERP (Etablissement Recevant du Public) en ce qui concerne les services aux étudiants et les ressources documentaires et l'effectif prévu est d'environ 1000 personnes. La nouvelle construction devra répondre à la RT 2012.
|
Leistungsumfang | Test étanchéité à l'air. |
Adresse des Bauherren | FR-67081 Strasbourg |
TED Dokumenten-Nr. | 276048-2017 |
France-Strasbourg: Construction de bâtiments universitaires
2017/S 135-276048
Avis de marché
Travaux
Section I: Pouvoir adjudicateur
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.unistra.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.unistra.fr/index.php?id=accueil
Section II: Objet
Travaux de construction du Studium de l'Université de Strasbourg — relance.
Il s'agit d'un marché de travaux portant sur la construction d'un futur bâtiment emblématique de l'université de Strasbourg (Unistra): « Studium », dans le cadre de l'opération campus. Projet phare dans la stratégie globale de l'opération campus, le futur bâtiment se situera aux portes du campus de l'esplanade, le long du Boulevard de la Victoire, axe structurant de la ville et lieu de passage de plusieurs lignes de tramways. Il constituera ainsi une « vitrine » de l'Unistra sur la ville. La partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 17,7 Meuro(S) HT pour une surface utile prévisionnelle d'environ 6 500 m2. Il s'agit du montant maximal au-delà duquel l'opération pourrait ne pas se réaliser. Le bâtiment sera classé ERP (Etablissement Recevant du Public) en ce qui concerne les services aux étudiants et les ressources documentaires et l'effectif prévu est d'environ 1000 personnes. La nouvelle construction devra répondre à la RT 2012.
Néant.
Vrd
Voirie Réseaux Divers.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Gros-Oeuvre
Gros-Oeuvre.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Ossatures bois
Ossatures bois.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Electricité
Electricité.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Chauffage — ventilation
Chauffage — ventilation.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen. Le marché impose deux variantes: Rafraîchissement par les CTA (mise en oeuvre des canalisations et compléments d'installations).
Sanitaire
Sanitaire.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen. Le marché impose une variante: Moins value pour la suppression des RIA.
Etanchéité membrane — zinguerie
Etanchéité membrane — zinguerie.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen. Le marché impose une variante: Remplacement de la protection en gravillon de la toiture-terrasse du R+3 par une végétalisation extensive.
Echafaudage
Echafaudage.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Isolation thermique extérieure — peinture extérieure
Isolation thermique extérieure — peinture extérieure.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Menuiseries extérieures aluminium
Menuiseries extérieures aluminium.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Coursives métalliques
Coursives métalliques.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Platrerie — faux-plafonds
Platrerie — faux-plafonds.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Menuiseries intérieures
Menuiseries intérieures.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Serrurerie
Serrurerie.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Chapes — béton ciré
Chapes — béton ciré.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen. Le marché impose une variante: Remplacement de l'enduit béton ciré par un revêtement de sol caoutchouc acoustique coulé à froid.
Sols souples
Sols souples.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen. Le marché impose deux variantes: Remplacement des revêtements de sols en PVC par des revêtements de sols en caoutchouc (surfaces courantes et escaliers), et en linoleum (surfaces courantes uniquement).
Carrelage
Carrelage.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Peinture intérieure
Peinture intérieure.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Ascenseurs
Ascenseurs.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Mobilier intérieur
Mobilier intérieur.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Nettoyage de finition
Nettoyage de finition.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Signalétique
Signalétique.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Test étanchéité à l'air
Test étanchéité à l'air.
Le marché prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, un marché de travaux supplémentaires, et une clause de réexamen.
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
— Copie du/des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 et 48 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 concernant les interdictions de soumissionner.
l'usage des formulaires Dc1 et Dc2 est préconisé pour la présentation des candidatures, mais les candidats pourront présenter leur candidature par tout moyen, dès lors que l'ensemble des renseignements et déclarations prévus par ces formulaires sont présents.
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années.
— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
Conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2016 relative aux marchés publics, la présente consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le C.C.A.P. Le détail des heures d'insertion demandées est fixé dans l'acte d'engagement.
Section IV: Procédure
Section VI: Renseignements complémentaires
La présente consultation a fait l'objet d'une précédente consultation, déclarée sans suite.
La consultation initiale a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence qui a été transmis aux supports de publication le 30.03.2017:
BOAMP: publication le 01.04.2017 (avis no 17-44657);
JOUE: publication le 04.04.2017 (avis no 2017/5066-123591).
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable à l'adresse électronique suivante: http://www.achatpublic.com
Conformément à l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, les documents de la consultation y sont dorénavant librement accessibles, sans identification obligatoire des opérateurs économiques. Néanmoins, il vous est fortement conseillé de procéder à votre identification car celle-ci vous permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et précisions éventuellement apportées au DCE. Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par votre propres moyens les informations communiquées.
Le pouvoir adjudicateur préconise la réception des candidatures et des offres sur support papier. Cependant la transmission électronique est possible à l'adresse: http://achatpublic.com.
Les critères retenus et leur pondération selon les différents lots sont précisés dans le règlement de consultation.
le prix sera noté, de la manière suivante:
— la solution la moins chère reçoit la note maximum.
— les autres offres sont notées de la manière suivante: montant de l'offre la moins chère / montant de l'offre analysée X note maximum.
la note finale obtenue pour la valeur technique sera repondérée dans le classement final.
Ainsi l'entreprise qui a obtenu la meilleure note en valeur technique obtiendra la note maximale sur le critère de valeur technique.
Les autres offres sont notées de la manière suivante: note de l'offre analysée x note maximum / note de la meilleure offre.
Le pouvoir adjudicateur prévoit les variantes imposées pour les lots 6, 7, 8, 16, et 17.
Le détail concernant ces variantes imposées est fixé dans le règlement de la consultation.
le présent marché est un appel d'offres ouvert passé en application des articles 67 et 68 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
exception: Le présent marché est une procédure adaptée passée en application de l'article 27 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ainsi que de l'article 22 du même décret relatif aux « petits lots » concernant les lots:
02 Vrd,
04 Ossatures bois,
08 Etanchéité membrane — zinguerie,
09 Echafaudages,
10 Isolation thermique extérieure — peinture extérieure,
13 Platrerie — faux-plafonds,
14 Menuiseries intérieures,
15 Serrurerie,
17 Sols souples,
18 Carrelage,
19 Peinture intérieure,
20 Ascenseurs
21 Mobilier intérieur.
le délai d'exécution prévisionnel des travaux et des études (tous lots confondus) est de 26 mois au maximum.
Des modifications pourront être apportées au présent marché, sans publicité ni mise en concurrence préalable, an application des articles 139 et 140 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et exécutées par l'attributaire du marché.
competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.
Ausschreibung veröffentlicht | 18.07.2017 | ||
Zuletzt aktualisiert | 18.07.2017 | ||
Wettbewerbs-ID | 2-272094 | Status | Kostenpflichtig |
Seitenaufrufe | 45 |
|
|
||
|
|||
Wettbewerbe, Ausschreibungen und Stellenanzeigen | |||
Für Architekten, Landschaftsarchitekten, Ingenieure und Studierende | |||
Büroprofile erfolgreicher Ingenieur- und Architekturbüros | |||
Alles online und täglich aktuell | |||