BE-1000 Brussel
22.03.2018
Ausschreibung
(ID 2-293259)

Raamovereenkomst missie technische studies/archtiectuur bouwprojecten en werken gebouwen

Projektdaten

Bewerbungsschluss	22.03.2018, 12:00
Verfahren	Verhandlungsverfahren
Teilnehmer	Gewünschte Teilnehmerzahl: min. 8 - max. 8
Gebäudetyp	Städtebauliche Projekte
Art der Leistung	allgemeine Beratungsleistungen / Objektplanung Gebäude / Objektplanung Ingenieurbauwerke / Kontrolle, Monitoring / Projektsteuerung / Studien, Gutachten / Technische Ausrüstung / Design / Ausschreibung, Vergabe
Sprachen	Französisch, Niederländisch
Aufgabe	Deze raamovereenkomst bestaat uit het architectuurontwerp en/of de technische studies en engineering studies alsook uit de opvolging van de uitvoering van nieuwe bouwprojecten en/of renovatieprojecten van gebouwen en bovengrondse en ondergrondse installaties die toebehoren aan de MIVB of door haar worden uitgebaat.
Leistungsumfang	Elke opdracht van de raamovereenkomst kan de hieronder vermelde fasen omvatten. Afhankelijk van het projecttype en van de noodzaak, kunnen sommige fasen geschrapt worden. — Studie van het voorontwerp. Opmaak van een voorontwerp in functie van de aanvragen en behoeften van de interne klanten en diensten van de MIVB. — Opstelling van dossier inzake vergunningsaanvraag. Opstelling van de volledige dossiers en indiening van de aanvragen met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen en/of socio-economische vergunningen; Opstelling van de aanvragen tot afwĳkingen (indien vereist) bij de bevoegde instanties. Opvolging van de behandeling van de dossiers; Wijziging van het project in het kader van de behandeling. — Opstelling van het uitvoeringsdossier. Opstelling van een bestek, van gedetailleerde en samenvattende opmetingsstaten en van de plannen en uitvoeringsspecificaties van het project, in samenwerking met de betrokken interne MIVB-diensten, gedetailleerde budgettaire raming; Opstelling van het volledige uitvoeringsdossier dat volledig in overeenstemming is met de documenten en het programma dat aanvaard is door de verschillende interne diensten van de MIVB, het vergunningsdossier, de geldende normen en de arbeidswet; Bepaling van de prestatiegrenzen tussen de interne diensten van de MIVB en de onderneming die de werken uitvoert. — Ondersteuning op het vlak van de gunningsprocedure van de opdracht voor aanneming van werken. Hulp bij de keuzebepaling van de opdrachtnemer voor de bouwopdracht; Actieve deelname aan de onderhandelingen, de opening en de analyse van de kandidaatstellingen en de ontvangen offertes; Opstelling van een analyseverslag van de ontvangen offertes. — Realisatie van het project (werf). Opvolging van de uitvoering van de werken tot de definitieve oplevering van de installaties, met inbegrip van: • Ondersteuning bij het beheer van de werken en opvolging van de werken (controle van de technische fiches, de uitvoeringsplannen, de uitvoeringsstudies van de aannemer, de berekeningsnota’s, de vorderingsstaten en de verrekeningen, ...); • Controle van de kwaliteit van de werken, opstelling van de verslagen van de vergaderingen, regelmatige bezoeken aan de werf; • Ondersteuning bij het nemen van dagelijkse beslissingen op het vlak van architectuur, stabiliteit, speciale technieken, stedenbouwkundige en milieuprocedures; • In geval van wijzigingen aan het project, de opstelling van een adviesrapport voor de bouwheer vóór uitvoering ter ondersteuning van de bouwheer bij het verdedigen van zijn belangen; • Bijwerking van de plannen in functie van de wijzigingen die in de loop van de uitvoering zijn goedgekeurd; • Opstelling van de verslagen voor validatie van de vorderingsstaten en andere verrekeningen. Dit omvat de controle van de uitgevoerde werken (kwantiteit, kwaliteit, overeenstemming met het bestek) om de bouwheer te ondersteunen bij het verdedigen van zijn belangen; •Voorstel van de actieplannen om de mogelijke afwijkingen op het vlak van budget of planning te corrigeren; • Het beheer van de documentenstroom en de goedkeuring ervan. — Keuringen. • Invoering en bepaling van de geschikte keuringen; • Controle en voorlopige oplevering van de werken op het einde van de uitvoering ervan; • Definitieve oplevering van de bouwwerken; • Opstelling voor afgifte van de processen-verbaal voor voorlopige en definitieve opleveringen; • Inzameling en controle van de as-builtdossiers en van het postinterventiedossier (PID); • Controle van de conformiteit van de documenten van het project met het oog op de overhandiging aan de onderhoudsdiensten van de MIVB van een dossier dat in overeenstemming is met hun behoeften.
Adresse des Bauherren	BE-1000 Brussel
TED Dokumenten-Nr.	81540-2018

Anzeigentext Ausschreibung
- Belgique-Brussel: Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction
  
  2018/S 037-081540
  
  Avis de marché – secteurs spéciaux
  
  Services
  
  Directive 2014/25/UE
  
  Section I: Entité adjudicatrice
  
  I.1)Nom et adresses
  Société des transports intercommunaux de Bruxelles — infrastructure
  0247.499.953_23553
  Rue Royale 76
  Bruxelles
  1000
  Belgique
  Point(s) de contact: Stéphane Huart, Rémi Mercier
  Téléphone: +32 490493038
  Courriel: MjE2Y2RVYFhRXlUeWGVRYmQwY2RZUh5SYmVjY1VcYw==
  Code NUTS: BE100
  Adresse(s) internet:
  
  Adresse principale: www.stib.be-mivb.be
  
  Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=300220
  
  I.2)Procédure conjointe
  
  I.3)Communication
  Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=300220
  
  Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
  
  Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
  
  Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB)
  Rue Royale 76
  Bruxelles
  1000
  Belgique
  Point(s) de contact: Stéphane Huart, Rémi Mercier
  Téléphone: +32 490493038
  Courriel: MjE4YWJTXlZPXFMcVmNPYGIuYWJXUBxQYGNhYVNaYQ==
  Code NUTS: BE100
  Adresse(s) internet:
  
  Adresse principale: www.stib.be-mivb.be
  
  Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=300220
  
  I.6)Activité principale
  Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
  
  Section II: Objet
  
  II.1)Étendue du marché
  
  II.1.1)Intitulé:
  
  Accord-cadre mission études techniques/architecture projets de construction et travaux bâtiments
  
  Numéro de référence: MIVB INFRAS-DP6317 PDB22032018-F05_0
  
  II.1.2)Code CPV principal
  71310000
  
  II.1.3)Type de marché
  Services
  
  II.1.4)Description succincte:
  
  Le présent accord-cadre consiste en la conception architecturale et/ou les études techniques et d’ingénierie ainsi que le suivi de l’exécution de projets de constructions nouvelles et/ou de rénovations de bâtiments et installations de surface et souterrains appartenant à la STIB ou exploités par elle.
  
  II.1.5)Valeur totale estimée
  Valeur hors TVA: 4 000 000.00 EUR
  
  II.1.6)Information sur les lots
  Ce marché est divisé en lots: non
  
  II.2)Description
  
  II.2.1)Intitulé:
  
  II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
  
  II.2.3)Lieu d'exécution
  Code NUTS: BE10
  
  Lieu principal d'exécution:
  
  Région Bruxelles capitale.
  
  II.2.4)Description des prestations:
  
  Chaque mission de l’accord-cadre peut comprendre les phases mentionnées ci-dessous. Dépendant du type de projet et de la nécessité, certaines phases peuvent être supprimées.
  
  — étude de l’avant-projet: rédaction d’un avant-projet selon les demandes et les besoins des clients et services internes à la STIB,
  
  — élaboration de dossier de demande de permis:
  
  —— élaboration des dossiers complets et introduction des demandes concernant les permis d’urbanisme, d’environnement et/ou socio-économique,
  
  —— rédaction des demandes de dérogations (si nécessaire) auprès des autorités compétentes,
  
  — suivi de l’instruction des dossiers,
  
  — modification du projet dans le cadre de l’instruction:
  
  — élaboration du dossier d’exécution:
  
  —— rédaction d’un cahier spécial des charges, de métrés récapitulatifs et détaillés, des plans et détails d’exécution du projet en collaboration avec les services internes concernés de la STIB, estimatif budgétaire détaillé,
  
  —— élaboration du dossier complet d’exécution en parfaite conformité avec les documents et le programme acceptés par les différents services internes de la STIB, le dossier de permis, les normes et code du travail en vigueur,
  
  —— définition des limites de prestations entre les services internes de la STIB et l’entreprise exécutant les travaux,
  
  — assistance dans la procédure d’attribution du marché de travaux.
  
  — aide à la détermination du choix de l’adjudicataire pour la mission de construction,
  
  — participation active aux négociations, l’ouverture et l’analyse des candidatures et des offres reçues.
  
  Rédaction d’un rapport d’analyse des offres reçues.
  
  — réalisation du projet (chantier): suivi de l’exécution des travaux jusqu’à la réception définitive des installations, y compris:
  
  —— assistance à la direction des travaux et suivi des travaux (contrôle des fiches techniques, des plans d’exécution, des études d’exécution de l’entrepreneur, des notes de calcul, des états d’avancement et des décomptes,…),
  
  —— contrôle de la qualité des travaux, établissements des rapports de réunion, visites régulières du chantier,
  
  —— assistance à la prise des décisions journalières en matière d’architecture, de stabilité, de techniques spéciales, de procédures urbanistiques et environnementales,
  
  —— en cas de modifications du projet, la rédaction d’un rapport de conseil au maître d’ouvrage avant exécution afin d’assister le maître d’ouvrage dans la défense de ses intérêts,
  
  —— mise à jour des plans en fonction des modifications approuvées au cours de l’exécution,
  
  —— la rédaction des rapports pour validation des états d’avancement et autres décomptes. Ceci inclut le contrôle des travaux réalisés (quantité, qualité, conformité au cahier des charges) afin d’assister le maître d’ouvrage dans la défense de ses intérêts,
  
  —— proposition des plans d'actions pour corriger les potentiels dérives budgétaires ou de planning,
  
  —— la gestion du flux des documents et de leur approbation,
  
  — réceptions:
  
  —— mise en place et définition des réceptions techniques appropriées,
  
  —— contrôle et réception provisoire des travaux à la fin de leur exécution,
  
  —— réception définitive des travaux de construction,
  
  —— rédaction pour délivrance des procès-verbaux de réceptions provisoire et définitive,
  
  —— récolte et contrôle des dossiers AS-BUILT et du dossier d’intervention ultérieure (DIU),
  
  — contrôle de la conformité des documents du projet en vue de la fourniture aux services de maintenance de la STIB d’un dossier compatible avec leurs besoins.
  
  II.2.5)Critères d’attribution
  Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
  
  II.2.6)Valeur estimée
  Valeur hors TVA: 4 000 000.00 EUR
  
  II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
  Durée en mois: 24
  
  Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
  
  Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
  
  Renouvelable automatiquement 2 fois 1 ans.
  
  II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
  Nombre de candidats envisagé: 8
  
  II.2.10)Variantes
  Des variantes seront prises en considération: non
  
  II.2.11)Information sur les options
  Options: oui
  
  Description des options:
  
  Plusieurs missions complémentaires pourront être nécessaires en fonction du projet:
  
  1. BIM;
  
  a. l’accompagnement technique et organisationnel de la STIB dans les études impliquant l’utilisation du BIM;
  
  2. géomètre expert;
  
  a. relevés
  
  b. bornage;
  
  c. élaboration de plans de recoupement;
  
  3. études énergétiques du bâtiment;
  
  a. PEB;
  
  b. caméra thermique;
  
  c. test de perméabilité (blowerdoor);
  
  d. rédaction des rapports;
  
  4. étude de sol;
  
  a. pollution;
  
  b. essais de sol (sondes; plaques);
  
  c. hygrométrie;
  
  d. rédaction des rapports d’essais;
  
  5. ingénierie système;
  
  a. mise en place et maintien d’une étude systémique du projet et définition en collaboration avec le maître d’ouvrage des besoins et critères fonctionnels et de performances;
  
  6. suivi BREEAM;
  
  a. mise en place d’une stratégie et suivi du projet afin d’atteindre la cotation BREEAM définie par la STIB;
  
  b. conceptions des articles du cahier des charges nécessaires et révision des articles produit par le MOE;
  
  c. suivi des documents administratifs avec une plateforme logicielle partagée adaptée;
  
  d. toutes les tâches administratives nécessaires à l’obtention de la mention BREEAM demandée par la STIB;
  
  e. coordination régulière avec le BREEAM champion du fournisseur et suivi de la réalisation sur chantier;
  
  f. rapport hebdomadaire des avancements;
  
  7. production de vue en image de synthèse;
  
  a. rendu réaliste texturé;
  
  b. fourniture de model 3D du projet dans un format ouvert;
  
  c. animations;
  
  8. mise à disposition d’un métreur au cours de l’exécution;
  
  a. contrôle des quantités présentées dans les états d‘avancement;
  
  b. rédaction d’un rapport hebdomadaire d’avancement global du projet par corps de métier. Le rapport devra comporter un résumé des tâches effectuées, une contrôle des KPI et des photos de chantier sous format power point/open document format et PDF;
  
  9. diagnostic amiante: sondages, essais en laboratoire et rapport;
  
  10. étude de stabilité des bâtiments existants;
  
  a. sondage destructif à des fins de vérification de stabilité;
  
  b. scanning structurel des armatures en acier;
  
  11. exploration de canalisation;
  
  a. passage camera;
  
  b. relevé et tracés des réseaux contrôlés;
  
  12. relevé et tracé sur plan des réseaux d'égouttage existants;
  
  13. réalisation des essais (fumées, évacuation, …) et rédaction des rapports pour obtention des autorisations de mise en exploitation avec le SIAMU;
  
  14. risk management: mise en place et maintenance d’un risk register global du projet, en collaboration avec les services internes de la STIB;
  
  15. mission de coordinateur sécurité santé.
  
  La STIB se réserve le droit de modifier cette liste d’options dans le cahier spécial des charges.
  
  II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
  
  II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
  
  II.2.14)Informations complémentaires
  
  Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
  
  III.1)Conditions de participation
  
  III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
  Liste et description succincte des conditions:
  
  Voir Guide de sélection.
  
  III.1.2)Capacité économique et financière
  Liste et description succincte des critères de sélection:
  
  Voir Guide de sélection.
  
  Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
  
  Voir Guide de sélection.
  
  III.1.3)Capacité technique et professionnelle
  Liste et description succincte des critères de sélection:
  
  Voir Guide de sélection.
  
  Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
  
  Voir Guide de sélection.
  
  III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
  Liste et brève description des règles et critères:
  
  Voir Guide de sélection.
  
  III.1.5)Informations sur les marchés réservés
  
  III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:
  
  Seront précisés dans le CSC.
  
  III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
  
  Seront précisés dans le CSC.
  
  III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
  
  Chaque candidat ne pourra remettre qu’un seul dossier de candidature en son nom. Les sociétés momentanées sont admises dans le cadre de ce marché.
  
  III.2)Conditions liées au marché
  
  III.2.1)Information relative à la profession
  
  III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
  
  III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
  
  Section IV: Procédure
  
  IV.1)Description
  
  IV.1.1)Type de procédure
  Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
  
  IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
  Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
  
  Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
  
  Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 4
  
  IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
  
  IV.1.6)Enchère électronique
  
  IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
  Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
  
  IV.2)Renseignements d'ordre administratif
  
  IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
  
  IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
  Date: 22/03/2018
  
  Heure locale: 12:00
  
  IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
  
  IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
  Français, Néerlandais
  
  IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
  
  IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
  
  Section VI: Renseignements complémentaires
  
  VI.1)Renouvellement
  Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
  
  VI.2)Informations sur les échanges électroniques
  
  VI.3)Informations complémentaires:
  
  Les demandes de participation accompagnées du dossier de sélection doivent être remises sous format papier (2 exemplaires papier) et sous format électronique (sur clé USB) aux coordonnées ci-dessous:
  
  STIB direction transport systems-infrastructures.
  
  Rue Royale 76 à 1000 Bruxelles.
  
  VI.4)Procédures de recours
  
  VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
  Conseil d'État
  rue de la Science, 33
  Bruxelles
  1040
  Belgique
  Téléphone: +32 22349611
  
  VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
  Conseil d'État
  rue de la Science, 33
  Bruxelles
  1040
  Belgique
  Téléphone: +32 22349611
  
  VI.4.3)Introduction de recours
  Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
  
  Pour les modalités de recours, veuillez consulter les articles 14 et 23 par. 2 et articles 15 et 23 par.3 de la loi du 17.6.2013 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
  
  VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
  Conseil d'État
  rue de la Science, 33
  Bruxelles
  1040
  Belgique
  Téléphone: +32 22349611
  
  VI.5)Date d’envoi du présent avis:
  20/02/2018
© European Union, http://ted.europa.eu

Gewährleistung

competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht	22.02.2018
Zuletzt aktualisiert	22.02.2018
Wettbewerbs-ID	2-293259	Status	Kostenpflichtig
Seitenaufrufe	58

Seitenanfang

Mitgliedschaften für Planungsbüros für Hochschulen für Institutionen für Hersteller für Bauherren	Services Newsletter abonnieren Büro eintragen Job schalten Ergebnis veröffentlichen Bauprojekt veröffentlichen Ausschreibung veröffentlichen Ausschreibung bewerben Mediadaten	Informationen Über uns Alle Rankings Der Ausschreibungsmonitor Kontakt	Rechtliches Nutzungsbedingungen Impressum Datenschutz Whistleblowing FAQ Cookie-Einstellungen
© competitionline Verlags GmbH
Wettbewerbe, Ausschreibungen und Stellenanzeigen
Für Architekten, Landschaftsarchitekten, Ingenieure und Studierende
Büroprofile erfolgreicher Ingenieur- und Architekturbüros
Alles online und täglich aktuell

Raamovereenkomst missie technische studies/archtiectuur bouwprojecten en werken gebouwen

Projektdaten

Anzeigentext Ausschreibung

Gewährleistung

Sie haben keine Cookies aktiviert